ZÁKON 142/2024 Z. z. o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet zákona

Tento zákon upravuje

a)

podmienky na prípravu, uskutočňovanie a dokončovanie investičných projektov, o ktorých

vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) rozhodla, že sú strategickou investíciou,

ktorých realizácia je vo verejnom záujme,

b)

práva a povinnosti investora,

c)

postup a podmienky vydávania povolení pri výstavbe projektov uvedených v

prílohe č. 1

,

d)

pôsobnosť orgánov štátnej správy.

§ 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

investorom

1.

Slovenská republika zastúpená štátnym orgánom,

2.

vyšší územný celok alebo obec,

3.

právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu, vyššieho územného celku alebo

obce,

4.

právnická osoba zriadená zákonom alebo štátnym orgánom,

5.

združenie právnických osôb, ktorého členmi sú len právnické osoby podľa prvého až

tretieho bodu,

6.

právnická osoba s priamou alebo nepriamou majetkovou účasťou štátu, vyššieho územného

celku alebo obce v rozsahu viac ako 50 %,

7.

subjekt verejno-súkromného partnerstva za splnenia ostatných podmienok podľa tohto

zákona,

b)

investíciou príprava strategického územia podľa osobitného predpisu,

1

)

stavby zdravotníckych zariadení, letísk, dopravnej infraštruktúry, energetickej infraštruktúry,

priemyselnej výroby, výskumu a vývoja, energetiky, obrannej infraštruktúry a nástroje

na zabezpečenie obrany štátu, stavby pre bezpečnosť štátu, vodohospodárske stavby,

stavby a zariadenia dôležité na ochranu a zveľaďovanie životného prostredia a stavby

zariadení verejných služieb alebo ich obnova, modernizácia alebo komplexná rekonštrukcia

a

c)

investičným výdavkom peňažné prostriedky vynaložené po podaní žiadosti o osvedčenie

strategickej investície (ďalej len „žiadosť“) a v priamej súvislosti s realizáciou

investičného projektu na obstaranie dlhodobého

1.

hmotného majetku nachádzajúceho sa na území Slovenskej republiky,

2.

nehmotného majetku do 50 % hodnoty majetku podľa prvého bodu,

d)

investičným projektom proces zameraný na prípravu alebo realizáciu investície, pozostávajúci

zo súboru zosúladených, riadených a časovo ohraničených činností, ktorý

1.

realizuje investor,

2.

má určený predpokladaný začiatok a koniec trvania a harmonogram realizácie,

3.

má definované aspoň finančné zdroje, ľudské zdroje a spravidla aj merateľné kvalitatívne

a kvantitatívne prínosy,

e)

osvedčením o strategickej investícií (ďalej len „osvedčenie“) doklad vydaný postupom

podľa

§ 4

, ktorý potvrdzuje, že investičný projekt je strategickou investíciou, a že jeho realizácia

je vo verejnom záujme,

f)

územím investície pozemky, na ktorých sa má investičný projekt realizovať a stavby

a zariadenia, umiestnené na týchto pozemkoch, ktoré bezprostredne súvisia s prípravou

alebo realizáciou investičného projektu a pozemky potrebné na realizáciu kompenzačných

opatrení ak ich realizácia je nevyhnutná, okrem nehnuteľností na územiach vojenských

obvodov a na územiach slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu,

g)

začatím realizácie strategickej investície začatie stavebných prác.

DRUHÁ ČASŤ

STRATEGICKÉ INVESTÍCIE

§ 3

Strategická investícia

(1)

Strategickou investíciou je investičný projekt, o ktorom to postupom podľa

§ 4

určí vláda.

(2)

Vláda za strategickú investíciu určí investičný projekt v oblastiach podľa

prílohy č. 1

, ak jeho realizáciu zabezpečuje investor.

(3)

Vláda môže za strategickú investíciu určiť aj investičný projekt, ak

a)

jeho realizácia je vo verejnom záujme,

b)

bude realizovaný na území investície nevyhnutného rozsahu,

c)

jeho umiestnenie je v súlade s územným plánom a strategickými dokumentmi štátu, obcí

alebo vyšších územných celkov, v územných obvodoch ktorých sa má investičný projekt

realizovať,

d)

dodržiava opatrenia na ochranu životného prostredia, ak to pre investičný projekt

vyžadujú osobitné predpisy

2

)

a

e)

spĺňa aspoň jednu z osobitných strategických požiadaviek podľa odseku 4.

(4)

Pre účely tohto zákona investičný projekt spĺňa osobitné strategické požiadavky,

ak

a)

plánované investičné výdavky na realizáciu investičného projektu sú najmenej 50 miliónov

eur,

b)

má prispieť k sanácii environmentálnych záťaží alebo náprave environmentálnych škôd,

c)

ide o stavby obrannej infraštruktúry a nástroje na zabezpečenie obrany štátu alebo

stavby pre bezpečnosť štátu alebo stavby zdravotníckych zariadení alebo stavby určené

na rozvoj priemyselnej výroby, služieb, výskumu a vývoja, ktorých celková výmera predstavuje

najmenej 30 ha, alebo

d)

jeho realizácia priamo a bezprostredne súvisí s investičným projektom podľa odseku

2, podľa písmena a), b) alebo písmena c) alebo s významnou investíciou podľa osobitného

predpisu,

3

)

ak investičný výdavok na významnú investíciu je vyšší ako 50 miliónov eur.

(5)

Na strategickú investíciu sa vzťahuje tretia časť zákona, ak je dopravnou infraštruktúrou

a je súčasťou

a)

úsekov základnej transeurópskej dopravnej siete na území Slovenskej republiky uvedených

v

prílohe č. 1 časti A

a iných projektov v rámci koridorov základnej transeurópskej dopravnej siete podľa

prílohy č. 1 časti A určených v súlade s osobitným právnym predpisom,

4

)

ak celkové investičné náklady projektu presiahnu 300 000 000 eur bez dane z pridanej

hodnoty, okrem projektov, ktoré sa týkajú výlučne telematických aplikácií, nových

technológií a inovácií podľa osobitného predpisu,

5

)

alebo

b)

základnej transeurópskej dopravnej siete podľa

prílohy č. 1 časti B

a súhrnnej transeurópskej dopravnej siete na území Slovenskej republiky uvedenej

v

prílohe č. 1 časti C

vrátane projektov, ktoré sa týkajú výlučne telematických aplikácií, nových technológií

a inovácií podľa osobitného predpisu.

5

)

§ 4

Žiadosť

(1)

Žiadosť podáva investor ministerstvu, ktoré vykonáva štátnu správu v oblasti, v ktorej

sa investičný projekt má realizovať (ďalej len „príslušné ministerstvo“). Ak sa investičný

projekt týka viac ako jednej oblasti, môže investor podať žiadosť ktorémukoľvek príslušnému

ministerstvu. Žiadosť sa spravidla podáva v elektronickej podobe s autorizovaným kvalifikovaným

elektronickým podpisom

6

)

alebo uznaným spôsobom autorizácie

7

)

oprávnenej osoby.

(2)

Ak ide o investičný projekt podľa

§ 3 ods. 2

, žiadosť obsahuje

a)

identifikačné údaje žiadateľa, a to názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie

a meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho

orgánu,

b)

označenie oblasti investície podľa

prílohy č. 1

,

c)

označenie navrhovaného územia investície označením parciel alebo zobrazením na kópii

z katastrálnej mapy alebo zobrazením situácie stavby na kópii z katastrálnej mapy

vrátane parciel, na ktorých sa bude územie investície nachádzať; označenie územia

vždy obsahuje presné vyznačenie všetkých chránených území, oblastí a ochranných pásiem,

ako aj inundačných území a environmentálnych záťaží, ak sú známe,

d)

celkovú plochu územia investície v m

2

,

e)

situačný nákres územia investície,

f)

popis a situačný nákres stavby, ak sa investičným projektom realizuje stavba,

g)

spracovaný investičný projekt, ktorý obsahuje najmä informácie o plánovanom termíne

začatia prípravy investičného projektu a termíne ukončenia prípravy investičného projektu,

plánovaný harmonogram realizácie investičného projektu, ciele investičného projektu,

finančné zdroje, ľudské zdroje a spravidla aj merateľné kvalitatívne a kvantitatívne

prínosy a čiastkové míľniky, ak sa uplatňujú.

(3)

Ak ide o investičný projekt podľa

§ 3 ods. 3

, žiadosť okrem náležitostí podľa odseku 2 písm. a) a c) až g) obsahuje aj

a)

plánovanú sumu investičných výdavkov, ak je to možné v členení na jednotlivé roky

jeho prípravy,

b)

odôvodnenie verejného záujmu na realizácii investičného projektu,

c)

informáciu o splnení osobitných strategických požiadaviek podľa

§ 3 ods. 4.

(4)

Do desiatich pracovných dní po doručení žiadosti príslušné ministerstvo informuje

obce a vyššie územné celky, v územných obvodoch ktorých sa má podľa predloženej žiadosti

realizovať investičný projekt o tom, že bola podaná žiadosť.

(5)

Posúdenie žiadosti vykonáva a návrh na určenie investičného projektu za strategickú

investíciu (ďalej len „návrh“) vláde predkladá príslušné ministerstvo.

(6)

Orgán verejnej moci poskytne príslušnému ministerstvu na účely posúdenia žiadosti

a prípravy návrhu požadovanú súčinnosť a informácie získané z vlastnej činnosti alebo

prípadné výhrady bezodkladne, najneskôr v lehote určenej príslušným ministerstvom,

ktorá nesmie byť kratšia ako desať pracovných dní; informácie sa poskytujú len, ak

sú nevyhnutné a ich poskytnutím nedôjde k ohrozeniu plnenia konkrétnej úlohy orgánu

verejnej moci alebo k ohrozeniu plnenia úloh spravodajskej služby, k odhaleniu jej

zdrojov, prostriedkov, totožnosti osôb, ktoré konajú v jej prospech, alebo k ohrozeniu

medzinárodnej spravodajskej spolupráce. Žiadosť o súčinnosť sa musí riadne odôvodniť

a musí obsahovať konkrétny rozsah požadovanej súčinnosti a informácií podľa tohto

zákona. Ak sa orgán verejnej moci v príslušnej lehote nevyjadrí, má sa za to, že nemá

žiadne výhrady voči podanej žiadosti. Lehota podľa odseku 9 neplynie.

(7)

Ak žiadosť nie je úplná alebo obsahuje nesprávne údaje, príslušné ministerstvo žiadateľa

vyzve, aby neúplné alebo nesprávne údaje doplnil alebo opravil alebo aby doplnil odôvodnenie

verejného záujmu na realizácii investičného projektu, na čo mu určí primeranú lehotu,

nie však dlhšiu ako desať pracovných dní; túto lehotu možno na základe žiadosti predĺžiť,

a to aj opakovane. Ak žiadateľ v určenej lehote požadované údaje nedoplní alebo neopraví

alebo požadované údaje v určenej lehote doplní alebo opraví nesprávne alebo dostatočne

neodôvodní verejný záujem na realizácii investičného projektu, príslušné ministerstvo

žiadosť zamietne, o čom žiadateľa písomne informuje.

(8)

Ak po posúdení príslušného ministerstva investičný projekt nespĺňa podmienky na určenie

za strategickú investíciu alebo žiadateľ nemá predpoklad ich splniť, príslušné ministerstvo

žiadosť zamietne, o čom žiadateľa písomne informuje.

(9)

Ak príslušné ministerstvo žiadosť nezamietne podľa odseku 7 alebo odseku 8, predloží

návrh vláde, a to do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia úplnej a správnej

žiadosti.

(10)

Ak vláda určí investičný projekt za strategickú investíciu, príslušné ministerstvo

do troch pracovných dní vydá investorovi osvedčenie.

(11)

Ak vláda návrh neschváli, príslušné ministerstvo do troch pracovných dní žiadosť

zamietne, o čom žiadateľa písomne informuje.

(12)

Vláda pri určení investičného projektu za strategickú investíciu môže rozhodnutím

určiť,

a)

že pri realizácii strategickej investície alebo jej časti sa musia použiť osobitné

bezpečnostné opatrenia alebo je pri nej nevyhnutná ochrana základných bezpečnostných

záujmov Slovenskej republiky v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská

republika viazaná,

8

)

b)

ktorý z vecne príslušných správnych orgánov na povoľovacie a vyvlastňovacie konania

podľa tohto zákona týkajúce sa strategických investícii bude miestne príslušným na

rozhodovanie na prvom stupni a na rozhodovanie o opravných prostriedkoch (ďalej len

„špeciálne správne orgány“),

c)

či strategická investícia má prioritu pred inými strategickými investíciami.

(13)

Rozhodnutie vlády o určení investičného projektu za strategickú investíciu sa uverejní

v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a na úradných tabuliach všetkých dotknutých

obcí a na ich webových sídlach, ak ich majú zriadené.

§ 5

Osvedčenie

(1)

Osvedčenie obsahuje

a)

identifikačné údaje investora, a to názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie,

b)

popis strategickej investície,

c)

účel strategickej investície, ak ide o strategickú investíciu podľa

§ 3 ods. 3

,

d)

určenie verejného záujmu na realizácii strategickej investície,

e)

územie

11

)

investície, na ktorom sa bude strategická investícia realizovať,

f)

údaj o výške plánovaných investičných výdavkov, ak ide o strategickú investíciu podľa

§ 3 ods. 3 písm. a)

.

(2)

Ak tak vláda pri schválení návrhu podľa

§ 4 ods. 12

rozhodne, osvedčenie obsahuje aj

a)

určenie špeciálnych správnych orgánov,

b)

údaj o tom, či sa pri realizácii strategickej investície alebo jej časti musia použiť

osobitné bezpečnostné opatrenia alebo či je pri nej nevyhnutná ochrana základných

bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou

je Slovenská republika viazaná,

8

)

c)

údaj o tom, či strategická investícia má prioritu pred inými strategickými investíciami.

(3)

Investor prikladá osvedčenie k návrhu na začatie vyvlastňovacieho konania, integrovaného

povoľovania, konania podľa Stavebného zákona, konania o posudzovaní vplyvov na životné

prostredie a k návrhu na začatie katastrálneho konania.

12

)

(4)

Osvedčenie možno zmeniť na základe žiadosti investora, ktorému bolo vydané, ak nejde

o takú zmenu, ktorou dôjde k zmene účelu strategickej investície alebo inej zmene,

ktorá by mala za následok zánik verejného záujmu na realizácii strategickej investície.

