VYHLÁŠKA 582/2007 Z. z. o podrobnostiach o obsahu žiadosti, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby, na ktorú sa poskytuje štátna podpora

§ 1

(1)

Identifikačnými údajmi uvádzanými v žiadosti, ktorou sa žiada o poskytnutie štátnej

podpory (ďalej len „podpora“) z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, sú

a)

u žiadateľa podľa

§ 7 písm. a) zákona

údaje podľa

§ 11 ods. 2 zákona

,

b)

u žiadateľa podľa

§ 7 písm. b) zákona

s výnimkou obce a vyššieho územného celku

1.

názov a sídlo žiadateľa,

2.

identifikačné číslo organizácie,

c)

u žiadateľa podľa

§ 7 písm. b) zákona

, ktorým je obec alebo vyšší územný celok,

1.

názov obce alebo vyššieho územného celku,

2.

adresa obecného úradu alebo vyššieho územného celku,

3.

identifikačné číslo organizácie.

(2)

Prílohou k žiadosti na preukázanie identifikačných údajov podľa odseku 1 písm. a)

je úradne osvedčená kópia

a)

občianskeho preukazu,

b)

rodného listu,

c)

sobášneho listu alebo dokladu o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia súdu o rozvode

manželov.

(3)

Prílohou žiadosti na preukázanie identifikačných údajov podľa odseku 1 písm. b) je

výpis z obchodného registra

1

)

alebo obdobného registra nie starší ako tri mesiace, ak ide o právnickú osobu, ktorá

je zapísaná v takom registri.

(4)

Prílohou žiadosti na preukázanie identifikačných údajov podľa odseku 1 písm. c) je

úradne osvedčený odpis osvedčenia o zvolení za starostu obce alebo za primátora mesta,

alebo za predsedu samosprávneho kraja.

§ 2

(1)

Žiadosť obsahuje účel podpory, druh podpory a návrh požadovanej výšky podpory.

(2)

Ak sa požaduje poskytnutie podpory na viac účelov podľa

§ 5 ods. 1 zákona

a viac druhov podpory podľa

§ 8 ods. 1 zákona

na jednu stavbu, žiadosť obsahuje návrh požadovanej výšky podpory podľa jednotlivých

účelov a druhov podpory.

(3)

Ak sa požaduje súčasne poskytnutie viac druhov podpory podľa

§ 8 ods. 2 zákona

, žiadosť obsahuje návrh požadovanej výšky podpory pre jednotlivé druhy podpory.

(4)

Ak sa požaduje poskytnutie podpory na byt podľa

§ 5 ods. 4

a)

písm. a) zákona, prílohou k žiadosti je potvrdenie odborného lekára o zdravotnom

postihnutí uvedenom v

prílohe č. 1 zákona

,

b)

písm. b) zákona, prílohou k žiadosti je právoplatné rozhodnutie súdu o zverení maloletého

dieťaťa do pestúnskej starostlivosti,

c)

písm. c) zákona, prílohou k žiadosti je doklad o poskytovaní opatrovateľskej služby,

a

d)

písm. d) zákona, prílohou k žiadosti je právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení ústavnej

starostlivosti alebo právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení pestúnskej starostlivosti.

§ 3

(1)

V žiadosti sa uvádzajú tieto údaje o stavbe

a)

názov a miesto stavby podľa ohlásenia stavebnému úradu alebo právoplatného stavebného

povolenia,

2

)

ak ide o účely podľa

§ 5 ods. 1 písm. a), b)

,

d), e), f) a g) zákona

,

b)

číslo parcely stavebného pozemku,

c)

číslo právoplatného stavebného povolenia s uvedením termínu začatia a dokončenia

stavby alebo číslo písomného oznámenia stavebného úradu, ak ide o účely podľa

§ 5 ods. 1 písm. a), b)

a

d) až g) zákona

,

d)

číslo právoplatného kolaudačného rozhodnutia

3

)

a dátum nadobudnutia jeho právoplatnosti, ak ide o účely podľa

§ 5 ods. 1 písm. c), d)

a

f) zákona

,

e)

obstarávacia cena podľa

§ 9 ods. 4 a 5 zákona

,

f)

počet bytov s uvedením veľkosti podlahovej plochy jednotlivých bytov a výšky obstarávacej

ceny každého bytu, ak ide o účely podľa

§ 5 ods. 1 písm. a)

