Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym

Ustawa określa zasady i tryb

1)

zarządzania przygotowaniem i realizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego, zwanego

dalej „CPK”, w skład którego wchodzą zawarte w Programie: Inwestycja, Inwestycje Towarzyszące

oraz pozostałe zadania, w tym o charakterze nieinwestycyjnym, powiązane z realizacją

Inwestycji oraz Inwestycji Towarzyszących, zwane dalej łącznie „Przedsięwzięciami”;

2)

przygotowania i realizacji Przedsięwzięć;

3)

zarządzania rozwojem obszaru otoczenia CPK;

4)

przygotowania i realizacji procesów zorganizowanej relokacji w związku z nabywaniem

gruntów na cele określone w ustawie.

Ilekroć w ustawie jest mowa o

1)

Dokumencie Wdrażającym - należy przez to rozumieć dokument wykonawczy do Programu,

zawierający w szczególności harmonogramy realizacji oraz budżety poszczególnych Przedsięwzięć;

2)

Inwestorze - należy przez to rozumieć

a)

Spółkę Celową,

b

spółkę, o której mowa w art. 15 ust. 1,

c)

jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych,

d)

inne, niż określone w lit. c, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości

prawnej,

e

osoby prawne, jeżeli podmioty, o których mowa w lit. a-d, pojedynczo lub wspólnie,

bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot

-

finansują je w ponad 50% lub

-

posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub

-

dysponują większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu,

także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie tej osoby prawnej, także na

podstawie porozumień z innymi osobami, lub

-

są uprawnione do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady

nadzorczej tej osoby prawnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub

-

mają prawo do całego albo części mienia tej osoby prawnej, lub

-

na podstawie umów zarządzają tą osobą prawną lub osoba prawna przekazuje im zysk

-

o ile przygotowują lub realizują Przedsięwzięcia,

f

osoby prawne, w których więcej niż połowę członków zarządu stanowią członkowie zarządu

lub rady nadzorczej podmiotów, o których mowa w lit. a-d, o ile przygotowują lub realizują

Przedsięwzięcia.

3

Inwestycji - należy przez to rozumieć budowę lotniska użytku publicznego w rozumieniu

art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1235, 1715, 1846, 2185 i 2642) wraz z obiektami, urządzeniami, wyposażeniem, sieciami i instalacjami służącymi do

jego budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, użytkowania, zmiany sposobu użytkowania,

eksploatacji lub rozbiórki oraz innymi inwestycjami, w szczególności wraz z

a)

drogami publicznymi w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(Dz. U. z 2023 r. poz. 645),

b)

sieciami przesyłowymi i sieciami dystrybucyjnymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.,

c)

drogami kolejowymi w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(Dz. U. z 2023 r. poz. 602),

d)

urządzeniami i obiektami do obsługi ruchu lotniczego w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1079 oraz z 2022 r. poz. 1846),

e)

urządzeniami wodnymi w rozumieniu art. 16 pkt 65 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 295 i 412),

f)

rurociągami ropy naftowej lub produktów naftowych wraz z infrastrukturą niezbędną

do obsługi w rozumieniu ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji

w sektorze naftowym

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1275 i 1846)

- jeżeli są one przestrzennie oraz funkcjonalnie powiązane z projektowanym lotniskiem;

4)

Inwestycji Towarzyszącej - należy przez to rozumieć inwestycje celu publicznego określone

w przepisach wydanych na podstawie art. 118;

5)

nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - należy przez to rozumieć nieruchomość,

dla której, ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów,

nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe, a także nieruchomość, której dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości

nie żyje a spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku;

6)

Pełnomocniku - należy przez to rozumieć Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu

Komunikacyjnego;

7)

Programie - należy przez to rozumieć program wieloletni w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm., niestanowiący programu rozwoju w rozumieniu przepisów o zasadach prowadzenia polityki

rozwoju, obejmujący Inwestycję, Inwestycje Towarzyszące oraz inne zadania, w tym finansowane

z budżetu państwa, określający terminy ich realizacji oraz łączne nakłady z budżetu

państwa na ich realizację;

8)

(uchylony)