(5)

Na žiadosť o zmenu osvedčenia, posúdenie žiadosti o zmenu osvedčenia a na vydanie

zmeneného osvedčenia sa primerane použije

§ 4

.

(6)

Opravy chýb v písaní alebo počítaní, zmeny v osobe investora za iného investora alebo

vyňatie pozemku z územia podľa odseku 1 písm. e) vykoná príslušné ministerstvo bez

potreby schválenia vládou vydaním zmeneného osvedčenia.

(7)

Osvedčenie stráca platnosť, ak investor nezačne realizovať strategickú investíciu

do štyroch rokov odo dňa vydania osvedčenia. K zániku platnosti osvedčenia dôjde dňom

márneho uplynutia lehoty podľa prvej vety.

§ 6

Predkupné právo

(1)

Dňom určenia investičného projektu za strategickú investíciu vládou vzniká k pozemkom,

na ktorých sa má realizovať strategická investícia, a k stavbám na nich predkupné

právo investora (ďalej len „predkupné právo“). Predkupné právo má účinky vecného práva,

nie je iným právom k pozemkom a stavbám

13

)

a zapisuje sa do katastra nehnuteľností na návrh investora alebo príslušného ministerstva.

Prílohou k návrhu na zápis predkupného práva je okrem náležitostí podľa katastrálneho

zákona

14

)

osvedčenie; ak sa predkupné právo týka len časti pozemku, prílohou k návrhu na zápis

predkupného práva je aj úradne overený geometrický plán.

15

)

(2)

Predkupné právo zanikne, ak

a)

sa investor stane vlastníkom pozemku alebo stavby zaťaženej predkupným právom,

b)

v dôsledku zmeny územia investície podľa

§ 5 ods. 4

dôjde k vyňatiu predkupným právom zaťaženého pozemku alebo stavby z osvedčenia alebo

c)

osvedčenie stratí platnosť podľa

§ 5 ods. 7.

(3)

Ak predkupné právo zanikne, investor alebo príslušné ministerstvo podá návrh na výmaz

predkupného práva z katastra nehnuteľností, a to do 30 dní od zániku predkupného práva.

Po uplynutí tejto lehoty a v prípade, ak predkupné právo zanikne z iného dôvodu ako

podľa odseku 2 písm. a), môže návrh na výmaz predkupného práva z katastra nehnuteľností

podať aj vlastník predkupným právom zaťaženého pozemku alebo stavby. Náklady za výmaz

predkupného práva znáša investor.

§ 7

Prípravné práce

(1)

Po vydaní osvedčenia môže investor v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme vstupovať

na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení (ďalej len „dotknuté nehnuteľnosti“)

v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na prípravné, prieskumné a zisťovacie práce a úkony

na dotknutých nehnuteľnostiach. Ide o vstup výlučne z dôvodu a na čas potrebný na

vykonanie nevyhnutných úkonov súvisiacich s prípravou strategickej investície, najmä

v súvislosti s geologickým prieskumom,

16

)

archeologickým výskumom, geodetickým zameraním, pyrotechnickým prieskumom, radónovým

prieskumom alebo iným prieskumom alebo znaleckou činnosťou

17

)

súvisiacou s prípravou strategickej investície (ďalej len „prípravné práce“).

(2)

Oprávnenia podľa odseku 1 sa na pozemkoch a v objektoch obrannej infraštruktúry,

prvkov kritickej infraštruktúry a na pozemkoch a v objektoch v správe Ministerstva

obrany Slovenskej republiky môžu vykonávať len po predchádzajúcom písomnom súhlase

Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

(3)

Začatie výkonu prípravných prác je investor povinný písomne oznámiť všetkým vlastníkom

dotknutých nehnuteľností najmenej 15 dní vopred. Písomné oznámenie o začatí výkonu

prípravných prác podľa prvej vety sa doručuje vlastníkom s aktivovanou elektronickou

schránkou elektronicky podľa zákona o e-Governmente, s úložnou lehotou sedem dní,

inak sa doručuje do vlastných rúk vlastníkovi dotknutej nehnuteľnosti alebo osobe

splnomocnenej na preberanie zásielok, a to prostredníctvom poštového podniku ako doporučená

zásielka s doručenkou a poznámkou „do vlastných rúk“ s odbernou lehotou sedem dní.

Ak nebol adresát, ktorému má byť písomné oznámenie o začatí výkonu prípravných prác

doručené do vlastných rúk, zastihnutý v mieste doručenia, uloží doručovateľ písomnosť

na pošte a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí. Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť

počas plynutia sedemdňovej odbernej lehoty, považuje sa posledný deň tejto lehoty

za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel. Ak si adresát vyhradí doručovanie

zásielok do poštového priečinka, pošta adresátovi oznámi príchod zásielky, možnosť

prevzatia a sedemdňovú odbernú lehotu na predpísanom tlačive, ktoré vloží do poštového

priečinka. Ak si adresát na základe dohody preberá zásielky na pošte a nemá pridelený

poštový priečinok, pošta tieto zásielky neoznamuje. V oboch prípadoch sa dátum príchodu

zásielky považuje za dátum uloženia. Ak si adresát zásielku nevyzdvihne počas plynutia

sedemdňovej odbernej lehoty, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia,

aj keď sa adresát o uložení nedozvedel. Ak sa písomné oznámenie o začatí výkonu prípravných

prác doručuje do cudziny, za deň doručenia sa považuje pätnásty deň odo dňa odoslania

písomnosti prostredníctvom poštového podniku, pokiaľ písomnosť nebola doručená skôr.

(4)

Investor je povinný priebežne dokumentovať priebeh prípravných prác a po ich ukončení

vyhotoviť správu dokumentujúcu rozsah vykonaných prípravných prác na dotknutých nehnuteľnostiach;

túto správu zverejní na svojom webovom sídle.

(5)

Pri výkone prípravných prác je investor povinný konať tak, aby nebola spôsobená ujma

na právach vlastníkov alebo oprávnených užívateľov dotknutých nehnuteľností, a ak

sa jej nedá vyhnúť, obmedziť ujmu na najmenšiu možnú mieru. Po skončení prípravných

prác je investor povinný uviesť dotknuté nehnuteľnosti do pôvodného stavu, ak je to

možné, a oznámiť vlastníkom dotknutých nehnuteľností ukončenie prípravných prác do

15 dní.

(6)

Vlastník alebo oprávnený užívateľ dotknutých nehnuteľností má nárok na náhradu škody

spôsobenej v dôsledku výkonu prípravných prác podľa Občianskeho zákonníka. Vlastník

alebo oprávnený užívateľ dotknutých nehnuteľností má nárok na primeranú náhradu za

nútené obmedzenie užívania dotknutých nehnuteľností. Ak nedôjde k dohode, výška náhrady

škody a primeranej náhrady za nútené obmedzenie užívania dotknutých nehnuteľností

sa určí znaleckým posudkom, ktorý zabezpečí investor. Náklady spojené s vyhotovením

znaleckého posudku znáša investor.

(7)

Nárok na primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania dotknutých nehnuteľností

možno uplatniť u investora do dvoch rokov odo dňa, keď sa o tom vlastník alebo oprávnený

užívateľ dotknutých nehnuteľností dozvedel, najneskôr však do troch rokov od vzniku

núteného obmedzenia užívania dotknutých nehnuteľností, inak právo na primeranú náhradu

za nútené obmedzenie užívania dotknutých nehnuteľností zaniká. Ak sa investor a vlastník

alebo oprávnený užívateľ dotknutých nehnuteľností na výške primeranej náhrady nedohodnú,

každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej náhrady do jedného

roka odo dňa uplatnenia si nároku u investora.

§ 8

Prevod vlastníckeho práva

(1)

Ak ministerstvo vydá investorovi osvedčenie,

a)

správca pozemkov alebo stavieb uvedených v osvedčení, ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej

republiky, je povinný tieto odplatne previesť na investora, okrem pozemkov a stavieb

uvedených v osobitných predpisoch

18

)

a pozemkov a stavieb významných z hľadiska bezpečnosti štátu v správe, nájme alebo

vo výpožičke Slovenskej informačnej služby,

b)

orgán štátnej správy, ktorý je dočasným správcom pozemkov alebo stavieb podľa osobitného

predpisu,

19

)

je povinný odplatne previesť na investora pozemky alebo stavby uvedené v osvedčení,

ktoré nie sú v správe žiadneho správcu,

c)

verejnoprávna inštitúcia je povinná odplatne previesť na investora pozemky alebo

stavby uvedené v osvedčení, ktoré sú v jej vlastníctve,

d)

Slovenský pozemkový fond je povinný odplatne previesť na investora pozemky uvedené

v osvedčení, s ktorými nakladá.

20

)

(2)

Na prevod pozemkov alebo stavieb podľa odseku 1 sa nevzťahujú osobitné predpisy.

21

)

(3)

Pozemky alebo stavby podľa odseku 1 sa prevedú za odplatu vo výške určenej na základe

znaleckého posudku podľa osobitného predpisu,

22

)

ktorý zabezpečí investor.

(4)

Dohody o prevode vlastníckeho práva podľa odseku 1 sa musia uzavrieť do 20 dní odo

dňa doručenia návrhu investora na uzavretie dohody o prevode vlastníckeho práva, ak

investor neurčí dlhšiu lehotu. Návrh investora na uzavretie dohody o prevode vlastníckeho

práva musí obsahovať náležitosti podľa osobitného predpisu

15

)

a jeho prílohou je znalecký posudok podľa odseku 3.

(5)

Ak má byť strategická investícia realizovaná na pozemkoch alebo stavbách vo vlastníctve

ostatných fyzických osôb alebo právnických osôb, pozemok alebo stavba sa prevedú za

náhradu vo výške 1,2-násobku náhrady v peniazoch za ich vyvlastnenie podľa všeobecného

predpisu o vyvlastňovaní.

23

)

(6)

Náhrada v peniazoch podľa odseku 5 sa poskytne aj vtedy, ak sa osobe z asanovaného

bytu alebo rodinného domu, ktorej patrí náhrada, zabezpečí umiestnenie a starostlivosť

v zariadení sociálnych služieb alebo sprostredkuje bývanie v nájme alebo podnájme.

(7)

Náhradu za výkup rodinného domu alebo bytu, ktoré sú v čase výkupu využívané na bývanie

alebo nebytovej budovy, ak je v čase výkupu využívaná na určený účel, možno poskytnúť

aj vo výške východiskovej hodnoty,

24

)

ak je táto hodnota vyššia ako náhrada za vyvlastnenie,

25

)

ak je dohoda o prevode vlastníckeho práva uzatvorená pred začatím vyvlastňovacieho

konania.

(8)

Náhradu za výkup stavby podľa odseku 5 nemožno poskytnúť súčasne s náhradou za výkup

rodinného domu, bytu alebo nebytovej budovy podľa odseku 7.

(9)

Návrh na uzavretie dohody o prevode vlastníckeho práva so subjektmi uvedenými v odseku

1 a návrh na uzavretie dohody o prevode vlastníckeho práva s ostatnými fyzickými osobami

alebo právnickými osobami (ďalej len „vlastník nehnuteľnosti“) obsahuje náležitosti

podľa všeobecného predpisu o vyvlastňovaní.

26

)

(10)

Návrh na uzavretie dohody o prevode vlastníckeho práva sa doručuje vlastníkom s aktivovanou

elektronickou schránkou elektronicky podľa zákona o e-Governmente, s úložnou lehotou

7 dní, inak sa návrh na uzavretie dohody o prevode vlastníckeho práva doručuje do

vlastných rúk vlastníkovi nehnuteľnosti alebo osobe splnomocnenej na preberanie zásielok,

a to prostredníctvom poštového podniku ako doporučená zásielka s doručenkou a poznámkou

„do vlastných rúk“ s odbernou lehotou 7 dní. Súčasťou písomného návrhu na uzavretie

dohody o prevode vlastníckeho práva je upozornenie, že ak návrh na uzavretie dohody

o prevode vlastníckeho práva vlastník nehnuteľnosti neprijme písomne do 15 dní odo

dňa jeho doručenia, návrh na uzavretie dohody o prevode vlastníckeho práva sa považuje

za odmietnutý a bude možné postupovať podľa

§ 11

.

(11)

Ak nebol adresát, ktorému má byť návrh na uzavretie dohody o prevode vlastníckeho

práva doručený do vlastných rúk, zastihnutý v mieste doručenia, uloží doručovateľ

písomnosť na pošte a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí. Ak si adresát nevyzdvihne

písomnosť počas plynutia sedemdňovej odbernej lehoty, považuje sa posledný deň tejto

lehoty za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.

(12)

Ak si adresát vyhradí doručovanie zásielok do poštového priečinka, pošta adresátovi

oznámi príchod zásielky, možnosť prevzatia a sedemdňovú odbernú lehotu na predpísanom

tlačive, ktoré vloží do poštového priečinka. Ak si adresát na základe dohody preberá

zásielky na pošte a nemá pridelený poštový priečinok, pošta tieto zásielky neoznamuje.

V oboch prípadoch sa dátum príchodu zásielky považuje za dátum uloženia. Ak si adresát

zásielku nevyzdvihne počas plynutia sedemdňovej odbernej lehoty, posledný deň tejto

lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.

(13)

Ak sa návrh na uzavretie dohody o prevode vlastníckeho práva doručuje do cudziny,

za deň doručenia sa považuje pätnásty deň odo dňa odoslania písomnosti prostredníctvom

poštového podniku, pokiaľ písomnosť nebola doručená skôr.

§ 9

Zánik práv tretích osôb

(1)

Dňom zapísania vlastníckeho práva investora k nehnuteľnostiam uvedeným v osvedčení

do katastra nehnuteľností zanikajú práva tretích osôb k nim okrem zákonných vecných

bremien a investor je oprávnený predmetné nehnuteľnosti vypratať. Majetkové ujmy tretích

osôb vyplývajúce zo zániku ich práv k nehnuteľnostiam uvedeným v osvedčení vyrovná

investor, ak zmluva, ktorou boli dotknuté nehnuteľnosti prevedené na investora, neurčuje

inak. Ak práva tretích osôb k nehnuteľnostiam uvedeným v osvedčení vznikli až po zverejnení

osvedčenia a bez súhlasu investora, majetkové ujmy vyrovná ten, kto zriadil alebo

umožnil zriadiť k predmetným nehnuteľnostiam práva tretej osoby.

