LU
Règlement grand-ducal du 8 juin 2022 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A3 entre la Croix de Gasperich et l’échangeur Livange à l’occasion de travaux routiers.
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
N° 299 du 22 juin 2022
Règlement grand-ducal du 8 juin 2022 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur
l’A3 entre la Croix de Gasperich et l’échangeur Livange à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ;
Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur l’A3 entre la Croix
de Gasperich et l’échangeur Livange ;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques ;
Vu l’article 1
er, paragraphe 1
er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant
qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Arrêtons
Art. 1
er.
Pendant la première phase d’exécution des travaux, l’accès aux voies publiques citées ci-dessous est interdit
aux conducteurs de véhicules et d’animaux
- La voie lente et la voie rapide (PK 2,100 – 6,320) de la chaussée de droite de l’A3 entre la Croix de
Gasperich et l’échangeur Livange en direction de Metz ;
- La bretelle de la Croix de Gasperich en provenance de l’A1 et en direction de l’A3 ;
- La voie de droite de la bretelle de la Croix de Gasperich en provenance de l’A6 et en direction de l’A3 ;
Les conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier
sont autorisés à y accéder.
Cette interdiction est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
Pendant la première phase d’exécution des travaux, la chaussée de la voie publique citée ci-dessous en
deuxième lieu est rétrécie à une voie de circulation et la vitesse maximale sur les deux voies publiques citées
ci-dessous est limitée progressivement à respectivement 90 km/h et 70 km/h
- La bande d’arrêt d’urgence (PK 1,6 – 6,320) de la chaussée de droite de l’A3 entre la Croix de Gasperich
et l’échangeur Livange en direction de Metz ;
- La bretelle d’accès de la Croix de Gasperich en provenance de l’A6 et en direction de l’A3 ;
Il est interdit sur les voies publiques citées ci-dessus aux conducteurs de véhicules destinées au transport
de choses, d’autobus, d’autocars et de véhicules couplés de dépasser les véhicules automoteurs autres que
les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 299 du 22 juin 2022
Ces dispositions sont indiquées par les signaux C,14 portant soit le chiffre « 90 », soit le chiffre « 70 »,
C,13aa complété par un panneau additionnel du modèle 1 portant les symboles des catégories de véhicules
concernées et D,2.
Pendant la première phase d’exécution des travaux, les conducteurs qui circulent sur la chaussée de la voie
publique citée ci-dessous doivent marquer l’arrêt avant de s’engager sur la chaussée dont ils s’approchent
et céder le passage aux conducteurs qui circulent sur cette chaussée
- La bretelle de sortie de l’Aire de Berchem en direction de la Croix de Bettembourg ;
Cette disposition est indiquée par le signal B,2a en remplacement du signal B,1.
Pendant la deuxième phase d’exécution des travaux, l’accès aux voies publiques citées ci-dessous est
interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux
- La voie lente et la bande d’arrêt d’urgence (PK 2,100 – 6,320) de la chaussée de droite de l’A3 entre la
Croix de Gasperich et l’échangeur Livange en direction de Metz ;
- La bretelle de la Croix de Gasperich en provenance de l’A1 et en direction de l’A3 ;
- La voie de droite de la bretelle de la Croix de Gasperich en provenance de l’A6 et en direction de l’A3 ;
Les conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier
sont autorisés à y accéder.
Cette interdiction est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
Pendant la deuxième phase d’exécution des travaux, la chaussée de la voie publique citée ci-dessous en
deuxième lieu est rétrécie à une voie de circulation et la vitesse maximale sur les deux voies publiques citées
ci-dessous est limitée progressivement à respectivement 90 km/h et 70 km/h
- La voie rapide (PK 1,6 – 6,320) de la chaussée de droite de l’A3 entre la Croix de Gasperich et l’échangeur
Livange en direction de Metz ;
- La bretelle de la Croix de Gasperich en provenance de l’A1 et en direction de l’A3 ;
Il est interdit sur les voies publiques citées ci-dessus aux conducteurs de véhicules destinées au transport
de choses, d’autobus, d’autocars et de véhicules couplés de dépasser les véhicules automoteurs autres que
les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces dispositions sont indiquées par les signaux C,14 portant soit le chiffre « 90 », soit le chiffre « 70 »,
C,13aa complété par un panneau additionnel du modèle 1 portant les symboles des catégories de véhicules
concernées et D,2.
Pendant la dernière phase d’exécution des travaux, l’accès aux voies publiques citées ci-dessous est interdit
aux conducteurs de véhicules et d’animaux
- La bande d’arrêt d’urgence (PK 2,1 – 6,320) de la chaussée de droite de l’A3 entre la Croix de Gasperich
et l’échangeur Livange en direction de Metz ;
Les conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier
sont autorisés à y accéder.
Cette interdiction est indiquée par le signal C,2a.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 299 du 22 juin 2022
Une déviation est mise en place.
Pendant la dernière phase d’exécution des travaux, la chaussée des voies publiques citées ci-dessous est
rétrécie et la vitesse maximale sur ces voies est limitée progressivement à respectivement 90 km/h et 70
km/h
- La voie rapide et voie lente (PK 1,6 – 6,320) de la chaussée de droite de l’A3 entre la Croix de Gasperich
et l’échangeur Livange en direction de Metz ;
- La bretelle d’accès de la Croix de Gasperich en provenance de l’A6 et en direction de l’A3 ;
- La bretelle d’accès de la Croix de Gasperich en provenance de l’A1 et en direction de l’A3 ;
Il est interdit sur les voies publiques citées ci-dessus aux conducteurs de véhicules destinées au transport
de choses, d’autobus, d’autocars et de véhicules couplés de dépasser les véhicules automoteurs autres que
les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces dispositions sont indiquées par les signaux C,14 portant soit le chiffre « 90 », soit le chiffre « 70 »,
C,13aa complété par un panneau additionnel du modèle 1 portant les symboles des catégories de véhicules
concernées et D,2.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement reste en vigueur jusqu’à l’achèvement des travaux.
Notre Ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement
qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de la Mobilité
et des Travaux publics,
François Bausch
Genève, le 8 juin 2022.
Henri