9

sieciach - należy przez to rozumieć, stanowiące cele publiczne, sieci przesyłowe oraz

dystrybucyjne energii elektrycznej, gazu, ciepła, wody, pary, ropy naftowej, produktów

naftowych lub innych płynów albo gazów, sieci telekomunikacyjne, a także sieci kanalizacyjne;

10)

Spółce Celowej - należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

utworzoną przez Skarb Państwa w celu zapewnienia przygotowania i realizacji Programu

oraz koordynacji i kontroli realizacji Przedsięwzięć;

10a

Strategicznym Studium Lokalizacyjnym - należy przez to rozumieć plan ustalający inwestycje

celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w rozumieniu art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846, 2185 i 2747 oraz z 2023 r. poz. 553), określający w szczególności charakter i ramy przestrzenne

a)

Inwestycji, Inwestycji Towarzyszących lub innych Przedsięwzięć, których inwestorem

jest Spółka Celowa lub spółka, o której mowa w art. 15 ust. 1, lub

b)

Inwestycji Towarzyszących lub innych Przedsięwzięć, których inwestorem nie jest Spółka

Celowa lub spółka, o której mowa w art. 15 ust. 1;

11)

Wykonawcy - należy przez to rozumieć wykonawcę umowy zawartej na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 412), ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym

(Dz. U. z 2023 r. poz. 30 i 203) albo ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

(Dz. U. z 2023 r. poz. 140), której przedmiotem jest dostawa usługi lub roboty budowlane niezbędne do przygotowania

lub wykonania Przedsięwzięć;

12)

Zasadach Zarządzania - należy przez to rozumieć ujednolicone warunki i procedury wdrażania

Przedsięwzięć, określające zasady zarządzania Przedsięwzięciami, w tym zasady i tryb

nadzoru nad realizacją Przedsięwzięć przez Inwestorów, informowania przez Wykonawców

o postępach w realizacji Przedsięwzięć oraz zasad współpracy i wymiany informacji

pomiędzy Inwestorami;

13)

Zasobie - należy przez to rozumieć nieruchomości będące własnością Spółki Celowej

oraz nieruchomości Skarbu Państwa

a

wobec których Spółka Celowa jest uprawniona z tytułu użytkowania wieczystego lub

b)

którymi gospodaruje Spółka Celowa.

1

Realizacja Inwestycji i Inwestycji Towarzyszących stanowi cel publiczny w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2023 r. poz. 344).

2

W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(Dz. U. z 2023 r. poz. 682 i 553), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185).

3

Na obszarze objętym

1)

wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

2)

decyzją, o której mowa w pkt 1,

3)

wnioskiem o wydanie decyzji dokonującej lokalizacji inwestycji lub zezwalającej na

realizację robót budowlanych,

4)

decyzjami, o których mowa w pkt 3

- dotyczącymi Inwestycji i Inwestycji Towarzyszących, inwestycje przeciwdziałające

skutkom suszy może lokalizować i realizować wyłącznie Inwestor Inwestycji lub Inwestycji

Towarzyszącej.

1.

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy

stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że sprawy te toczą się przed organami, które

przejęły zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy.

2.

Organy, które przejęły zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, przejmują

związane z tymi zadaniami i kompetencjami prawa i obowiązki organów, które utraciły

te zadania i kompetencje, w tym także wynikające z umów i porozumień.

3.

Organy, które utraciły zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, przekazują

niezwłocznie organom, które przejęły od nich zadania i kompetencje na podstawie niniejszej

ustawy, dokumentację związaną z wykonywaniem przejętych zadań i kompetencji, w tym

także w postaci elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

4.

Z czynności, o których mowa w ust. 3, sporządza się protokół.

1.

W celu nadzoru nad przygotowaniem i realizacją Programu ustanawia się Pełnomocnika.

2

Pełnomocnikiem jest sekretarz albo podsekretarz stanu w ministerstwie obsługującym

ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

3.

Pełnomocnika powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.

Czynności dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez organy, które

utraciły zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, a także dokumenty sporządzone

przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez te organy albo przy ich udziale,

w szczególności uzgodnienia, zatwierdzenia, akceptacje, wezwania, wpisy do rejestrów,

zlecenia, wskazania, weryfikacje, notyfikacje, opinie i zaświadczenia, zachowują ważność,

przy czym dokumenty wydane na czas określony zachowują ważność przez okres, na który

zostały wydane.