(2)

Dňom vydania osvedčenia zanikajú práva tretích osôb k nehnuteľnostiam vo vlastníctve

investora uvedeným v osvedčení okrem zákonných vecných bremien a investor je oprávnený

predmetné nehnuteľnosti vypratať. Majetkové ujmy tretích osôb vyplývajúce zo zániku

ich práv k nehnuteľnostiam podľa prvej vety vyrovná investor.

§ 10

Posudzovanie vplyvov strategickej investície na životné prostredie

(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahuje sa na posudzovanie vplyvov strategickej

investície osobitný predpis.

27

)

(2)

Pre navrhovanú činnosť, ktorej predmetom je strategická investícia alebo jej zmena,

ktorá podlieha posúdeniu vplyvov na životné prostredie podľa osobitného predpisu,

27

)

informácia o navrhovanej činnosti alebo jej zmene okrem náležitostí podľa osobitného

predpisu,

28

)

obsahuje nulový variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť alebo

zmena navrhovanej činnosti nerealizovala a aspoň jeden variant navrhovanej činnosti.

(3)

Príslušný orgán do troch pracovných dní od doručenia informácie o navrhovanej činnosti

alebo jej zmene zašle informáciu o navrhovanej činnosti alebo jej zmene povoľujúcemu

orgánu, rezortnému orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci.

(4)

Rezortný orgán, dotknutý orgán, povoľujúci orgán a dotknutá obec doručia príslušnému

orgánu písomné stanovisko k správe o hodnotení činnosti

32

)

do 15 dní od jej doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote,

stanovisko sa považuje za súhlasné.

(5)

Príslušný orgán vydá záverečné stanovisko

33

)

do 15 dní od doručenia odborného posudku.

34

)

§ 11

Vyvlastnenie

(1)

Na účel realizácie strategickej investície možno za náhradu pozemok alebo stavbu

uvedenú v osvedčení vyvlastniť alebo vlastnícke právo k pozemku alebo stavbe obmedziť,

ak je to vo verejnom záujme a nie je možné nadobudnúť právo k pozemku alebo stavbe

dohodou. Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahuje sa na vyvlastnenie všeobecný predpis

o vyvlastňovaní.

35

)

Majetkové vyrovnanie za vyvlastnený pozemok alebo za vyvlastnenú stavbu pridelením

náhradného pozemku alebo náhradnej stavby je možné, ak sa na tom účastníci konania

dohodnú, len ak investor v čase vyvlastňovacieho konania disponuje pozemkom alebo

stavbou v rovnakej hodnote. Nadobúdanie vlastníckeho práva k pozemku alebo stavbe

investorom na účel ich pridelenia ako náhradného pozemku alebo stavby sa nepripúšťa.

(2)

Bezvýslednosť pokusu nadobudnúť právo k nehnuteľnosti dohodou podľa

§ 8 ods. 5 až 9

sa preukazuje písomným

a)

odmietnutím návrhu na uzavretie dohody vlastníkom nehnuteľnosti alebo

b)

potvrdením o zaslaní a o doručení návrhu na uzavretie dohody vlastníkovi nehnuteľnosti,

najmä doručenkou, ak vlastník nehnuteľnosti neodpovedal v lehote 15 dní odo dňa doručenia

návrhu na uzavretie dohody.

(3)

Splnenie podmienky podľa odseku 2 sa nevyžaduje, ak

a)

vyvlastňovaný je mŕtvy, neznámy alebo ak nie je známe miesto jeho trvalého pobytu

alebo sídlo,

b)

vyvlastňovaný je obmedzený v zmluvnej voľnosti zákonmi, rozhodnutím súdu alebo rozhodnutím

iného orgánu verejnej moci, ktorým sa mu zakazuje previesť vlastnícke právo k pozemku

alebo ku stavbe na iného,

c)

hodnovernosť údajov v katastri nehnuteľností bola spochybnená podľa katastrálneho

zákona,

36

)

d)

počas vyvlastňovacieho konania vyvlastňovaný zomrie alebo je vyhlásený za mŕtveho,

alebo

e)

ak pozemok alebo jeho časť, ktorá je predmetom vyvlastnenia, je spoločnou nehnuteľnosťou

podľa osobitného predpisu.

37

)

(4)

Ak kedykoľvek v priebehu vyvlastňovacieho konania účastník konania alebo iná oprávnená

osoba namietne skutočnosti, ktoré sú obsahom znaleckého posudku priloženého k návrhu

na vyvlastnenie, vyvlastňovací orgán námietky vyhodnotí bez vyžiadania odborného vyjadrenia

alebo vysvetlenia znalca. S požiadavkou na vyššiu náhradu za vyvlastnenie odkáže vyvlastneného

bez prerušenia konania na súd.

(5)

Vyvlastňovací orgán informuje verejnosť na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom

sídle o začatí vyvlastňovacieho konania do troch pracovných dní od doručenia návrhu

na začatie vyvlastňovacieho konania a o skončení vyvlastňovacieho konania do troch

dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení.

(6)

Vyvlastňovací orgán písomne oznámi začatie vyvlastňovacieho konania všetkým účastníkom

vyvlastňovacieho konania, zúčastneným osobám a príslušnému okresnému úradu na úseku

katastra nehnuteľností do troch pracovných dní od doručenia návrhu na začatie vyvlastňovacieho

konania. Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania musí obsahovať údaje o pozemku

alebo stavbe podľa katastrálneho zákona.

12

)

(7)

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania sa doručuje účastníkom vyvlastňovacieho

konania s aktivovanou elektronickou schránkou elektronicky podľa zákona o e-Governmente,

s úložnou lehotou sedem dní, inak sa oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania doručuje

účastníkom vyvlastňovacieho konania doporučene s doručenkou a poznámkou „do vlastných

rúk“, s odbernou lehotou sedem dní. Ak nebol adresát, ktorému má byť oznámenie o začatí

vyvlastňovacieho konania doručené do vlastných rúk, zastihnutý v mieste doručenia,

uloží doručovateľ písomnosť na pošte a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí.

Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť počas plynutia sedemdňovej odbernej lehoty, považuje

sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.

Ak sa oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania doručuje do cudziny, za deň doručenia

sa považuje pätnásty deň odo dňa odoslania písomnosti prostredníctvom poštového podniku,

pokiaľ písomnosť nebola doručená skôr.

(8)

Vyvlastňovací orgán písomne v lehote troch pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia

o začatí vyvlastňovacieho konania oznámi príslušnému okresnému úradu na úseku katastra

nehnuteľností, na účely zápisu poznámky do katastra nehnuteľností, deň, od ktorého

sa vyvlastňovanému zakazuje nakladať s pozemkom alebo so stavbou.

38

)

Ak zanikne zákaz nakladania s pozemkom alebo so stavbou podľa prvej vety, vyvlastňovací

orgán bezodkladne písomne oznámi okresnému úradu na úseku katastra nehnuteľností túto

skutočnosť.

(9)

Účastník vyvlastňovacieho konania môže uplatniť námietku predpojatosti, ktorá obsahuje

skutočnosti nasvedčujúce vylúčenie zamestnanca vyvlastňovacieho orgánu, najneskôr

na ústnom pojednávaní alebo do 15 dní odo dňa, keď sa o týchto skutočnostiach dozvedel.

V námietke predpojatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má

byť zamestnanec vyvlastňovacieho orgánu vylúčený, a kedy sa účastník vyvlastňovacieho

konania podávajúci námietku predpojatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Vyvlastňovací

orgán poučí účastníka vyvlastňovacieho konania o možnosti uplatniť námietku predpojatosti

a o lehote na jej uplatnenie v oznámení o začatí vyvlastňovacieho konania. Na námietku

predpojatosti podanú po lehote a na opakovanú námietku predpojatosti podanú z toho

istého dôvodu orgán, ktorý rozhoduje o vylúčení zamestnanca správneho orgánu, neprihliadne.

Ak sa námietka predpojatosti týka len okolností, ktoré spočívajú v procesnom postupe

zamestnanca správneho orgánu a v jeho rozhodovacej činnosti v konaní o prejednávanej

veci, na námietku predpojatosti sa neprihliada.

(10)

Ak počas vyvlastňovacieho konania vyvlastňovací orgán zistí, že vlastník vyvlastňovaného

pozemku alebo vyvlastňovanej stavby zomrel alebo je vyhlásený za mŕtveho a vlastníctvo

vyvlastňovaného pozemku alebo vyvlastňovanej stavby je predmetom dedičského konania,

vyvlastňovací orgán pokračuje v konaní s účastníkmi konania o dedičstve, a to až do

právoplatnosti rozhodnutia súdu o dedičstve; odsek 3 tým nie je dotknutý. Ak vlastnícke

právo vyvlastňovaného pozemku alebo vyvlastňovanej stavby nie je predmetom dedičského

konania, vyvlastňovací orgán pokračuje v konaní s osobami, ktoré preukážu, že ako

dedičia prichádzajú do úvahy, a so Slovenským pozemkovým fondom, ktorý zastupuje domnelých

dedičov.

(11)

Vyvlastňovací orgán ustanoví opatrovníka účastníkovi vyvlastňovacieho konania, ktorého

pobyt nie je známy a ktorý si neustanovil zástupcu, ako aj účastníkovi vyvlastňovacieho

konania, ktorý je postihnutý duševnou alebo inou poruchou, pre ktorú nemôže konať,

a nemá zákonného zástupcu; odsek 3 tým nie je dotknutý. Za opatrovníka vyvlastňovací

orgán ustanoví blízku osobu alebo inú osobu z rodinného prostredia účastníka vyvlastňovacieho

konania, ktorá je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, ak takej osoby niet,

vyvlastňovací orgán za opatrovníka ustanoví obec, v územnom obvode ktorej sa nachádza

vyvlastňovaný pozemok alebo vyvlastňovaná stavba. V prípade bezprostredného nebezpečenstva

z omeškania, alebo ak osôb podľa predchádzajúcej vety niet, vyvlastňovací orgán môže

za opatrovníka ustanoviť zamestnanca vyvlastňovacieho orgánu.

(12)

Proti rozhodnutiu o vyvlastnení nie je prípustné odvolanie.

(13)

Vyvlastňovací orgán doručí rozhodnutie o vyvlastnení príslušnému okresnému úradu

na úseku katastra nehnuteľností do troch dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

Rozhodnutie o vyvlastnení musí obsahovať údaje o pozemku alebo stavbe podľa katastrálneho

zákona.

12

)

§ 12

Predbežná držba

(1)

Vyvlastňovací orgán môže na návrh vyvlastniteľa vydať rozhodnutie o predbežnej držbe,

ktorým prizná vyvlastniteľovi predbežnú držbu vyvlastňovaného pozemku alebo vyvlastňovanej

stavby (ďalej len „predbežná držba“). Predbežnú držbu možno vyvlastniteľovi priznať

vtedy, ak verejný záujem na dosiahnutí účelu vyvlastnenia prevažuje nad zachovaním

doterajších práv vyvlastňovaného.

(2)

Návrh na začatie vyvlastňovacieho konania môže obsahovať aj údaj o tom, či vyvlastniteľ

navrhuje predbežnú držbu; v takom prípade sa v návrhu vymedzia práce, ktoré je potrebné

na vyvlastňovanom pozemku alebo vyvlastňovanej stavbe (ďalej len „vyvlastňovaná nehnuteľnosť“)

vykonať. Vyvlastniteľ môže navrhnúť predbežnú držbu aj po začatí vyvlastňovacieho

konania. Vyvlastňovací orgán nariadi ústne pojednávanie bezodkladne po podaní návrhu.

(3)

Vyvlastňovací orgán vydá rozhodnutie o predbežnej držbe do siedmich pracovných dní

po ústnom pojednávaní.

(4)

V rozhodnutí o predbežnej držbe vyvlastňovací orgán vymedzí rozsah prác, ktoré je

vyvlastniteľ oprávnený uskutočniť na vyvlastňovanej nehnuteľnosti. Prácami podľa prvej

vety môžu byť iba práce na strategickej investícii, po uskutočnení ktorých je možné

navrátiť vyvlastňovanú nehnuteľnosť do pôvodného stavu. Predbežnú držbu nadobudne

vyvlastniteľ v deň určený v rozhodnutí o predbežnej držbe, nie však skôr ako v deň

doručenia rozhodnutia o predbežnej držbe vyvlastňovanému.

(5)

Odvolanie proti rozhodnutiu o predbežnej držbe nemá odkladný účinok.

(6)

Nadobudnutím predbežnej držby má vyvlastniteľ právo držby vyvlastňovanej nehnuteľnosti

a jej užívania na účely vykonania prác uvedených v rozhodnutí o predbežnej držbe;

na predbežnú držbu sa

§ 134 Občianskeho zákonníka

nepoužije. Vyvlastniteľ môže navrhnúť zmenu rozsahu prác vymedzeného v rozhodnutí

o predbežnej držbe. Na rozhodnutie o zmene rozsahu prác podľa druhej vety sa primerane

použijú ustanovenia o rozhodovaní o predbežnej držbe okrem odseku 8. Počas trvania

predbežnej držby sa práva z nájomných zmlúv a vecných bremien k vyvlastňovanej nehnuteľnosti

alebo jej časti neuplatňujú, okrem zákonného vecného bremena.

(7)

Ak vyvlastniteľ nezačne uskutočňovať práce v súlade s rozhodnutím o predbežnej držbe

do jedného roka odo dňa jej nadobudnutia, alebo ak overovacia doložka na strategickú

investíciu sa zrušila alebo stratila platnosť, vyvlastňovací orgán rozhodne na návrh

vyvlastňovaného, že predbežnú držbu vyvlastňovanej nehnuteľnosti zrušuje. Odvolanie

vyvlastniteľa proti rozhodnutiu o zrušení predbežnej držby nemá odkladný účinok. Po

zrušení predbežnej držby je vyvlastniteľ povinný navrátiť vyvlastňovanú nehnuteľnosť

do pôvodného stavu a odovzdať vyvlastňovanému; tým nie je dotknuté právo vyvlastňovaného

na náhradu spôsobenej škody.

(8)

Vyvlastňovaný a oprávnený z vecného bremena, ktorých práva sa nadobudnutím predbežnej

držby neuplatňujú, majú za čas výkonu predbežnej držby právo na finančnú náhradu.