,

c), d) a e) zákona

,

g)

počet lôžok s uvedením celkovej plochy obytných miestností, príslušenstva a spoločných

častí, ak ide o účely podľa

§ 5 ods. 1 písm. b)

a

f) zákona

,

h)

zníženie potreby tepla na vykurovanie v percentách na účely podľa

§ 5 ods. 3,

ods. 7 písm. a)

a

ods. 8 písm. a) zákona

,

i)

názov, sídlo a identifikačné číslo zhotoviteľa stavby,

j)

spôsob obstarania stavby,

k)

spôsob výberu

4

)

zhotoviteľa stavby podľa

§ 10 ods. 12 zákona

,

l)

systém tepelnej ochrany stavby,

m)

vek bytovej budovy, ak ide o účel podľa

§ 5 ods. 1 písm. g) zákona

.

(2)

Prílohou k žiadosti je

a)

ohlásenie stavebnému úradu vrátane písomného oznámenia stavebného úradu, že proti

uskutočneniu drobnej stavby alebo stavebnej úpravy nemá námietky,

5

)

alebo právoplatné stavebné povolenie, ak ide o účely podľa

§ 5 ods. 1 písm. a), b)

,

d), e), f) a g) zákona

,

b)

výpis z listu vlastníctva stavebného pozemku alebo výpis z listu vlastníctva stavby

nie starší ako tri mesiace,

c)

právoplatné kolaudačné rozhodnutie na stavbu, ak ide o účely podľa

§ 5 ods. 1 písm. c), d)

a

f) zákona

,

d)

doklad o obstarávacej cene, ak ide o účely podľa

§ 5 ods. 1 písm. a) až g) zákona

,

e)

prepočet obstarávacej ceny podľa písmena d) na každý byt, ak ide o účely podľa

§ 5 ods. 1 písm. a)

,

c)

a

e) zákona

,

f)

dokumentácia o stavebnotechnickom prieskume a o statickom posúdení s návrhom rozsahu

a postupu obnovy bytovej budovy podľa

§ 5 ods. 7 písm. c) zákona

zhotovená odborne spôsobilou osobou,

6

)

g)

projektová dokumentácia, ktorá obsahuje

1.

stavebné výkresy a technickú správu navrhovaného stavu, ak ide o účely podľa

§ 5 ods. 1 zákona

, a

2.

stavebné výkresy súčasného stavu, ak ide o účely podľa

§ 5 ods. 1 písm. d)

a

g) zákona

,

h)

tepelnotechnické posúdenie stavebných konštrukcií a budovy podľa osobitného predpisu

7

)

pred uskutočnením obnovy a po uskutočnení obnovy, ak ide o účely podľa

§ 5 ods. 1 písm. g)

,

ods. 7 písm. a)

a

ods. 8 písm. a) zákona

, zhotovené odborne spôsobilou osobou,

6

)

i)

doklad o preukázaní odbornej spôsobilosti zhotoviteľa,

8

)

ak sa odborná spôsobilosť vyžaduje,

j)

zmluva podľa

§ 11 ods. 7 zákona

,

k)

doklad o výbere zhotoviteľa stavby,

l)

doklad o preukázaní zhody systému tepelnej ochrany stavby podľa

§ 10 ods. 13 písm. a) zákona

,

m)

doklad preukazujúci vek bytovej budovy, ak ide o účel podľa

§ 5 ods. 1 písm. g) zákona

.

§ 4

(1)

Prílohou k žiadosti na preukázanie splnenia podmienky podľa

§ 10 ods. 1 písm. a) zákona

u žiadateľa podľa

§ 7 písm. a) zákona

je

a)

výpis z účtu alebo písomné potvrdenie banky alebo pobočky zahraničnej banky (ďalej

len „banka“) nie staršie ako tri mesiace o výške časovo neviazaných prostriedkov určených

na financovanie účelu, na ktorý sa požaduje podpora, vystavené na žiadateľa, manžela

žiadateľa alebo nezaopatrené dieťa žiadateľa, alebo písomné potvrdenie poisťovne alebo

pobočky zahraničnej poisťovne (ďalej len „poisťovňa“) o priznaní poistnej náhrady

podľa

§ 10 ods. 3 zákona

alebo

b)

doklad o hodnote už vykonaných prác a dodaných výrobkov a materiálov na rozostavanú

stavbu potvrdený stavebným dozorom uvedeným v stavebnom povolení.