Do kompetencji Pełnomocnika należy przygotowanie projektu Programu i jego zmian oraz

podejmowanie działań zmierzających do jego realizacji, w szczególności

1)

przygotowanie projektów przepisów wydawanych na podstawie art. 28 ust. 1 i art. 99

ust. 11 oraz ich zmian;

2)

przygotowanie projektów innych dokumentów rządowych koniecznych do wdrożenia Programu

oraz ich zmian, w szczególności programów wieloletnich i innych dokumentów strategicznych

oraz projektów aktów normatywnych oraz ich zmian;

2a

koordynowanie - we współpracy z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego

oraz jednostkami samorządu terytorialnego - rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru

otoczenia CPK, na zasadach określonych w dziale IVb;

3)

zatwierdzanie Dokumentu Wdrażającego oraz jego zmian;

4)

zatwierdzanie Zasad Zarządzania oraz ich zmian oraz nadzór nad ich przestrzeganiem;

5)

dążenie do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów ustawy;

6)

wyrażanie zgody na zlecenie, w drodze porozumienia, przez Spółkę Celową wykonywania

jej zadań związanych z gospodarowaniem Zasobem;

7

w przypadku nabycia lub wywłaszczenia nieruchomości w celu realizacji Inwestycji lub

Inwestycji Towarzyszącej albo nabycia nieruchomości na szczególnych zasadach określonych

w art. 29b ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a, występowanie, w sytuacji wystąpienia szczególnych

okoliczności, z wnioskiem o przyznanie emerytury, renty rolniczej z tytułu niezdolności

do pracy lub renty rodzinnej rolnikowi lub domownikowi lub członkom rodziny zmarłego

rolnika lub domownika, o których mowa w art. 55 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników

(Dz. U. z 2023 r. poz. 208, 337 i 641);

8)

przyjmowanie, w drodze zarządzenia, aktów podlegających strategicznej ocenie oddziaływania

na środowisko;

9

reprezentowanie Skarbu Państwa w zakresie spraw określonych w ustawie.

Do kompetencji Pełnomocnika należy również wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 15 września 2017 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”

(Dz. U. poz. 1902 oraz z 2022 r. poz. 1390)

Dyrektor generalny urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu, w

terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, przekaże dyrektorowi

generalnemu urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego

sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

(uchylony)

1.

Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pracownicy zatrudnieni w urzędach obsługujących

organy, które utraciły zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, realizujący

zadania i kompetencje, które są przejmowane na podstawie niniejszej ustawy, stają

się pracownikami zatrudnionymi w urzędach obsługujących organy, które przejęły te

zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy.

2.

Dotychczasowy pracodawca jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszej

ustawy zawiadomić na piśmie pracowników, o których mowa w ust. 1, o zmianach, jakie

mają nastąpić w zakresie ich stosunków pracy. Przepisy art. 23

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162 oraz z 2022 r. poz. 655) stosuje się odpowiednio.

3.

Stosunki pracy pracowników, o których mowa w ust. 1, wygasają po upływie 3 miesięcy

od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli przed upływem 20 dni od dnia wejścia

w życie niniejszej ustawy nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy i płacy

na dalszy okres albo w razie odmowy przyjęcia nowych warunków pracy lub płacy.

4.

W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy, o którym mowa w ust. 3, pracownikom przysługuje

odprawa pieniężna, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami

stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1969).

5.

Przepisów ust. 2 zdanie drugie i ust. 3 nie stosuje się do urzędników służby cywilnej,

do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1233, 2447 i 2448 oraz z 2022 r. poz. 655).

1.

Projekty zmian rządowych dokumentów strategicznych w zakresie infrastruktury transportowej,

w szczególności Krajowego Programu Kolejowego i Programu Budowy Dróg w zakresie objętym

Programem są opiniowane przez Pełnomocnika przed ich przedłożeniem Radzie Ministrów.

2.

Organy administracji publicznej oraz jednostki im podległe i przez nie nadzorowane

są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności

przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.

3.