Vyvlastňovanému sa poskytuje finančná náhrada vo výške všeobecnej hodnoty nájmu určenej

znaleckým posudkom. Oprávnenému z vecného bremena sa poskytuje finančná náhrada vo

výške všeobecnej hodnoty dočasného obmedzenia práva zodpovedajúceho vecnému bremenu

určenej znaleckým posudkom. O finančnej náhrade rozhodne vyvlastňovací orgán samostatným

výrokom v rozhodnutí o vyvlastnení. Ak vyvlastňovací orgán nerozhodne o vyvlastnení

do jedného roka odo dňa doručenia rozhodnutia o predbežnej držbe vyvlastňovanému alebo

oprávnenému z vecného bremena, rozhodne o finančnej náhrade samostatným rozhodnutím.

§ 13

Medzitýmne rozhodnutie

(1)

Ak vyvlastňovací orgán vo vyvlastňovacom konaní dospeje k záveru, že sú splnené podmienky

na vyvlastnenie okrem určenia výšky náhrady za vyvlastnenie, vydá na návrh vyvlastniteľa

medzitýmne rozhodnutie obsahujúce výroky o vyvlastnení práv k pozemku alebo k stavbe

podľa všeobecného predpisu o vyvlastňovaní.

39

)

(2)

Proti medzitýmnemu rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie.

(3)

Ak súd medzitýmne rozhodnutie nezrušil, vyvlastniteľ vyplatí vyvlastňovanému preddavok

na náhradu za vyvlastnenie vo výške určenej znaleckým posudkom, ktorý priložil k návrhu

na vyvlastnenie, do 60 dní od právoplatnosti medzitýmneho rozhodnutia. Ak bola podaná

žaloba o preskúmanie medzitýmneho rozhodnutia, vyvlastňovací orgán nerozhodne vo zvyšnej

časti veci, kým rozhodnutie súdu o žalobe o preskúmanie medzitýmneho rozhodnutia nenadobudne

právoplatnosť.

(4)

Ak je náhrada za vyvlastnenie určená v rozhodnutí vo zvyšku veci vyššia ako preddavok

na náhradu za vyvlastnenie, vyvlastniteľ rozdiel vyrovná do 30 dní od právoplatnosti

rozhodnutia vo zvyšku veci. Ak je náhrada za vyvlastnenie určená v rozhodnutí vo zvyšku

veci nižšia ako preddavok na náhradu za vyvlastnenie, vyvlastňovaný uhradí rozdiel

do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení vo zvyšku veci.

(5)

Ak vyvlastnením zaniká aj vecné bremeno k pozemku alebo stavbe, vzťahujú sa na oprávneného

z vecného bremena, ktorého práva vyvlastnením zanikajú, primerane odseky 3 a 4.

(6)

Vyvlastňovací orgán doručí medzitýmne rozhodnutie príslušnému okresnému úradu na

úseku katastra nehnuteľností do troch dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Medzitýmne

rozhodnutie musí obsahovať údaje o pozemku alebo stavbe podľa katastrálneho zákona.

12

)

§ 14

Konania podľa Stavebného zákona

(1)

Záväzné stanovisko podľa osobitného predpisu

40

)

vyjadrujúce súlad stavebného zámeru so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie

sa na realizáciu strategickej investície, na ktorú bolo vydané, osvedčenie nevyžaduje.

(2)

Lehota na vydanie záväzného stanoviska dotknutého orgánu

41

)

a na vydanie záväzného vyjadrenia dotknutej právnickej osoby

42

)

je 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o vydanie záväzného stanoviska. Na neskôr podané

záväzné stanovisko stavebný úrad neprihliada. Na námietky účastníkov konania týkajúce

sa nesúladu záväzných stanovísk stavebný úrad neprihliada.

(3)

Ak žiadosť na začatie konania o stavebnom zámere neobsahuje predpísané náležitosti,

stavebný úrad vyzve do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti stavebníka, aby žiadosť

v určenej lehote doplnil, a upozorní ho, že inak konanie zastaví.

(4)

Stavebný úrad oznámi začatie konania o stavebnom zámere do dvoch pracovných dní odo

dňa, keď je žiadosť úplná.

(5)

Stavebný úrad doručuje oznámenie o začatí konania o stavebnom zámere vlastníkom pozemných

stavieb, ktoré majú byť asanované, a ktorí majú aktivovanú elektronickú schránku elektronicky

podľa zákona o e-Governmente s úložnou lehotou sedem dní, inak doručuje do vlastných

rúk prostredníctvom poštového podniku ako doporučená zásielka s doručenkou a poznámkou

„do vlastných rúk“ s odbernou lehotou sedem dní.

(6)

Ak sú záväzné stanoviská vzájomne rozporné a ak sa nepodarí odstrániť rozpor medzi

nimi dohodou na ústnom pojednávaní, správny orgán si bez prerušenia konania vyžiada

stanoviská od ich príslušných najbližšie nadriadených orgánov, ktoré ich sú povinné

vydať do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti. Ak nedôjde k odstránenie rozporu alebo

ak dotknutý orgán nemá nadriadený orgán, správny orgán požiada o odstránenie rozporu

úrad po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy

do 15 dní odo dňa doručenia ich stanovísk.

(7)

Účastníci konania, ktorým postavenie účastníka konania vyplýva z osobitného predpisu,

44

)

môžu namietať len nesúlad žiadosti o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere s rozhodnutím

vydaným podľa osobitného predpisu;

28

)

na ostatné námietky stavebný úrad neprihliada.

(8)

Na námietky účastníkov konania týkajúce sa nesúladu záväzných stanovísk stavebný

úrad neprihliada.

(9)

Stavebný úrad rozhoduje o vylúčení účastníka konania o stavebnom zámere bez prerušenia

konania. V prípade podania odvolania proti rozhodnutiu o vylúčení účastníka konania

o stavebnom zámere stavebný úrad nie je oprávnený konanie prerušiť; v takom prípade

rozhodnutie o stavebnom zámere nenadobudne právoplatnosť skôr ako nastane právoplatnosť

rozhodnutia o vylúčení účastníka konania o stavebnom zámere.

(10)

Ak stavebník pred vydaním rozhodnutia o stavebnom zámere preukázal, že má vlastnícke

právo alebo iné právo k pozemku, na ktorom sa má uskutočniť stavba strategickej investície,

alebo podal návrh na vyvlastnenie podľa všeobecného predpisu o vyvlastnení alebo návrh

na vydanie medzitýmneho rozhodnutia na taký pozemok alebo má priznanú predbežnú držbu

takého pozemku podľa tohto zákona alebo má vlastnícke právo alebo iné právo k pozemnej

stavbe, ktorá má byť asanovaná, možno odkladný účinok odvolania proti rozhodnutiu

o stavebnom zámere a rozhodnutiu o zmene rozhodnutia o stavebnom zámere, ktorou sa

dopĺňa stavebný zámer líniovej stavby o podzemné vedenie verejnej elektronickej komunikačnej

siete, vylúčiť.

(11)

Dotknutý orgán je povinný vydať doložku súladu k projektu stavby v lehote 30 dní

odo dňa doručenia žiadosti o vydanie doložky súladu k projektu stavby. Ak dotknutý

orgán nevydá doložku súladu v lehote podľa prvej vety, predpokladá sa, že požiadavky

zo záväzného stanoviska k stavebnému zámeru sú splnené a že vydal súhlasnú doložku

súladu.

(12)

Ak stavebník nie je vlastníkom pozemku, na ktorom sa má uskutočniť strategická investícia,

alebo nemá k pozemku iné právo, k žiadosti o overenie projektu stavby priloží doklady

preukazujúce začatie vyvlastňovacieho konania podľa všeobecného predpisu o vyvlastnení

alebo podá žiadosť podľa

§ 15

.

(13)

Ak stavebník nie je vlastníkom pozemnej stavby, ktorá má byť pri stavbe strategickej

investície asanovaná, alebo nemá k stavbe iné právo, k žiadosti o overenie projektu

stavby priloží doklady preukazujúce začatie vyvlastňovacieho konania podľa všeobecného

predpisu o vyvlastnení alebo podá žiadosť podľa

§ 15

.

(14)

Na pozemku, ku ktorému stavebník pred vydaním overovacej doložky podľa odseku 12

nenadobudol vlastnícke právo alebo iné právo,

13

)

môže stavebník uskutočňovať stavbu strategickej investície podľa overeného projektu

stavby až po tom, ako sa stane vlastníkom pozemku alebo k pozemku nadobudne iné právo,

okrem prác v rozsahu vymedzenom v rozhodnutí o predbežnej držbe podľa

§ 12

.

(15)

Inú ako pozemnú stavbu, ku ktorej stavebník pred vydaním overovacej doložky nenadobudol

vlastnícke právo alebo iné právo,

13

)

môže stavebník podľa overeného projektu stavby asanovať až po tom, ako sa stane vlastníkom

stavby alebo k stavbe nadobudne iné právo, okrem prác v rozsahu vymedzenom v rozhodnutí

o predbežnej držbe podľa

§ 12

.

(16)

Súčasťou overovacej doložky sú všetky súvisiace rozhodnutia všetkých stavebných úradov,

a to povolenia na odstránenie pozemných stavieb na území strategickej investície,

ktoré je nevyhnutné asanovať, a povolenia na uskutočnenie súčastí strategickej investície

a vyvolaných úprav.

45

)

(17)

Overovacia doložka stráca platnosť, ak sa so stavebnými prácami nezačalo do piatich

rokov odo dňa jej vydania, ak stavebný úrad neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.

Stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka predĺžiť platnosť

overovacej doložky najviac o päť rokov. Lehota na začatie stavby strategickej investície

na pozemku, ku ktorému stavebník pred vydaním overovacej doložky nenadobudol vlastnícke

právo alebo iné právo a ktorý je predmetom vyvlastňovacieho konania podľa všeobecného

predpisu o vyvlastnení, počas trvania vyvlastňovacieho konania neplynie.

(18)

Ak pri stavbe strategickej investície je realizované vedenie elektronickej komunikačnej

siete, elektrické, vodovodné, kanalizačné alebo iné vedenie ako vyvolaná úprava, vzniká

vo verejnom záujme na účely tohto zákona k pozemkom dotknutým realizáciou tohto vedenia

v rozsahu podľa geometrického plánu právo zodpovedajúce vecnému bremenu v prospech

vlastníka vedenia elektronickej komunikačnej siete, elektrického, vodovodného, kanalizačného

a iného vedenia, a to dňom nadobudnutia právoplatnosti povolenia na predčasné užívanie

stavby

46

)

alebo kolaudačného osvedčenia

47

)

pre toto vedenie podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr. Návrh na vykonanie

záznamu do katastra nehnuteľností

48

)

je povinný podať stavebník. Prílohou návrhu na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností

je právoplatné povolenie na predčasné užívanie stavby alebo kolaudačné osvedčenie

a súhlas budúceho vlastníka siete s vykonaním záznamu v katastri nehnuteľností. Vlastník

nehnuteľnosti má za zriadenie vecného bremena a za obmedzenie vlastníckeho práva nárok

na primeranú náhradu, ktorá sa poskytne jednorazovo, stanovenú na základe znaleckého

posudku;

49

)

náhrada sa poskytne za výmeru, v ktorej je vlastník obmedzený pri obvyklom užívaní

nehnuteľnosti v dôsledku uplatnenia vecného bremena stavebníkom. Primeranú náhradu

uhradí vlastníkovi nehnuteľnosti stavebník. Nárok na primeranú náhradu možno uplatniť

u stavebníka do dvoch rokov odo dňa, keď sa vlastník nehnuteľnosti o uplatnení zákonného

vecného bremena stavebníkom dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa vykonania

zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností. Stavebník je povinný do troch mesiacov

písomne oznámiť vlastníkovi nehnuteľnosti vykonanie zápisu vecného bremena do katastra

nehnuteľností.

§ 15

Osobitné ustanovenia o spoločnom konaní vo veci vydania rozhodnutia o stavebnom zámere

a medzitýmneho rozhodnutia

(1)

Stavebník môže spolu so žiadosťou o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere požiadať

stavebný úrad o vydanie medzitýmneho rozhodnutia.

(2)

Na žiadosť o vydanie medzitýmneho rozhodnutia, na podmienky vydania medzitýmneho

rozhodnutia a na konanie o vydanie medzitýmneho rozhodnutia sa použijú

§ 11 až 13

.

(3)

V prípade žiadosti podľa odseku 1 stavebný úrad vedie vyvlastňovacie konanie spolu

s konaním o stavebnom zámere. Stavebný úrad rozhodne o žiadosti podľa stavebného zákona,

a ak jej vyhovie, rozhodne v spoločnom rozhodnutí aj o vydaní medzitýmneho rozhodnutia

podľa

§ 13

. Pred vydaním medzitýmneho rozhodnutia podľa druhej vety sa ústne pojednávanie o

návrhu nenariaďuje. Na výrokovú časť spoločného rozhodnutia, ktorým bolo vydané medzitýmne

rozhodnutie, sa primerane použije

§ 13

. Po nadobudnutí právoplatnosti spoločného rozhodnutia, ktorým bolo vydané medzitýmne

rozhodnutie, stavebný úrad pokračuje vo vyvlastňovacom konaní vo zvyšku veci podľa

všeobecného predpisu o vyvlastňovaní, ak tento zákon neustanovuje inak; vo zvyšku

časti vyvlastňovacieho konania sa vedie samostatné konanie s každým vyvlastňovaným.

§ 16

Vstup na cudzie pozemky

(1)

Investor a osoby zabezpečujúce výstavbu strategickej investície môžu vstupovať na

nezastavané pozemky v okolí strategickej investície, cesty a miestne cesty a vykonávať

nevyhnutné opatrenia na účely výstavby, dozoru a na iné účely súvisiace s výstavbou

strategickej investície. Pred vstupom na nezastavané pozemky v okolí strategickej

investície, cesty a miestne cesty je investor povinný túto skutočnosť vopred oznámiť,

na oznámenie sa vzťahuje

§ 7 ods. 3.

(2)

Pri výkone oprávnenia podľa odseku 1 je investor povinný konať tak, aby nebola spôsobená

ujma na právach vlastníkov alebo oprávnených užívateľov dotknutých nehnuteľností a

ak sa jej nedá vyhnúť, obmedziť ujmu na čo najmenšiu možnú mieru. Po skončení výkonu

práva podľa odseku 1 je investor povinný uviesť dotknuté nehnuteľnosti do pôvodného

stavu, ak je to možné.