(2)

Prílohou k žiadosti na preukázanie splnenia podmienky podľa

§ 10 ods. 1 písm. a) zákona

u žiadateľa podľa

§ 7 písm. b) zákona

s výnimkou obce a vyššieho územného celku je

a)

výpis z účtu alebo písomné potvrdenie banky vystavené na žiadateľa, alebo písomné

potvrdenie poisťovne o priznaní poistnej náhrady podľa

§ 10 ods. 3 zákona

alebo

b)

doklad o hodnote už vykonaných prác a dodaných výrobkov a materiálov na rozostavanú

stavbu potvrdený stavebným dozorom uvedeným v stavebnom povolení.

(3)

Prílohou k žiadosti na preukázanie splnenia podmienky podľa

§ 10 ods. 1 písm. a) zákona

u žiadateľa podľa

§ 7 písm. b) zákona

, ktorým je obec alebo vyšší územný celok, je

a)

výpis z účtu alebo písomné potvrdenie banky vystavené na žiadateľa, alebo písomné

potvrdenie poisťovne o priznaní poistnej náhrady podľa

§ 10 ods. 3 zákona

,

b)

doklad o hodnote už vykonaných prác a dodaných výrobkov a materiálov na rozostavanú

stavbu potvrdený stavebným dozorom uvedeným v stavebnom povolení alebo

c)

doklad preukazujúci, že obec alebo vyšší územný celok má vo svojom rozpočte na uvedený

účel zabezpečené finančné prostriedky v potrebnej výške.

§ 5

(1)

Na preukázanie schopnosti platenia splátok a úrokov z požadovaného úveru žiadateľa

podľa

§ 7 písm. a) zákona

žiadosť obsahuje údaje o jeho

a)

zamestnaní alebo inej zárobkovej činnosti,

b)

rodinnom stave a o počte nezaopatrených detí

9

)

a o počte ďalších osôb odkázaných na neho výživou,

c)

priemernom mesačnom zárobku podľa osobitného predpisu,

10

)

ak ide o zamestnanca, alebo o základe dane z príjmov za predchádzajúci kalendárny

rok a dani z príjmov za predchádzajúci kalendárny rok podľa osobitného predpisu,

11

)

d)

ostatných príjmoch, ktorými sú

1.

nemocenské dávky z nemocenského poistenia,

12

)

2.

dôchodkové dávky z dôchodkového poistenia okrem zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť,

12

)

3.

rodičovský príspevok,

13

)

4.

dôchodky zo starobného dôchodkového sporenia,

14

)

5.

dôchodky z doplnkového dôchodkového sporenia,

15

)

6.

príjem prijatý v rámci plnenia vyživovacej povinnosti podľa osobitného predpisu,

16

)

7.

peňažný príspevok za opatrovanie,

17

)

e)

jednotlivých druhoch záväzkov a ich výške ku dňu podania žiadosti.

(2)

Prílohou k žiadosti u žiadateľa podľa

§ 7 písm. a) zákona

je

a)

doklad preukazujúci oprávnenie na samostatnú zárobkovú činnosť podľa osobitných predpisov,

18

)

b)

rodný list dieťaťa alebo jeho úradne osvedčená kópia,

c)

potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov za predchádzajúci kalendárny

rok

19

)

a výpis z daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok alebo doklad o priemernom

mesačnom zárobku a o trvaní pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,

d)

doklad o príjmoch podľa odseku 1 písm. d),

e)

doklad o určení vyživovacej povinnosti alebo o príspevku na výživné platené iným

osobám, ku ktorým má žiadateľ vyživovaciu povinnosť,

f)

doklad o povinnosti platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu alebo jej časť; to

platí aj vtedy, ak ide o povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť,

ktorú žiadateľ platí za inú osobu, ku ktorej má vyživovaciu povinnosť,

g)

doklad o ďalších finančných záväzkoch žiadateľa vyplývajúcich z povinnosti splácať

poskytnuté úvery a pôžičky.

(3)

Na preukázanie schopnosti platenia splátok a úrokov z požadovaného úveru žiadateľa

podľa

§ 7 písm. b) zákona

žiadosť obsahuje údaje o jeho finančnom hospodárení.