Pełnomocnik może występować do właściwych organów administracji rządowej, wskazując

problemy należące do obszaru jego właściwości, których rozwiązanie należy do kompetencji

tych organów, z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy i zajęcie stanowiska. Organy zajmują

stanowisko w sprawie przedstawionej przez Pełnomocnika niezwłocznie, nie później niż

w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

4.

Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może współpracować

z organami publicznymi, państwowymi osobami prawnymi, osobami prawnymi z udziałem

Skarbu Państwa oraz organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami organizacyjnymi.

1.

W celu wykonania przepisów niniejszej ustawy Prezes Rady Ministrów może dokonać, w

drodze rozporządzenia, przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych,

w tym wynagrodzeń, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, z zachowaniem

przeznaczenia środków publicznych wynikających z ustawy budżetowej.

2.

W przypadku braku możliwości jednoznacznego wskazania osób, o których mowa w art.

7 ust. 1, lub wygaśnięcia stosunku pracy na podstawie art. 7 ust. 3, Prezes Rady Ministrów,

wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, dokonuje przeniesienia planowanych

dochodów i wydatków budżetowych w zakresie wynagrodzeń i wydatków rzeczowych proporcjonalnie

do przejmowanych zadań.

1.

Pełnomocnik, w zakresie powierzonych mu zadań, może powoływać zespoły eksperckie i

doradcze oraz zlecać przeprowadzanie ekspertyz.

2.

Pełnomocnik może występować do właściwych podmiotów o powołanie pracowników, za zgodą

tych pracowników, w skład zespołów, o których mowa w ust. 1.

3.

Do pracowników powołanych w skład zespołów, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy

ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2290 oraz z 2023 r. poz. 181), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1691) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(Dz. U. z 2022 r. poz. 530).

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, przeznaczenie składników majątkowych

będących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w posiadaniu organów, które

utraciły zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, przeznaczonych do realizacji

zadań i kompetencji organów, które przejęły te zadania i kompetencje na podstawie

niniejszej ustawy.

(uchylony)

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 7 ust.

2, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Obsługę Pełnomocnika zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rozwoju

regionalnego.

1.

Oświadczenie woli o utworzeniu Spółki Celowej i objęciu udziałów w tej spółce składa

Prezes Rady Ministrów, w imieniu Skarbu Państwa, w formie aktu notarialnego. Prezes

Rady Ministrów może upoważnić Pełnomocnika do wykonania tej czynności.

2.

Kapitał zakładowy Spółki Celowej wynosi co najmniej 10 mln zł i może zostać objęty

w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

3.

Wydatki na wkład pieniężny, o którym mowa w ust. 2, pokrywane są z dotacji celowej

budżetu państwa.

4.

Spółka Celowa może zostać przekształcona w spółkę akcyjną.

1.

Spółka Celowa udziela wsparcia merytorycznego Pełnomocnikowi w realizacji jego zadań.

2.

Realizacja Programu przez Spółkę Celową następuje zgodnie z Dokumentem Wdrażającym.

3

Do udzielania zamówień lub organizowania konkursów przez Spółkę Celową mają zastosowanie

przepisy o zamówieniach publicznych, umowie koncesji na roboty budowalne lub usługi

oraz o partnerstwie publiczno-prywatnym.

4

Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych stosuje się do udzielania zamówień lub organizowania konkursów o wartości równej

lub przekraczającej progi unijne, o których mowa w art. 3 tej ustawy, udzielanych

przez Spółkę Celową i spółkę, o której mowa w art. 15 ust. 1. Spółka Celowa i spółka,

o której mowa w art. 15 ust. 1, wzywają wykonawcę zgodnie z art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień

publicznych nie więcej niż trzykrotnie.

1.