(3)

Vlastník alebo oprávnený užívateľ dotknutých nehnuteľností má nárok na náhradu škody

spôsobenej v dôsledku výkonu oprávnenia podľa odseku 1, podľa Občianskeho zákonníka.

Vlastník alebo oprávnený užívateľ dotknutých nehnuteľností má nárok na primeranú náhradu

za nútené obmedzenie užívania dotknutých nehnuteľností. Ak nedôjde k dohode, výška

náhrady škody a primeranej náhrady za nútené obmedzenie užívania dotknutých nehnuteľností

sa určí znaleckým posudkom, ktorý zabezpečí investor. Náklady spojené s vyhotovením

znaleckého posudku znáša investor.

(4)

Nárok na primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania dotknutých nehnuteľností

možno uplatniť u investora do dvoch rokov odo dňa, keď sa o tom vlastník alebo oprávnený

užívateľ dotknutých nehnuteľností dozvedel, najneskôr však do troch rokov od vzniku

núteného obmedzenia užívania dotknutých nehnuteľností, inak právo na primeranú náhradu

za nútené obmedzenie užívania dotknutých nehnuteľností zaniká. Ak sa investor a vlastník

alebo oprávnený užívateľ dotknutých nehnuteľností na výške primeranej náhrady nedohodnú,

každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej náhrady do jedného

roka odo dňa uplatnenia si nároku u investora.

(5)

Oprávnenie podľa odseku 1 sa na pozemkoch a cestách v správe Ministerstva obrany

Slovenskej republiky môže vykonávať len po predchádzajúcom písomnom súhlase Ministerstva

obrany Slovenskej republiky.

§ 17

Kolaudácia stavieb

(1)

Prílohou k návrhu na začatie kolaudácie nie sú rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia,

súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce podľa

Stavebného zákona;

52

)

tieto je stavebník oprávnený predložiť stavebnému úradu v priebehu kolaudácie.

(2)

Lehota na vydanie záväzného stanoviska dotknutého orgánu a dotknutej právnickej osoby

je 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o vydanie záväzného stanoviska. Ak nie je záväzné

stanovisko

53

)

podané v stanovenej lehote, považuje sa za súhlasné a bez podmienok; na neskôr podané

záväzné stanovisko stavebný úrad neprihliada. Účastníkov konania stavebný úrad neoboznamuje

so záväznými stanoviskami predloženými v konaní o stavebnom zámere; na námietky účastníkov

konania týkajúce sa nesúladu záväzných stanovísk stavebný úrad neprihliada.

(3)

Stavebný úrad oznamuje začatie kolaudácie verejnou vyhláškou, pričom okrem vyvesenia

na úradnej tabuli stavebného úradu sa povinne zverejní aj na jeho webovom sídle a

na úradných tabuliach všetkých dotknutých obcí a na ich webových sídlach, ak ich majú

zriadené, a to najmenej na tú istú dobu, ako sa zverejní na úradnej tabuli stavebného

úradu.

(4)

Ak nie sú splnené podmienky na skolaudovanie stavby strategickej investície z dôvodu,

ktorý nebráni bezpečnej skúšobnej prevádzke strategickej stavby, stavebný úrad môže

rozhodnúť o predčasnom užívaní stavby a určiť podmienky jej užívania a prevádzky na

nej, pokiaľ to nemá podstatný vplyv na užívateľnosť stavby a predčasné užívanie neohrozuje

bezpečnosť a zdravie osôb.

(5)

Odvolanie proti kolaudačnému osvedčeniu nemá odkladný účinok.

(6)

Vlastník vedenia elektronickej komunikačnej siete, elektrického, vodovodného, kanalizačného

a iného vedenia podľa

§ 14 ods. 17

je povinný bezodkladne po vydaní kolaudačného osvedčenia stavbu prevziať, inak je

povinný stavebníkovi uhradiť náklady na údržbu, prevádzku a zabezpečenie stavby až

do jej prevzatia.

(7)

Ak ide o stavbu pre obranu štátu alebo stavbu pre bezpečnosť štátu, na kolaudáciu

je príslušný stavebný úrad podľa Stavebného zákona.

54

)

§ 18

Pôsobnosť orgánov štátnej správy

(1)

Ak vláda určí špeciálne správne orgány na rozhodovanie na prvom stupni a na rozhodovanie

o opravných prostriedkoch, tieto špeciálne správne orgány konajú v konaniach týkajúcich

sa strategických investícii prednostne a sú povinné dodržiavať všetky lehoty ustanovené

týmto zákonom a príslušnými právnymi predpismi. Na ten účel sú oprávnené na nevyhnutný

čas potrebný na vydanie príslušných rozhodnutí o strategickej investícii prerušiť

akékoľvek iné pred nimi začaté a neukončené konania, ktorých predmetom nie je strategická

investícia.

(2)

Špeciálnym správnym orgánom možno z rozpočtu investora podľa

§ 2 písm. a) prvého bodu

alebo

druhého bodu

alebo z rozpočtu investora podľa

§ 2 písm. a) tretieho bodu

, ak tento investor vykonáva činnosti vo verejnom záujme

54a

)

poskytnúť finančné prostriedky na technické vybavenie, spotrebný materiál a prostriedky

na výkonnostné odmeny pre zamestnancov.

(3)

Špeciálne správne orgány na rozhodovanie o opravných prostriedkoch sú oprávnené na

potrebný čas prideliť potrebný počet zamestnancov svojho úradu špeciálnym správnym

orgánom na rozhodovanie na prvom stupni.

(4)

Ak špeciálny správny orgán na rozhodovanie na prvom stupni nekoná v súlade s odsekom

1, je špeciálny správny orgán na rozhodovanie o opravných prostriedkoch oprávnený

bez prerušenia príslušného konania sám vo veci konať a rozhodnúť.

Osobitné ustanovenia o verejnom obstarávaní strategickej investície

§ 19

Ak predmetom zákazky alebo koncesie je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác

alebo poskytnutie služby pre strategickú investíciu alebo ak predmetom súťaže návrhov

je návrh pre strategickú investíciu, vo verejnom obstarávaní a pri správe vo verejnom

obstarávaní sa postupuje podľa všeobecného predpisu o verejnom obstarávaní,

55

)

ak

§ 20

neustanovuje inak.

§ 20

(1)

V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž,

v oznámení o koncesii, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov alebo vo výzve na predkladanie

ponúk, ak ide o podlimitnú zákazku, verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú informáciu,

že predmetom zákazky, súťaže návrhov alebo koncesie je dodanie tovaru, uskutočnenie

stavebných prác, poskytnutie služieb alebo návrh pre strategickú investíciu vrátane

identifikácie strategickej investície.

(2)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ poskytnú vysvetlenie informácií potrebných na

vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti najneskôr šesť

dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, návrhov alebo lehoty na predloženie

žiadostí o účasť. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie sú povinní poskytnúť vysvetlenie

podľa prvej vety, ak žiadosť o vysvetlenie nie je doručená včas, a to najmenej päť

dní pred uplynutím lehoty podľa prvej vety. Ak dôjde k zmene súťažných podkladov,

súťažných podmienok alebo podmienok účasti, verejný obstarávateľ a obstarávateľ primerane

predĺžia lehotu na predkladanie ponúk, návrhov alebo lehotu na predloženie žiadostí

o účasť tak, aby lehoty podľa prvej a druhej vety zostali zachované.

§ 21

Osobitné ustanovenia o zodpovednosti fyzickej osoby

(1)

Úkon, ktorým sa realizuje strategická investícia, plnia úlohy alebo dosahujú ciele

strategickej investície, ako ich schválila vláda v určenej kvalite a čase (ďalej len

„úkon realizácie strategickej investície“) je úkonom vo verejnom záujme.

(2)

Ak je strategická investícia v základnom bezpečnostnom záujme Slovenskej republiky

alebo sa pri nej musia použiť osobitné bezpečnostné opatrenia, úkon realizácie strategickej

investície je rovnako v základnom bezpečnostnom záujme Slovenskej republiky a osobitné

bezpečnostné opatrenia možno použiť aj pri takomto úkone.

(3)

Úkon realizácie strategickej investície vykonaný osobou, ktorá za investora v jeho

mene na základe oprávnenia zo zákona, zo zmluvy alebo listiny o zriadení alebo založení

alebo z vnútorného predpisu koná (ďalej len „štatutár“), sa považuje za výkon práva

a povinnosti vyplývajúcich z rozhodnutia orgánu verejnej moci.

(4)

Ak úkonom realizácie strategickej investície vznikne škoda štátu alebo investorovi,

považuje sa úkon realizácie strategickej investície, ktorým škoda vznikla, za úkon

vykonaný so súhlasom štátu alebo investora, ktorý bol daný určením investície za strategickú

investíciu a bol vážny a dobrovoľný.

(5)

Štatutár investora nezodpovedá investorovi za škodu spôsobenú vykonaním úkonu realizácie

strategickej investície.

(6)

Voči štatutárovi investora nevzniká právo štátu na regresnú náhradu

56

)

za škodu spôsobenú vykonaním úkonu realizácie strategickej investície.

(7)

Úkonom realizácie strategickej investície štatutár investora nemôže porušiť pracovnú

disciplínu ani služobnú disciplínu.

(8)

Ak je investorom obec alebo vyšší územný celok, právnická osoba so 100 % majetkovou

účasťou vyššieho územného celku alebo obce alebo združenie právnických osôb, ktorého

členmi sú len obec alebo vyšší územný celok, odseky 4, 5 a 7 sa nepoužijú.

TRETIA ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA POSTUPU VÝSTAVBY TRANSEURÓPSKEJ DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

§ 22

(1)

Tretia časť sa nevzťahuje na strategické investície, ktoré nie sú dopravnou infraštruktúrou

podľa

§ 3 ods. 5.

(2)

Projektom sa rozumie návrh na výstavbu, úpravu, obnovu alebo modernizáciu úseku dopravnej

infraštruktúry podľa

§ 3 ods. 5

, ktorý vedie k zvýšeniu kapacity, bezpečnosti a využiteľnosti a efektívnosti tejto

infraštruktúry, a ktorého realizácia musí byť schválená rozhodnutím alebo súborom

viacerých rozhodnutí, ktoré môžu byť administratívnej povahy

57

)

a sú prijaté príslušným orgánom

58

)

vrátane určených orgánov a spoločného orgánu (ďalej len „rozhodnutie o schválení“);

rozhodnutie o schválení podľa stavebného zákona

59

)

sa považuje za konečné rozhodnutie o schválení. Rozhodnutím o schválení podľa tohto

zákona nie je rozhodnutie prijaté v odvolacom konaní.

(3)

Cezhraničným projektom sa rozumie projekt, ktorý zahŕňa úsek dopravnej infraštruktúry

začínajúci na území Slovenskej republiky, ktorý ďalej prechádza štátnou hranicou a

končí na území iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“).

(4)

Predkladateľom projektu sa rozumie žiadateľ o schválenie projektu alebo orgán verejnej

moci, ktorý projekt predkladá.

(5)

Postupom vydávania povolenia sa rozumie postup alebo konanie, ktorým sa rozhoduje

o schválení projektu a ktorý začína prvým oznámením projektu určenému orgánu

60

)

predkladateľom.

(6)

Spoločným orgánom sa rozumie orgán zriadený písomnou dohodou medzi Slovenskou republikou

a iným členským štátom s cieľom zjednodušiť postupy vydávania povolení súvisiacich

s cezhraničnými projektmi.

§ 23

Určený orgán

(1)

Určenými orgánmi sú

a)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pre konanie podľa osobitného

predpisu,

27

)

ak projekt podlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa osobitného predpisu,

27

)

b)

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky pre konanie podľa osobitného predpisu

61

)

pre projekty týkajúce sa diaľnic

62

)

a železničných tratí,

63

)

c)

okresný úrad v sídle kraja pre konanie podľa osobitného predpisu

62

)

pre projekty týkajúce sa ciest

64

)

a vodných stavieb.

65

)

(2)

Určený orgán koná pri vydávaní povolenia a prijatí rozhodnutia o schválení prednostne.

Pred prijatím rozhodnutia o schválení si určený orgán zabezpečí všetky potrebné povolenia,

rozhodnutia a stanoviská nevyhnutné k prijatiu rozhodnutia o schválení. Určený orgán

bezodkladne oznámi rozhodnutie o schválení predkladateľovi.

(3)

Určený orgán na základe písomnej žiadosti podanej v ktoromkoľvek štádiu prípravy

projektu poskytne predkladateľovi projektu podrobný opis žiadosti k predloženému projektu

s uvedením

a)

jednotlivých etáp postupu vydávania povolenia a uplatniteľných lehôt alebo ak neexistujú

takéto lehoty, s uvedením orientačných lehôt,

b)

požadovaného rozsahu informácií, ktoré má predložiť predkladateľ projektu,

c)

zoznamu povolení, rozhodnutí a stanovísk, ktoré je povinný predložiť predkladateľ

projektu počas postupu vydávania povolenia,

d)

údajov o orgánoch a zainteresovaných stranách, ktoré budú zapojené do postupu vydávania

povolenia spolu s uvedením ich povinností, a to aj počas verejnej konzultácie.

(4)

Určený orgán poskytne predkladateľovi projektu do siedmich dní od doručenia písomnej

žiadosti informácie, ktorými doplní údaje uvedené v odseku 3.

(5)

Určený orgán na základe žiadosti predkladateľa projektu poskytne usmernenie o tom,

aké dodatočné informácie alebo dokumenty je potrebné predložiť, ak žiadosť nemá predpísané

náležitosti.

67

)

Prvou vetou nie sú dotknuté právomoci iných orgánov zúčastnených na postupe vydávania

povolenia ani oprávnenie predkladateľa projektu obrátiť sa so žiadosťou priamo na

iné orgány zúčastnené na postupe vydávania povolenia v súvislosti s povoleniami, rozhodnutiami

a stanoviskami potrebnými pre vydanie rozhodnutia o schválení tohto projektu.

(6)

Poskytnutý podrobný opis žiadosti zostáva v platnosti počas celého postupu vydávania

povolenia, pričom každá zmena podrobného opisu žiadosti sa musí riadne odôvodniť.

(7)

Orgány zúčastnené na postupe vydávania povolenia oznámia určenému orgánu, že vydali

príslušné povolenia, rozhodnutia, stanoviská.