(4)

Prílohou k žiadosti u žiadateľa podľa

§ 7 písm. b) zákona

je

a)

potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov ku dňu podania žiadosti za

tri bezprostredne predchádzajúce kalendárne roky a výpis z daňového priznania za tri

bezprostredne predchádzajúce kalendárne roky

19

)

alebo ročné účtovné závierky za tri bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia;

to neplatí pre žiadateľa, ktorým je spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov

v dome, správca podľa osobitného predpisu,

20

)

obec, vyšší územný celok alebo nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné

služby na zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu podľa osobitného

zákona,

21

)

b)

návrh rozpočtu obce na príslušný rozpočtový rok alebo návrh rozpočtu vyššieho územného

celku na príslušný rozpočtový rok,

c)

potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov ku dňu podania žiadosti za

bezprostredne predchádzajúci kalendárny rok a výpis z daňového priznania za bezprostredne

predchádzajúci kalendárny rok

19

)

alebo ročná účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, ak

žiadateľom je nezisková organizácia uvedená v písmene a), alebo

d)

doklad o tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv

22

)

v bytovom dome za predchádzajúci kalendárny rok a ku dňu podania žiadosti, ak ide

o účel podľa

§ 5 ods. 1 písm. d)

a

g) zákona

, ak je žiadateľom spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo

správca podľa osobitného predpisu.

20

)

§ 6

(1)

Návrh na zabezpečenie záväzkov žiadateľa podľa

§ 7 písm. a) zákona

sa v žiadosti uvádza

a)

určením nehnuteľného majetku, ktorý bude predmetom záložného práva,

b)

určením dvoch ručiteľov alebo

c)

označením bankovej záruky.

(2)

Návrh na zabezpečenie záväzkov žiadateľa podľa

§ 7 písm. b) zákona

sa v žiadosti uvádza

a)

určením nehnuteľného majetku, ktorý bude predmetom záložného práva, alebo

b)

označením bankovej záruky alebo

c)

zriadením záložného práva na pohľadávku žiadateľa.

(3)

Prílohou k žiadosti na preukázanie skutočností podľa odsekov 1 a 2 je

a)

list vlastníctva k predmetu záložného práva a znalecký posudok na ocenenie nehnuteľnosti,

ktorá je predmetom záložného práva, nie staršie ako tri mesiace,

b)

doklady ručiteľov podľa

§ 5 ods. 2

alebo

c)

záväzný prísľub banky o poskytnutí bankovej záruky alebo

d)

zmluva s bankou o zriadení účtu, na ktorom je vedený fond prevádzky, údržby a opráv,

20

)

výpis z účtu nie starší ako tri mesiace a vyhlásenie žiadateľa o tom, že finančné

prostriedky na tomto účte nie sú zaťažené záložným právom alebo iným vecným právom.

§ 7

(1)

Prílohou k žiadosti na preukázanie splnenia podmienky podľa

§ 10 ods. 7 zákona

u žiadateľa podľa

§ 7 písm. a) zákona

je

a)

potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov za predchádzajúci kalendárny

rok

19

)

a výpis z daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok alebo ročné zúčtovanie

preddavkov na daň za predchádzajúci kalendárny rok,

b)

doklady o príjmoch podľa

§ 5 ods. 1 písm. d)

.

(2)

Prílohou k žiadosti na preukázanie splnenia podmienok uvedených v

§ 10 ods. 11 písm. a) až e) zákona

je

a)

čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je v likvidácii,

b)

doklad preukazujúci, že žiadateľ nie je v konkurze alebo nebol proti nemu zamietnutý

návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

c)

potvrdenie správcu dane s výnimkou obce a vyššieho územného celku o tom, že správca

dane neeviduje voči žiadateľovi daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,

d)

potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne

23

)

o tom, že voči žiadateľovi neeviduje nedoplatky poistného na sociálne poistenie,

zdravotné poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú

výkonom rozhodnutia,

e)

čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má usporiadané ostatné finančné vzťahy so štátnym

rozpočtom,

f)

čestné vyhlásenie žiadateľa o plnení záväzkov voči veriteľom.

(3)

Na udelenie výnimky z poradia na poskytnutie podpory podľa

§ 11 ods. 13

a)

písm. a) zákona je prílohou k žiadosti doklad preukazujúci skutočnosť, že žiadosť

sa predkladá v dôsledku riešenia následkov živelnej udalosti,

b)

písm. b) zákona je prílohou k žiadosti doklad o náhrade za žiadosť už podanú s uvedením

pôvodného žiadateľa.