Udzielając zamówień klasycznych, o których mowa w art. 7 pkt 33 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, nieobjętych wyłączeniem stosowania tej ustawy na podstawie jej przepisów, o wartości

mniejszej niż progi unijne w rozumieniu art. 3 tej ustawy, zamawiający, o którym mowa

w art. 12 ust. 4

1)

zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu na swojej stronie internetowej;

2)

zapewnia przejrzystość postępowania, zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie

podmiotów zainteresowanych realizacją zamówienia oraz uwzględnia okoliczności mogące

mieć wpływ na jego udzielenie;

3)

w odniesieniu do zamawianych dostaw, usług lub robót budowlanych może kierować się

a)

kryteriami jakościowymi, w szczególności odnoszącymi się do aspektów środowiskowych

lub społecznych, oraz ceną lub kosztem,

b)

ceną lub kosztem;

4)

nie udostępnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), jeżeli nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu podmiot zainteresowany realizacją zamówienia zastrzegł, że

nie mogą być one udostępniane, oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę

przedsiębiorstwa, z tym że nie można zastrzec informacji dotyczącej nazwy albo imienia

i nazwiska podmiotu zainteresowanego realizacją zamówienia, informacji o siedzibie,

miejscu prowadzenia działalności gospodarczej lub miejscu zamieszkania tego podmiotu,

a także informacji o cenie lub koszcie zawartych w ofercie;

5)

niezwłocznie zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o udzieleniu zamówienia,

podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o realizację zamówienia,

albo informację o nieudzieleniu zamówienia.

2.

Osoby wykonujące, po stronie zamawiającego, czynności związane z przeprowadzeniem

postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w ust. 1, lub osoby mogące wpłynąć

na wynik tego postępowania, lub osoby udzielające zamówienia podlegają wyłączeniu

z dokonywania tych czynności w przypadkach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych i składają oświadczenia o braku konfliktu interesów w okolicznościach i w sposób

w niej wskazanych.

3.

Zamawiający, o którym mowa w art. 12 ust. 4, może ograniczyć dostęp do informacji

związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli

jest to uzasadnione istotnym interesem bezpieczeństwa państwa, a tego interesu nie

można zagwarantować w inny sposób, bądź jeżeli informacje te są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa

tego zamawiającego.

Zarząd Spółki Celowej składa się z nie więcej niż 5 osób.

1.

W Spółce Celowej może zostać ustanowiona Rada Nadzorcza. W takim przypadku Rada Nadzorcza

Spółki Celowej

1)

składa się z nie więcej niż 7 osób;

2)

opracowuje i udziela zarządowi Spółki Celowej wytycznych dotyczących działalności

Spółki Celowej w zakresie realizacji celów określonych w ustawie lub akcie założycielskim;

3)

uchyla uchwały zarządu Spółki Celowej niezgodne z przepisami prawa, postanowieniami

aktu założycielskiego, Programem lub Dokumentem Wdrażającym.

2.

W skład Rady Nadzorczej Spółki Celowej może zostać powołany Pełnomocnik, jako jej

Przewodniczący. Pełnomocnik nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji

Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Celowej.

1.

Spółka Celowa może utworzyć, samodzielnie albo z innymi podmiotami, spółki kapitałowe,

a także obejmować, nabywać i zbywać akcje lub udziały innych spółek.

2.

Spółka Celowa może powierzyć wykonywanie części swoich zadań spółce, o której mowa

w ust. 1. Do takiej spółki, której powierzono zadania, stosuje się odpowiednio przepis

art. 20 ust. 2.

3.

W zakresie zadań powierzonych zgodnie z ust. 2, ilekroć w ustawie jest mowa o Spółce

Celowej, należy przez to rozumieć także spółkę, której powierzono zadania.

4.

Jeżeli spółki, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do stosowania ustaw, o których

mowa w art. 12 ust. 3, do spółek tych stosuje się odpowiednio art. 12 ust. 4.

5.

Spółka Celowa może powierzyć wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem Zasobem

podmiotom, do których zadań należy gospodarowanie lub zarządzanie nieruchomościami

Skarbu Państwa za wynagrodzeniem, w drodze umowy lub porozumienia zawartego z tymi

podmiotami.

6.

Porozumienia i umowy, o których mowa w ust. 5, określają zakres zadań oraz wynagrodzenie.

Porozumienia i umowy zawiera się po uzyskaniu zgody Pełnomocnika.

W ramach zapewnienia wsparcia Pełnomocnikowi w wykonywaniu jego zadań Spółka Celowa

w szczególności

1)

przygotowuje dla Pełnomocnika projekt Programu oraz projekt zmian Programu;

2)

realizuje inne zadania powierzone przez Pełnomocnika, związane z przygotowaniem i

realizacją Programu.