(8)

Určené orgány na svojom webovom sídle zverejnia

a)

zoznam orgánov zapojených do postupu vydávania povolení podľa druhu dopravy a iných

zainteresovaných strán v procese vydávania povolení,

b)

podrobnosti k informáciám a dokumentom pre oznámenie projektu predkladateľom,

c)

všeobecné informácie o požadovanom rozsahu informácii, prispôsobených druhu dopravy,

spolu s informáciami o povoleniach, rozhodnutiach a stanoviskách potrebných na predloženie

projektu predkladateľom,

d)

uplatniteľné lehoty alebo ak takéto lehoty nie sú, orientačné lehoty.

§ 24

(1)

Určený orgán spolupracuje pri cezhraničnom projekte s určeným orgánom iného členského

štátu s cieľom koordinovať svoje procesy a dohodnúť sa na spoločnom postupe vydávania

rozhodnutia o schválení. Určený orgán spolupracuje s európskym koordinátorom podľa

osobitného predpisu

68

)

a informuje ho o postupe vydávania povolenia tak, aby mohol európsky koordinátor

uľahčiť kontakty medzi určenými orgánmi jednotlivých členských štátov zúčastnených

na postupe vydávania rozhodnutia o schválení v rámci cezhraničného projektu.

(2)

Pri cezhraničných projektoch môžu členské štáty vytvoriť spoločný orgán. Určený orgán

vydávajúci rozhodnutie o schválení podľa osobitného predpisu

58

)

môže vytvoriť spoločný orgán s určeným orgánom iného členského štátu.

(3)

V prípade nedodržania lehoty cezhraničného projektu podľa

§ 25

, určený orgán na požiadanie poskytne európskemu koordinátorovi informácie o prijatých

alebo plánovaných opatreniach, ktoré zabezpečia vydanie konečného rozhodnutia o schválení

v čo najkratšej lehote.

§ 25

Lehota

(1)

Orgán zúčastnený na postupe vydávania povolenia vrátane určeného orgánu a spoločného

orgánu postupuje tak, aby bolo konečné rozhodnutie o schválení prijaté najneskôr v

lehote štyroch rokov odo dňa začiatku postupu vydávania povolenia. Dňom začiatku postupu

vydávania povolenia je deň, keď došlo k podaniu úplnej žiadosti k predloženému projektu

predkladateľom určenému orgánu. Podanie úplnej žiadosti k predloženému projektu predkladateľom

určenému orgánu je pri projektoch podliehajúcich posudzovaniu vplyvov na životné prostredie

doručenie dokumentu podľa osobitného predpisu

69

)

určenému orgánu a pri projektoch nepodliehajúcich posudzovaniu vplyvov na životné

prostredie doručenie návrhu podľa osobitného predpisu

70

)

určenému orgánu.

(2)

Určený orgán dohliada na dodržanie lehoty podľa odseku 1 a vedie záznam o akomkoľvek

predĺžení lehoty.

(3)

V riadne odôvodnených prípadoch je možné lehotu primerane predĺžiť. O primeranom

predĺžení lehoty rozhodne určený orgán v konaní, pred ktorým nastala okolnosť zakladajúca

potrebu primeraného predĺženia lehoty. Určený orgán pri rozhodovaní o predĺžení lehoty

posudzuje osobitné dôvody jednotlivých prípadov. Rozhodnutie o predĺžení lehoty musí

byť riadne odôvodnené a lehota primeraná na dokončenie postupu vydávania povolenia

a vydania konečného rozhodnutia o schválení. Určený orgán, ktorý o predĺžení lehoty

rozhodol, o tejto skutočnosti bezodkladne informuje predkladateľa projektu. Predĺženie

lehoty z rovnakého dôvodu je možné opakovať len raz.

(4)

Lehota podľa tohto zákona neplynie počas konaní o riadnych opravných prostriedkoch

a správnych súdnych konaní podľa osobitných predpisov

71

)

až do právoplatného ukončenia týchto konaní a počas doby potrebnej na výkon rozhodnutí

vydaných v odvolacích konaniach a správnych súdnych konaniach.

(5)

Určené orgány a spoločný orgán nemajú zodpovednosť za nedodržanie lehoty vrátane

lehoty predĺženej v súlade s odsekom 3, ak oneskorenie spôsobil predkladateľ projektu.

§ 26

Cezhraničné obstarávanie

(1)

Ak sa cezhraničné obstarávanie uskutočňuje prostredníctvom spoločného subjektu,

72

)

postupuje sa podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom má spoločný subjekt

svoje sídlo,

73

)

ak písomná dohoda medzi zúčastnenými členskými štátmi neustanovuje inak; v písomnej

dohode medzi zúčastnenými členskými štátmi možno ustanoviť postup vo verejnom obstarávaní

podľa právnych predpisov jedného zo zúčastnených členských štátov.

(2)

Odsek 1 sa primerane vzťahuje aj na cezhraničné obstarávanie uskutočňované ovládanou

osobou

74

)

spoločného subjektu; zúčastnené členské štáty môžu rozhodnutím určiť, že ovládaná

osoba má postupovať vo verejnom obstarávaní podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje

spoločný subjekt.

§ 27

Správa o výsledkoch

(1)

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky poskytne do 10. augusta 2026 a potom každé

dva roky správu o výsledkoch Európskej komisii.

(2)

Správa o výsledkoch obsahuje najmä

a)

počet prebiehajúcich a ukončených konaní, ktorých predmetom je strategická investícia

podľa

§ 3 ods. 5

,

b)

priemernú dĺžku trvania konania podľa písmena a),

c)

počet konaní podľa

písmena a)

, ktorých dĺžka trvania presiahla lehotu podľa

§ 25 ods. 1

,

d)

zoznam spoločných orgánov, ak boli zriadené.

(3)

Určený orgán na základe písomnej žiadosti poskytne Ministerstvu dopravy Slovenskej

republiky informácie podľa odseku 2.

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 28

Spoločné ustanovenia

(1)

Na účely tohto zákona sa na vypracovanie znaleckých posudkov do času overenia geometrického

plánu okresným úradom podľa osobitného predpisu

75

)

použije predbežný geometrický plán, ktorý je autorizačne overený podľa osobitného

predpisu

76

)

a v ktorom sú vyznačené diely pred pridelením parcelného čísla, ktoré vznikli odčlenením

časti pozemkov so samostatným parcelným číslom. Predbežný geometrický plán sa nezapisuje

do katastra nehnuteľností.

(2)

Na posudzovanie žiadosti podľa

§ 4 ods. 5

a na posudzovanie žiadosti o zmenu osvedčenia podľa

§ 5 ods. 4

a

5

sa nevzťahuje správny poriadok.

(3)

Príslušné ministerstvo na svojom webovom sídle zverejňuje osvedčenia a zmeny osvedčení

vydané podľa tohto zákona do 14 dní odo dňa ich vydania.

(4)

Ak tento zákon neustanovuje inak, na konania súvisiace so stavbou strategickej investície

sa vzťahuje stavebný zákon.

(5)

Ak tento zákon neustanovuje inak, na strategické investície, ktoré sú diaľnicami,

sa vzťahujú osobitné predpisy.

77

)

(6)

Tretia časť sa vzťahuje aj na dopravnú infraštruktúru, ktorá spĺňa podmienky podľa

§ 3 ods. 5

a nie je vládou určená za strategickú investíciu.

(7)

Vo vyvlastňovacom konaní sa geometrický plán predkladá len v jednom vyhotovení.

(8)

Účelne vynaložené náklady na výkup alebo vyvlastnenie pozemkov a stavieb na nich,

vrátane nákladov znaleckého posudku, správnych poplatkov a notárskych poplatkov znáša

investor.

(9)

Na strategické investície sa nevzťahuje osobitný predpis o verejných prácach.

78

)

(10)

Kasačná sťažnosť podaná proti rozhodnutiu krajského súdu vo veci samej vydanému v

konaní o správnej žalobe proti rozhodnutiu o predbežnej držbe, rozhodnutiu o vyvlastnení,

medzitýmnemu rozhodnutiu, rozhodnutiu o stavebnom zámere na stavbu strategickej investície

alebo spoločnému rozhodnutiu podľa

§ 15 ods. 3

má odkladný účinok;

§ 446 ods. 1

a

§ 447 ods. 1 Správneho súdneho poriadku

sa nepoužijú.

§ 29

Splnomocňovacie ustanovenie

Vláda nariadením ustanoví kritériá, na základe ktorých bude príslušné ministerstvo

vyhodnocovať, či predložený investičný projekt spĺňa podmienky podľa

§ 3

na určenie ako strategickej investície.

§ 30

Prechodné ustanovenia

(1)

Ak je strategická investícia alebo jej časť predmetom konania alebo postupu ustanoveného

zákonom, ku ktorým odchýlky ustanovuje tento zákon, takéto konania a postupy začaté

a právoplatne neukončené do účinnosti tohto zákona, sa dokončia podľa doterajších

predpisov.

(2)

Za osvedčenie podľa

§ 5

sa považuje aj osvedčenie o významnej investícii vydané podľa osobitného predpisu

79

)

do účinnosti tohto zákona. Na žiadosť držiteľa osvedčenia o významnej investícii

vydaného do účinnosti tohto zákona príslušné ministerstvo vydá potvrdenie, že parametre

významnej investície sú v súlade s podmienkami podľa

§ 3

.

(3)

Postupy vydávania povolenia podľa tretej časti na projekty, ktoré nie sú strategickými

investíciami a ktoré začali do účinnosti tohto zákona, sa dokončia podľa doterajších

predpisov.

(4)

Cezhraničné obstarávanie podľa tretej časti sa vzťahuje na zákazku, pri ktorej bolo

oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž

alebo výzva na predkladanie ponúk odoslané na uverejnenie po dni účinnosti tohto zákona

a na zákazku, pri ktorej sa nevyžadovalo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania,

oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk a postup jej

zadávania bol preukázateľne začatý po dni účinnosti tohto zákona.

(5)

Cezhraničné obstarávanie podľa tretej časti sa nevzťahuje na spoločný subjekt založený

do 8. augusta 2021, ak sa na postupy verejného obstarávania vzťahujú právne predpisy

účinné do 8. augusta 2021.

§ 30a

Prechodné ustanovenie súvisiace s úpravou ustanovenia zániku práv tretích osôb

Vydanie osvedčenia o strategickej investícii podľa

§ 9 ods. 2

spôsobí zánik práv tretích osôb len v prípade, ak k jeho vydaniu došlo po 1. marci

2025.

§ 30b

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2025

(1)

Ak ide o stavbu, pre ktorú sa vydalo územné rozhodnutie podľa doterajších predpisov,

použijú sa doterajšie predpisy v znení účinnom do 31. marca 2025 aj pre vybavenie

žiadosti o stavebné povolenie, povolenie na zmenu stavby pred dokončením, povolenie

na predčasné užívanie stavby, povolenie na dočasné užívanie stavby na účel skúšobnej

prevádzky, kolaudačné rozhodnutie alebo zmenu rozhodnutia, podanej od 1. apríla 2025.

(2)

Ak ide o stavbu, pre ktorú sa vydalo stavebné povolenie podľa doterajších predpisov,

ak sa územné rozhodnutie nevyžadovalo, použijú sa doterajšie predpisy v znení účinnom

do 31. marca 2025 aj pre vybavenie žiadosti o povolenie na zmenu stavby pred dokončením,

povolenie na predčasné užívanie stavby, povolenie na dočasné užívanie stavby na účel

skúšobnej prevádzky, kolaudačné rozhodnutie alebo zmenu rozhodnutia, podanej po 31.

marci 2025.

§ 31

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v

prílohe č. 2

.

Čl. II

Zákon č.

50/1976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 139/1982

Zb., zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej

republiky č. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995

Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z., zákona č. 229/1997

Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z.,

zákona č. 553/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z.

z., zákona č. 103/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 417/2003 Z. z.,

zákona č. 608/2003 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona

č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 540/2008

Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 118/2010 Z. z.,

zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona

č. 300/2012 Z. z., zákona č. 300/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 219/2013

Z. z., zákona č. 368/2013 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z.,

zákona č. 154/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 254/2015 Z. z., zákona

č. 177/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 93/2019 Z. z., zákona č. 279/2019

Z. z., zákona č. 90/2020 Z. z., zákona č. 145/2021 Z. z., zákona č. 149/2021 Z. z.,

zákona č. 172/2022 Z. z., zákona č. 69/2023 Z. z., zákona č. 195/2023 Z. z. a zákona

č. 46/2024 Z. z. sa mení a dopĺňa takto

1.

V § 32 ods. 2 sa za slová „osvedčenie o významnej investícii podľa osobitného predpisu,

1fc

)“ vkladajú slová „a na prípravu územia na realizáciu strategickej investície podľa

osobitného predpisu,

1fe

)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1fe znie

„

1fe

) Zákon č. 142/2024 Z. z. o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a

pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2.

V § 35 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie

„Ak sa predložený návrh týka stavby podľa osobitného predpisu,

1fe

) stavebný úrad územné konanie z dôvodov podľa predchádzajúcej vety zastaví najneskôr

do štyroch mesiacov po predložení návrhu účastníka.“.

3.

V § 36 ods. 1 prvej vete sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová

„začatie územného konania stavby podľa osobitného predpisu

1fe

) sa oznamuje prednostne.“.

4.

V § 61 ods. 1 prvej vete sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová

„začatie stavebného konania stavby podľa osobitného predpisu

1fe

) sa oznamuje prednostne.“.

5.

V § 117b ods. 1 sa vypúšťajú slová „a stavby, ktorá je súčasťou projektu nájomného

bývania schváleného Agentúrou štátom podporovaného nájomného bývania,

10j

)“.

6.

V § 117b ods. 2 sa za slová „Ak ide o uskutočnenie“ vkladajú slová „stavby, ktorá

je súčasťou projektu nájomného bývania schváleného Agentúrou štátom podporovaného

nájomného bývania,

10j

)

a“.

7.

V § 140a ods. 1 písm. b) sa za slová „okrem stavby diaľnice alebo rýchlostnej cesty“

vkladajú slová „a okrem stavby strategickej investície“.

8.

V § 140a sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie

„d)

určený orgán podľa osobitného predpisu.

1fe

)“.

9.

V § 140b ods. 5 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „a ak ide o stavby strategickej

investície lehota je sedem dní“.