§ 8

(1)

Ak žiadosť predkladá jeden zo spoluvlastníkov, ktorého na to splnomocnili spoluvlastníci

podľa

§ 11 ods. 5 zákona

, obsahom a prílohou k žiadosti sú údaje a doklady uvedené v

§ 2, § 3

a

§ 5 až 7

za každého splnomocniteľa.

(2)

Prílohou k žiadosti u žiadateľa podľa

§ 7 písm. b) zákona

, ktorým je obec alebo vyšší územný celok, je uznesenie obecného zastupiteľstva alebo

uznesenie zastupiteľstva vyššieho územného celku, ktoré obsahuje

a)

údaje o účele, na ktorý sa bude požadovať podpora,

b)

súhlas s predložením žiadosti,

c)

určenie spôsobu zabezpečenia záväzku podľa

§ 6

.

(3)

Prílohou k žiadosti u žiadateľa podľa

§ 7 zákona

, ktorým je spoločenstvo vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov v dome alebo

správca podľa osobitného predpisu,

20

)

je zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorá obsahuje

a)

údaje o účele, na ktorý sa bude požadovať podpora, s označením obnovovaných spoločných

častí domu a spoločných zariadení domu,

b)

spôsob financovania,

c)

určenie spôsobu zabezpečenia záväzku podľa

§ 6

,

d)

uvedenie osoby oprávnenej na právne úkony súvisiace s poskytovaním podpory.

§ 9

Technické podmienky

(1)

Technickou podmienkou zlepšenia tepelnotechnických vlastností pri obnove bytovej

budovy a zariadenia sociálnych služieb podľa

§ 5 ods. 1 písm. d)

a

f)

,

ods. 7 písm. a)

a

ods. 8 písm. a) zákona

je

a)

splnenie kritéria minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií

preukázaním hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií nižšej, ako je

požiadavka osobitného predpisu,

24

)

pričom stavebnými konštrukciami sú obvodový plášť, strešný plášť, otvorové konštrukcie

a vnútorné deliace konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom,

b)

dosiahnutie zníženia potreby tepla na vykurovanie minimálne 20 % oproti výpočtovo

určenej potrebe tepla na vykurovanie pred uskutočnením účelu podľa

§ 5 ods. 1 písm. d)

a

f) zákona

za podmienky, že uskutočnením tohto účelu sa splní hygienické kritérium, kritérium

výmeny vzduchu a energetické kritérium určené osobitným predpisom,

24

)

c)

hydraulické vyváženie vykurovacieho systému v nadväznosti na zlepšenie tepelnej ochrany

stavebných konštrukcií a budovy a

d)

zabudovanie merania a regulácie v zásobovaní teplom.

(2)

Technickou podmienkou pri obnove bytovej budovy a zariadenia sociálnych služieb podľa

§ 5 ods. 1 písm. d)

a

f)

,

ods. 7 písm. b)

a

ods. 8 písm. b) zákona

je uskutočnenie stavebných prác

25

)

súvisiacich so zvyšovaním bezpečnosti a kvality užívania stavby.

(3)

Technickou podmienkou pri obnove bytovej budovy podľa

§ 5 ods. 1 písm. d)

a

ods. 7 písm. c) zákona

je dosiahnutie statickej bezpečnosti a stability stavby odstránením najmä

a)

trhlín v betónových a murovaných konštrukciách,

b)

trhlín v stykoch medzi stavebnými konštrukciami,

c)

trhlín v oceľových konštrukciách a zvaroch,

d)

korózie výstuže v betónových konštrukciách a ich spojov a korózie oceľových konštrukcií

vrátane ich spojov,

e)

straty rovinnosti zvislých rovinných konštrukcií,

f)

straty priamosti prizmatických tyčových, stĺpových a trámových konštrukcií,

g)

vzájomných posunov a pootočenia prvkov stavebných konštrukcií,

h)

celkových zmien geometrického tvaru budovy,

i)

nepriaznivých zmien funkčnej vlastnosti iných stavebných konštrukcií.

§ 10

Termín dokončenia stavby, ak ide o účely podľa

§ 5 ods. 1 písm. a), b)

,

d), e), f) a g) zákona

, môže byť najviac 24 mesiacov od poskytnutia podpory žiadateľovi.

§ 11

Na žiadosti podané do 1. januára 2008 sa vzťahuje doterajší právny predpis.

§ 12

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

č. 161/2004 Z. z.

o podrobnostiach obsahu žiadosti o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu

rozvoja bývania, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby v znení

vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 663/2004

Z. z.

§ 13

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2008.