1.

W ramach zapewnienia przygotowania i realizacji Programu Spółka Celowa w szczególności

1)

przygotowuje Dokument Wdrażający oraz przedkłada go Pełnomocnikowi do zatwierdzenia;

2

pozyskuje i przygotowuje dokumentację wymaganą do złożenia wniosku o wydanie aktów,

decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych przepisami do przygotowania lub realizacji

Inwestycji lub Inwestycji Towarzyszącej realizowanej przez Spółkę Celową;

3)

występuje z wnioskami o wydanie aktów, decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii, o których

mowa w pkt 2, oraz uczestniczy w odpowiednich postępowaniach;

4

nabywa, na swoją rzecz lub na rzecz Skarbu Państwa, własność lub inne prawa do nieruchomości,

a także uczestniczy w postępowaniach związanych z wywłaszczeniem nieruchomości i innych

postępowaniach dotyczących tych nieruchomości;

5)

(uchylony)

6)

gospodaruje Zasobem i ponosi koszty gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w

skład Zasobu, w tym koszty administrowania, określania wartości nieruchomości, spłaty

obciążających nieruchomość zobowiązań;

7)

(uchylony)

8)

dokonuje wypłaty odszkodowania przy przejęciu z mocy prawa własności nieruchomości

oraz przy ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości, a także ponosi koszty

ustalenia tych odszkodowań;

9

dokonuje wypłaty odszkodowania, zwrotu wypłaconych środków finansowych z tytułu odszkodowania,

kary umownej lub konieczności zwrotu przyznanych środków w przypadkach określonych

w ustawie;

10)

(uchylony)

11)

pozyskuje informacje o nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym dokumentację dotyczącą

nieruchomości;

12)

dysponuje na cele budowlane nieruchomościami w celu przygotowania lub realizacji Przedsięwzięć;

13)

zawiera umowy, których przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty budowlane niezbędne

do przygotowania lub wykonania Przedsięwzięć oraz nadzoruje wykonywanie tych umów;

14)

zawiera umowy, których przedmiotem jest wykonywanie na rzecz pozostałych Inwestorów

funkcji inwestora zastępczego;

15

zarządza zrealizowanymi Przedsięwzięciami, jeżeli jest to konieczne dla realizacji

celów Programu;

16

prowadzi działalność związaną z eksploatacją obszaru geograficznego w celu udostępniania

przewoźnikom lotniczym portów lotniczych lub działalność mającą na celu zapewnianie

lub obsługę sieci świadczących usługi dla odbiorców publicznych w obszarze transportu

koleją lub systemami automatycznymi;

17

zapewnia optymalne warunki rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przestrzennego na

obszarze otoczenia CPK;

18

prowadzi działalność gospodarczą w zakresie

a)

wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej,

b)

wytwarzania, dystrybucji oraz transportu ciepła

- na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

1a

Po zrealizowaniu Inwestycji Towarzyszącej polegającej na budowie linii kolejowej wybudowana

linia kolejowa jest przekazywana wraz z powiązaną infrastrukturą kolejową

1)

PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. - w przypadku linii kolejowych o znaczeniu państwowym;

2)

właściwemu zarządcy infrastruktury kolejowej, za zgodą ministra właściwego do spraw

transportu - w przypadku pozostałych linii kolejowych.

1b

Jeżeli zasady współfinansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej ograniczają

możliwość przekazania linii kolejowej, o której mowa w ust. 1a, wykonywanie zadań

zarządcy infrastruktury przekazuje się podmiotom, o których mowa w ust. 1a.

1c

W zakresie zapewnienia optymalnych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przestrzennego

na obszarze otoczenia CPK Spółka Celowa w szczególności

1)

tworzy, rozwija i utrzymuje Zasób;

2)

wykonuje zadania powierzone przez Pełnomocnika w zakresie zarządzania rozwojem obszaru

otoczenia CPK, na zasadach określonych w dziale IVb;

3)

opracowuje prognozy oraz prowadzi analizy rozwoju społeczno-gospodarczego w skali

lokalnej, regionalnej oraz krajowej w związku z planowanymi inwestycjami, w tym analizy

ekonomiczne dotyczące rynku nieruchomości;

4)

podejmuje, również we współpracy z innymi organami oraz podmiotami, działania w zakresie

przygotowania nieruchomości do zagospodarowania, w tym w zakresie planowania przestrzennego,

scalania i podziałów nieruchomości oraz uzbrajania nieruchomości w urządzenia infrastruktury

technicznej.