10.

V § 140c sa vypúšťajú odseky 8 až 11.

Doterajšie odseky 12 a 13 sa označujú ako odseky 8 a 9.

11.

V § 140d sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie

„(9)

Dotknutým orgánom v konaní o preskúmaní spôsobilosti stavby na užívanie je obec,

ako orgán územného plánovania, ktorá schválila najnižší dostupný stupeň územnoplánovacej

dokumentácie. Pôsobnosť dotknutých orgánov podľa osobitných predpisov nie je dotknutá.“.

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 10.

12.

V § 140d ods. 10 sa slová „odsekov 1 až 8“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 9“.

13.

Za § 142l sa vkladá § 142m, ktorý vrátane nadpisu znie

㤠142m

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia

Stavebné konanie v súvislosti s uskutočňovaním stavby, ktorá je súčasťou projektu

nájomného bývania schváleného Agentúrou štátom podporovaného nájomného bývania,

10j

) ktoré nebolo právoplatne skončené rozhodnutím vo veci do nadobudnutia účinnosti

tohto zákona, dokončí stavebný úrad, ktorý je vecne a miestne príslušný podľa doterajších

predpisov.“.

14.

Príloha č. 2 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie

„3.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1187 zo 7. júla 2021 o zefektívňujúcich

opatreniach na dosiahnutie pokroku pri realizácii transeurópskej dopravnej siete (TEN-T)

(Ú. v. EÚ L 258, 20. 7. 2021).“.

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č.

330/1991 Zb.

o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,

pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej

rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej

rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky

č. 180/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona

č. 80/1998 Z. z., zákona č. 256/2001 Z. z., zákona č. 420/2002 Z. z., zákona č. 518/2003

Z. z., zákona č. 217/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z.,

zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona

č. 499/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 559/2010

Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z.,

zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 115/2014 Z. z., zákona č. 363/2014 Z. z., zákona

č. 122/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z., zákona č. 177/2018

Z. z., zákona č. 119/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 151/2021 Z. z.,

zákona č. 503/2021 Z. z., zákona č. 6/2022 Z. z., zákona č. 257/2022 Z. z., zákona

č. 487/2022 Z. z. a zákona č. 205/2023 Z. z. sa dopĺňa takto

V § 35a ods. 5 sa písmeno e) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie

„3.

právneho úkonu uzatváraného s investorom, ktorému bolo vydané osvedčenie o strategickej

investícii o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti uvedenej v osvedčení o strategickej

investícii.“.

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.

145/1995 Z. z.

o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996

Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997

Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona

č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001

Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z.,

zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona

č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003

Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z.,

zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona

č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004

Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z.,

zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona

č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004

Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona

č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005

Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z.,

zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona

č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005

Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z.,

zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona

č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006

Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z.,

zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona

č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007

Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z.,

zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona

č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007

Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z.,

zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona

č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008

Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z.,

zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona

č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009

Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z.,

zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona

č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010

Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z.,

zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona

č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011

Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z.,

zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona

č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011

Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z.,

zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona

č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012

Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z.,

zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona

č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013

Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z.,

zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona

č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014

Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z.,

zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona

č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014

Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z.,

zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona

č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015

Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z.,

zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona

č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017

Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z.,

zákona č. 17/2018 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z., zákona

č. 52/2018 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018

Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z.,

zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 215/2018 Z. z., zákona

č. 284/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 346/2018 Z. z., zákona č. 9/2019

Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z.,

zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 213/2019 Z. z., zákona

č. 216/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č. 356/2019

Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 386/2019 Z. z.,

zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 395/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona

č. 165/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 310/2020 Z. z., zákona č. 128/2021

Z. z., zákona č. 149/2021 Z. z., zákona č. 259/2021 Z. z., zákona č. 287/2021 Z. z.,

zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 372/2021 Z. z., zákona č. 378/2021 Z. z., zákona

č. 395/2021 Z. z., zákona č. 402/2021 Z. z., zákona č. 404/2021 Z. z., zákona č. 455/2021

Z. z., zákona č. 490/2021 Z. z., zákona č. 500/2021 Z. z., zákona č. 532/2021 Z. z.,

zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 111/2022 Z. z., zákona č. 114/2022 Z. z., zákona

č. 122/2022 Z. z., zákona č. 180/2022 Z. z., zákona č. 181/2022 Z. z., zákona č. 246/2022

Z. z., zákona č. 249/2022 Z. z., zákona č. 253/2022 Z. z., zákona č. 264/2022 Z. z.,

zákona č. 265/2022 Z. z., zákona č. 266/2022 Z. z., zákona č. 325/2022 Z. z., zákona

č. 408/2022 Z. z., zákona č. 427/2022 Z. z., zákona č. 429/2022 Z. z., zákona č. 59/2023

Z. z., zákona č. 109/2023 Z. z., zákona č. 119/2023 Z. z., zákona č. 135/2023 Z. z.,

zákona č. 146/2023 Z. z., zákona č. 183/2023 Z. z., zákona č. 192/2023 Z. z., zákona

č. 287/2023 Z. z., zákona č. 293/2023 Z. z., zákona č. 309/2023 Z. z., zákona č. 331/2023

Z. z., zákona č. 332/2023 Z. z., zákona č. 530/2023 Z. z. a zákona č. 120/2024 Z.

z. sa mení a dopĺňa takto

1.

V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa Položke 10 časti

Oslobodenie druhom bode na konci sa pripája čiarka a pripájajú tieto slová: „a investor,

ktorému bolo vydané osvedčenie o strategickej investícii, ak žiada o vykonanie týchto

spoplatňovaných úkonov na účely usporiadania vlastníckych práv k pozemkom a stavbám,

ktoré sa nachádzajú na území strategickej investície.“.

2.

V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa Položke 11 časti

Oslobodenie druhom bode na konci sa pripája čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a

investor, ktorému bolo vydané osvedčenie o strategickej investícii, ak ide o úkony

spojené s usporiadaním vlastníckych práv k pozemkom a stavbám, ktoré sa nachádzajú

na území strategickej investície.“.

3.

V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti V. Stavebná správa sa Položka 60 v

časti Oslobodenie dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie

„4.

Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmen g) a h) tejto položky je

oslobodený investor, ktorému bolo vydané osvedčenie o strategickej investícii.“.

4.

V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti V. Stavebná správa sa Položka 62 v

časti Oslobodenie dopĺňa tretím bodom, ktorý znie

„3.

Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodený investor, ktorému bolo vydané

osvedčenie o strategickej investícii.“.

5.

V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti V. Stavebná správa sa Položka 62a

v časti Oslobodenie dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie

„4.

Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je

oslobodený investor, ktorému bolo vydané osvedčenie o strategickej investícii.“.

Čl. IX

Zákon č.

24/2006 Z. z.

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 287/2009 Z.

z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z.,

zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 448/2012 Z. z., zákona

č. 39/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 128/2015

Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 312/2016 Z. z., zákona č. 142/2017 Z. z.,

zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona

č. 198/2020 Z. z., zákona č. 363/2021 Z. z., zákona č. 372/2021 Z. z., zákona č. 172/2022

Z. z., zákona č. 69/2023 Z. z. a zákona č. 272/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto

1.

§ 1 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie

„(3)

Tento zákon sa vzťahuje na strategickú investíciu

2b

) alebo jej časť a na dopravnú infraštruktúru podľa osobitného predpisu

2c

), ak osobitný predpis neustanovuje inak.

2b

)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2b a 2c znejú

„

2b

) Zákon č. 142/2024 Z. z. o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a

pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2c

) Príloha č. 1 k zákonu č. 142/2024 Z. z.“.

2.

V § 29 odsek 14 znie

„(14)

Príslušný orgán vydá rozhodnutie v zisťovacom konaní

a)

prednostne od uplynutia poslednej lehoty podľa § 23 ods. 4, ak je predmetom zisťovacieho

konania navrhovaná činnosť podľa osobitného predpisu

2b

) a v lehote 20 dní od uplynutia poslednej lehoty podľa § 23 ods. 4, ak je predmetom

zisťovacieho konania akákoľvek iná navrhovaná činnosť, alebo

b)

prednostne od doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa odseku 1 písm.

b), ak je predmetom zisťovacieho konania zmena navrhovanej činnosti podľa osobitného

predpisu

2b

) a v lehote 30 dní od doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa odseku

1 písm. b), ak je predmetom zisťovacieho konania akákoľvek iná zmena navrhovanej činnosti,

c)

v lehote 60 dní od doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa odseku

1 písm. b) vo zvlášť zložitých prípadoch s tým, že o tejto skutočnosti je príslušný

orgán povinný účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.“.

3.

V § 37 odsek 2 znie

„(2)

Príslušný orgán vydá záverečné stanovisko v prípade navrhovanej činnosti podľa osobitného

predpisu

2b

) prednostne a v prípade iných navrhovaných činností do 30 dní od doručenia odborného

posudku podľa § 36.“.

4.

Príloha č. 16 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie

„5.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1187 zo 7. júla 2021 o zefektívňujúcich

opatreniach na dosiahnutie pokroku pri realizácii transeurópskej dopravnej siete (TEN-T)

(Ú. v. EÚ L 258, 20. 7. 2021).“.

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.

162/1995 Z. z.

o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny

zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona

č. 255/2001 Z. z., zákona č. 419/2002 Z. z., zákona č. 173/2004 Z. z., zákona č. 568/2007

Z. z., zákona č. 669/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z.,

zákona č. 103/2010 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona

č. 125/2016 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 212/2018

Z. z., zákona č. 325/2022 Z. z., zákona č. 2/2023 Z. z., zákona č. 205/2023 Z. z.

a zákona č. 46/2024 Z. z. sa dopĺňa takto

1.

V § 32 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o strategickú investíciu, rozhodne

okresný úrad o návrhu na vklad do 15 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad.“.

2.

V § 67 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o strategickú investíciu, zapíše

sa geometrický plán bez právneho úkonu do katastra evidenčným spôsobom bez ohľadu

na prebiehajúce konania o pozemkových úpravách, a to na žiadosť investora, ktorému

bolo vydané osvedčenie o strategickej investícii podľa osobitného predpisu,

19a

) ktorej prílohou je toto osvedčenie.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie

„

19a

) Zákon č. 142/2024 Z. z. o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a

pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. VI

Zákon č.

220/2004 Z. z.

o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o

integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 219/2008 Z. z., zákona

č. 540/2008 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 57/2013 Z. z., zákona č. 34/2014

Z. z., zákona č. 254/2015 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 296/2021 Z. z.,

zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 2/2023 Z. z. a zákona č. 205/2023 Z. z. sa dopĺňa

takto

1.

V § 15 ods. 4 sa za slovo „príprave“ vkladajú slová „výstavby strategických investícií,

11aaa

)“

Poznámka pod čiarou k odkazu 11aaa znie

„

11aaa

) Zákon č. 142/2024 Z. z. o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a

pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2.

V § 17 ods. 5 písm. g) sa za slová „okrem prípadu“ vkladajú slová „umiestnenia strategickej

investície,“.

3.

V § 17 ods. 14 sa za slová „ ktorá je“ vkladajú slová „strategickou investíciou alebo“.

4.

V 17b ods. 1 sa za slová „cesty pre motorové vozidlá

12b

)“ vkladá čiarka a vkladajú sa slová „pre výstavbu železničnej dráhy a pre výstavbu

strategickej investície.“.

Čl. VII

Zákon č.

523/2004 Z. z.

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z.

z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z.,

zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona

č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007

Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z.,

zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona

č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011

Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z.,

zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 150/2013 Z. z., zákona

č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 292/2014

Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 171/2015 Z. z.,

zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona

č. 301/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 352/2016

Z. z., zákona č. 146/2017 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z.,

zákona č. 372/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona

č. 360/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 214/2021 Z. z., zákona č. 310/2021

Z. z., zákona č. 368/2021 Z. z., zákona č. 503/2021 Z. z., zákona č. 101/2022 Z. z.,

zákona č. 113/2022 Z. z., zákona č. 121/2022 Z. z., zákona č. 137/2022 Z. z., zákona

č. 389/2022 Z. z., zákona č. 402/2022 Z. z., zákona č. 520/2022 Z. z., zákona č. 72/2023

Z. z. a zákona č. 118/2024 Z. z. sa dopĺňa takto

1.

V § 19a ods. 6 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak vláda rozhodla, že hodnotenie

štúdie uskutočniteľnosti strategickej investície

24aia

) nevykoná ministerstvo financií, subjekt verejnej správy oznámi zverejnenie štúdií

uskutočniteľnosti podľa odsekov 1 a 4 ministerstvu, ktoré vykonáva štátnu správu v

oblasti, v ktorej sa investičný projekt má realizovať. Ministerstvo, ktoré vykonáva

štátnu správu v oblasti, v ktorej sa investičný projekt má realizovať, hodnotí štúdie

uskutočniteľnosti podľa odsekov 1 a 4 a na svojom webovom sídle zverejňuje hodnotenie

týchto štúdií do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia podľa tretej vety

alebo odo dňa doručenia týchto štúdií.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24aia znie

„

24aia

) Zákon č. 142/2024 Z. z. o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a

pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2.

V § 19a ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Ak vláda rozhodla, že hodnotenie

štúdie uskutočniteľnosti strategickej investície nevykoná ministerstvo financií, ministerstvo,

ktoré vykonáva štátnu správu v oblasti, v ktorej sa investičný projekt má realizovať,

je oprávnené požadovať všetky informácie a dokumenty o príprave a realizácii strategickej

investície, ku ktorým je subjekt verejnej správy povinný vypracovať a zverejniť štúdiu

uskutočniteľnosti, a subjekt verejnej správy je povinný požadované informácie a dokumenty

poskytnúť v lehote určenej týmto ministerstvom; táto lehota nesmie byť kratšia ako

10 kalendárnych dní.“.

Čl. VIII

Zákon č.

326/2005 Z. z.

o lesoch v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 360/2007

Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z.,

zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 115/2013 Z. z., zákona

č. 180/2013 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 153/2017

Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z.,

zákona č. 355/2019 Z. z., zákona č. 120/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona

č. 389/2021 Z. z., zákona č. 6/2022 Z. z., zákona č. 257/2022 Z. z. a zákona č. 205/2023

Z. z. sa dopĺňa takto

V § 7a ods. 1 sa za slová „na účely“ vkladajú slová „výstavby strategickej investície,

12b

)“

Poznámka pod čiarou k odkazu 12ab znie

„

12b

) Zákon č. 142/2024 Z. z. o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a

pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. X

Zákon č.

282/2015 Z. z.

o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č.

90/2020 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 205/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa

takto

1.

V § 13 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak

§ 13a neustanovuje inak.“.

2.

Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie

㤠13a

Medzitýmne rozhodnutie

(1)

Vyvlastňovací orgán môže vydať medzitýmne rozhodnutie, ktorým rozhodne o vyvlastnení

práv k pozemku alebo ku stavbe, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

12a

)

(2)

Po nadobudnutí právoplatnosti medzitýmneho rozhodnutia vydá vyvlastňovací orgán rozhodnutie,

ktorým rozhodne o zvyšku veci.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie

„

12a

) Zákon č. 142/2024 Z. z. o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a

pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. XI

Zákon č.

343/2015 Z. z.

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.

438/2015 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 248/2017

Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z.,

zákona č. 269/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 215/2019 Z. z., zákona

č. 221/2019 Z. z., zákona č. 62/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 141/2021

Z. z., zákona č. 214/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 64/2022 Z. z.,

zákona č. 86/2022 Z. z., zákona č. 121/2022 Z. z., zákona č. 151/2022 Z. z., zákona

č. 32/2024 Z. z. a zákona č. 40/2024 Z. z. sa mení a dopĺňa takto

1.

§ 1 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie

„(18)

Tento zákon sa vzťahuje na zadávanie zákaziek a zadávanie koncesií týkajúcich sa

strategickej investície a úsekov diaľnic, o ktorých to ustanoví osobitný predpis,

ako aj na správu vo verejnom obstarávaní v týchto veciach, ak osobitný predpis neustanovuje

inak.“.

2.

V § 20 ods. 11 písm. h) sa vypúšťajú slová „žiadosť o nápravu podľa § 164 ods. 3

písm. a) a“.

3.

V § 46 ods. 6 písm. b) sa slová „§ 56 ods. 8 až 12“ nahrádzajú slovami „§ 56 ods.

5 až 9“.

4.

V § 56 ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „nebola doručená žiadosť o nápravu,

ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 5 alebo ods.

6, alebo ak“.

5.

V § 56 sa vypúšťajú odseky 3 až 5.

Doterajšie odseky 6 až 13 sa označujú ako odseky 3 až 10.

6.

V § 56 ods. 3 sa slová „Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odsekov 2 až 5, ak“

nahrádzajú slovom „Ak“.

7.

V § 56 ods. 4 sa slová „odsekov 3 až 6“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.

8.

V § 56 ods. 5 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 7“ a slová „odsekov

2 až 7“ sa nahrádzajú slovami „odsekov 2 až 4“.

9.

V § 56 ods. 6 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.

10.

V § 56 ods. 7 a 9 sa slová „odsekov 8 a 9“ nahrádzajú slovami „odsekov 5 a 6“.

11.

V § 56 ods. 8 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.

12.

V § 56 ods. 10 sa slová „odseky 2 až 7“ nahrádzajú slovami „odseky 2 až 4“.

13.

V § 114 ods. 7 sa slová „§ 56 ods. 8 a 9“ nahrádzajú slovami „§ 56 ods. 5 a 6“ a

slová „§ 56 ods. 10 a 11“ sa nahrádzajú slovami „§ 56 ods. 7 a 8“.

14.

V § 140 ods. 4 písmeno b) znie

„b)

podpredseda úradu pre všeobecnú agendu,“.

15.

V § 140 sa odsek 4 dopĺňa písmenom c), ktoré znie

„c)

podpredseda úradu pre strategickú agendu.“.

16.

Za § 140 sa vkladá § 140a, ktorý znie

㤠140a

(1)

Na účely výkonu dohľadu nad verejným obstarávaním, ktoré sa týka strategickej agendy,

je v úrade vytvorený útvar dohľadu pre strategickú agendu.

(2)

Strategickou agendou je na účely tohto zákona verejné obstarávanie, v ktorom predmetom

zákazky alebo koncesie je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie

služby pre strategickú investíciu alebo pre transeurópsku dopravnú infraštruktúru

podľa osobitného predpisu alebo v ktorom predmetom súťaže návrhov je návrh pre strategickú

investíciu alebo pre transeurópsku dopravnú infraštruktúru podľa osobitného predpisu.

(3)

Útvar dohľadu pre strategickú agendu je príslušný na výkon dohľadu nad verejným obstarávaním

podľa štvrtej hlavy tejto časti, ktorý sa týka strategickej agendy.

(4)

Úrad vytvára podmienky na samostatný a nezávislý výkon činností útvaru dohľadu pre

strategickú agendu.

(5)

Útvar dohľadu pre strategickú agendu priamo riadi podpredseda úradu pre strategickú

agendu.

(6)

Na účely finančného riadenia a finančnej kontroly podľa osobitného predpisu sa podpredseda

úradu pre strategickú agendu považuje za štatutárny orgán orgánu verejnej správy vo

vzťahu k finančným operáciám týkajúcich sa plnenia úloh tohto útvaru. Podpredseda

úradu pre strategickú agendu vydáva vnútorné predpisy úradu vo veciach výkonu dohľadu

nad verejným obstarávaním, ktorý sa týka strategickej agendy.“.

17.

V § 141 odsek 2 znie

„(2)

Predsedu úradu zastupujú v rozsahu svojej vecnej pôsobnosti podpredsedovia úradu;

predseda úradu môže určiť, že ho podpredseda úradu pre strategickú agendu zastupuje

aj v otázkach všeobecnej agendy. Podpredsedu úradu pre všeobecnú agendu vymenúva a

odvoláva vláda na návrh predsedu úradu a podpredsedu úradu pre strategickú agendu

vymenúva a odvoláva vláda na návrh vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky.“.

18.

V § 141 ods. 4 sa vypúšťa písmeno e).

19.

V § 141 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 až 11 sa označujú ako odseky 6 až 10.

Vypúšťa sa poznámka pod čiarou k odkazu 65ac.

20.

V § 141 ods. 7 a 10 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.

21.

§ 141 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie

„(11)

Predsedovi úradu patrí funkčný plat vo výške 1,5-násobku a podpredsedovi úradu vo

výške 1,3-násobku funkčného platu vedúceho ostatného ústredného orgánu štátnej správy

podľa osobitného predpisu.

65ac

)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 65ac znie

„

65ac

) §126 ods. 4 zákona č. 55/2017 Z. z. v znení zákona č. 142/2024Z. z.“.

22.

V §142 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

23.

V § 142 odsek 3 znie

„(3)

Vláda odvolá podpredsedu úradu z dôvodov podľa odseku 2, a to aj bez návrhu.“.

24.

Nadpis štvrtej hlavy znie: „DOHĽAD NAD VEREJNÝM OBSTARÁVANÍM“.

25.

§ 163 až 165 sa vrátane nadpisov vypúšťajú.

26.

V § 167 ods. 2 písmeno b) znie

„b)

preskúmava úkony kontrolovaného, vykonáva námietkové konanie a vydáva ďalšie rozhodnutia

podľa tejto hlavy,“.

27.

V § 170 odsek 2 znie

„(2)

Podaniu námietok nemusí predchádzať doručenie žiadosti kontrolovanému o preskúmanie

postupu, či o nápravu v postupe.“.

28.

V § 170 odsek 4 znie

„(4)

Námietky musia byť doručené úradu a kontrolovanému najneskôr do desiatich dní odo

dňa

a)

uverejnenia oznámenia podľa odseku 3 písm. a) v európskom vestníku alebo uverejnenia

výzvy podľa odseku 3 písm. a) vo vestníku,

b)

poskytnutia dokumentov podľa odseku 3 písm. b),

c)

doručenia oznámenia o výsledku výberu záujemcov, ak námietky smerujú proti výberu

podľa odseku 3 písm. c),

d)

doručenia oznámenia o vylúčení, ak námietky smerujú proti vylúčeniu,

e)

doručenia oznámenia o nezaradení do dynamického nákupného systému alebo kvalifikačného

systému, ak námietky smerujú proti nezaradeniu do dynamického nákupného systému alebo

kvalifikačného systému,

f)

doručenia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo návrhov, ak námietky smerujú

proti vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov,

g)

vykonania úkonu kontrolovaného, ak námietky smerujú proti úkonu kontrolovaného inému

ako uvedenému v odseku 3 písm. a) až f).“.

29.

V § 170 ods. 5 písm. d) sa vypúšťajú slová „pričom ak podaniu námietok musí predchádzať

doručenie žiadosti o nápravu, námietky nemôžu ísť nad rámec obsahu žiadosti o nápravu,“.

30.

V § 171 ods. 2 časť vety za bodkočiarkou znie: „o vykonaní nápravy bezodkladne odošle

písomné oznámenie s uvedením spôsobu, akým bola náprava vykonaná, a to navrhovateľovi

a všetkým známym uchádzačom, záujemcom alebo účastníkom.“.

31.

V § 173 ods. 10 sa slová „§ 56 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 56 ods. 3“.

32.

V § 174 ods. 1 sa vypúšťa písmeno j).

Doterajšie písmená k) až q) sa označujú ako písmená j) až p).

33.

§ 180 sa vypúšťa.

34.

V § 181 ods. 5 písm. b) sa slová „§ 56 ods. 2 až 7“ nahrádzajú slovami „§ 56 ods.

2 až 4“.

35.

V § 181 ods. 6 písm. a) a b) sa slová „§ 56 ods. 2 až 6“ nahrádzajú slovami „§ 56

ods. 2 a 3“.

36.

Za § 187o sa vkladá § 187p, ktorý vrátane nadpisu znie

㤠187p

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia

(1)

V konaní začatom predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa postupuje podľa

doterajších predpisov.

(2)

V konaní začatom predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ktoré sa vzťahuje

na verejné obstarávanie pri ktorom bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania,

oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk, alebo oznámenie

o vyhlásení súťaže návrhov odoslané na uverejnenie do dňa nadobudnutia účinnosti tohto

zákona, alebo ktoré sa preukázateľne začalo do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona,

ak sa nevyžadovalo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité

ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk, sa postupuje podľa predpisov

účinných odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

(3)

Na vybavenie žiadosti o nápravu doručenej do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona

a na vybavenie žiadosti o nápravu vo verejných obstarávaniach podľa odseku 2 sa vzťahujú

ustanovenia o revíznych postupoch v znení účinnom do dňa nadobudnutia účinnosti tohto

zákona.

(4)

Podpredseda úradu, ktorý vykonáva funkciu do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona

je podpredsedom úradu pre všeobecnú agendu podľa tohto zákona v znení účinnom odo

dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Do vymenovania prvého podpredsedu úradu pre

strategickú agendu sa ustanovenia o pôsobnosti tohto podpredsedu podľa § 140a neuplatňujú.

(5)

Ak úrad podal podľa predpisov účinných do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona

návrh podľa § 180 ods. 1 a konanie nebolo právoplatne skončené, úrad vezme návrh späť.“.

Čl. XII

Zákon č.

55/2017 Z. z.

o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 334/2017

Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z.,

zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona

č. 35/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., nálezu Ústavného

súdu Slovenskej republiky č. 90/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 397/2019

Z. z., zákona č. 470/2019 Z. z., zákona č. 126/2020 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z.,

zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona

č. 453/2021 Z. z., zákona č. 485/2021 Z. z., zákona č. 82/2022 Z. z., zákona č. 186/2022

Z. z., zákona č. 222/2022 Z. z., zákona č. 232/2022 Z. z., zákona č. 350/2022 Z. z.,

nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 509/2022 Z. z. a zákona č. 99/2024 Z.

z. sa mení a dopĺňa takto

1.

V § 7 ods. 7 druhej vete sa slová „predpisu

7a

) a riaditeľ inšpektorátu životného prostredia vymenovaný podľa osobitného predpisu.

7b

)“ nahrádzajú slovami „predpisu,

7a

) riaditeľ inšpektorátu životného prostredia vymenovaný podľa osobitného predpisu,

7b

) a riaditeľ regionálneho úradu pre územné plánovanie a výstavbu vymenovaný podľa

osobitného predpisu.

7c

)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7c znie

„

7c

) § 7 ods. 4 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení zákona č. 46/2024

Z. z.“.

2.

V § 126 ods. 4 sa za slová „národnej rady“ vkladajú slová „alebo vo výške ustanovenej

osobitným predpisom

47a

)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 47a znie

„

47a

) § 141 ods. 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení zákona č. 142/2024 Z. z.“.

Čl. XIII

Zákon č.

200/2022 Z. z.

o územnom plánovaní v znení zákona č. 69/2023 Z. z., zákona č. 195/2023 Z. z., zákona

č. 205/2023 Z. z., zákona č. 272/2023 Z. z. a zákona č. 46/2024 Z. z. sa mení a dopĺňa

takto

1.

V § 8 ods. 1 sa slová „Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“),

na návrh najmenej 15 poslancov národnej rady a na obdobie sedem rokov“ nahrádzajú

slovami „vláda na návrh ministra dopravy Slovenskej republiky na funkčné obdobie piatich

rokov“.

2.

V § 8 ods. 4 sa slová „národnej rady“ nahrádzajú slovami „Národnej rady Slovenskej

republiky“.

3.

V § 8 ods. 6 sa slová „národná rada“ nahrádzajú slovami „vláda“.

4.

V § 8 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie

„(7)

Vláda môže odvolať predsedu úradu aj bez uvedenia dôvodu.“.

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.

5.

V § 8 ods. 8 sa slová „až 6“ nahrádzajú slovami „až 7“.

6.

V § 8 ods. 9 sa slová „Národná rada“ nahrádza slovom „Vláda“.

7.

Za § 40c sa vkladá § 40d, ktorý vrátane nadpisu znie

㤠40d

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej dňom vyhlásenia

Ustanovenia § 8 v znení účinnom odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa vzťahujú

aj na predsedu úradu a podpredsedov úradu, ktorí boli ustanovení do funkcie podľa

§ 8 v znení účinnom predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona.“.

8.

V § 41 prvom bode sa slová „zákona č. 195/2023 Z. z. a zákona č. 46/2024 Z. z.“ nahrádzajú

slovami „zákona č. 195/2023 Z. z., zákona č. 46/2024 Z. z. a zákona č. 142/2024 Z.

z.“.

Čl. XIV

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.