1d

Spółka może pozyskiwać dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których

mowa w ust. 1 i 1c, bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

2.

Organy administracji publicznej, spółki prawa handlowego będące państwowymi osobami

prawnymi, podmioty gospodarujące nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa

oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa są obowiązane do nieodpłatnego

udostępniania Pełnomocnikowi i Spółce Celowej danych niezbędnych do realizacji ich

zadań, w tym danych zawartych w prowadzonych przez te organy i podmioty rejestrach,

ewidencjach i wykazach, w szczególności danych dotyczących nakładów na nieruchomości.

3

Udostępnienie danych, o którym mowa w ust. 2, następuje na wniosek Pełnomocnika lub

Spółki Celowej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Udostępnienie

danych nie może naruszać przepisów dotyczących udostępniania danych objętych tajemnicą

przedsiębiorstwa oraz innych tajemnic ustawowo chronionych.

4

W zakresie niezbędnym do realizacji Inwestycji Spółka Celowa jest uprawniona do dostępu

i wykorzystywania danych z ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen nieruchomości,

o których mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2185).

1.

W ramach działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu Spółka Celowa jest

uprawniona do realizacji programów skierowanych do osób zbywających nieruchomości

na warunkach określonych w art. 29b ust. 1 pkt 2, obejmujących w szczególności

1)

pomoc rzeczową, w szczególności związaną z przeprowadzką;

2)

zwrot kosztów poniesionych danin publicznoprawnych, w szczególności podatków i opłat

związanych z nabyciem i urządzeniem nowej nieruchomości, w tym wykonywaniem robót

budowlanych;

3)

zwrot nakładów związanych ze zmianą miejsca zamieszkania bądź prowadzenia działalności

gospodarczej.

2.

Zwrot kosztów poniesionych danin publicznoprawnych nie obejmuje obowiązków określonych

w ramach postępowania karnego, karno-skarbowego oraz wykroczeniowego.

3.

Przepis art. 17 ust. 1d stosuje się odpowiednio do przetwarzania danych osobowych

w związku z realizacją programów, o których mowa w ust. 1.

4.

Spółka Celowa określa zasady i tryb realizacji programów, o których mowa w ust. 1,

uwzględniając wymóg równego traktowania osób oraz funkcjonowanie mechanizmu przyjmowania

i rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących tych zasad i trybu.

W ramach koordynacji i kontroli realizacji Przedsięwzięć Spółka Celowa w szczególności

1)

przygotowuje projekt Zasad Zarządzania albo ich zmiany oraz przedkłada go Pełnomocnikowi

do zatwierdzenia;

2)

określa zasady polityki informacyjnej dotyczącej realizacji przygotowań i realizacji

Przedsięwzięć;

3)

przygotowuje projekty harmonogramów działań związanych z przygotowaniem Przedsięwzięć;

4)

inicjuje działania zmierzające do poprawy efektywności przygotowań i realizacji Przedsięwzięć;

5)

zapewnia doradztwo i szkolenia dla Inwestorów i Wykonawców;

6)

kontroluje, czy pozostali Inwestorzy zarządzają Przedsięwzięciami zgodnie z Zasadami

Zarządzania;

7)

może żądać od innych Inwestorów przedstawienia jej bądź spółkom, o których mowa w

art. 15 ust. 1, dokumentów, informacji, ekspertyz i analiz związanych z wdrożeniem

Programu;

8)

może żądać upoważnienia jej lub spółek, o których mowa w art. 15 ust. 1, przez Inwestorów

do występowania w imieniu Inwestorów wobec innych podmiotów uczestniczących w przygotowaniu

i realizacji Programu.

(uchylony)

1

Przedsięwzięcia są zarządzane przez Inwestorów zgodnie z Zasadami Zarządzania zatwierdzanymi

przez Pełnomocnika i ogłaszanymi w Dzienniku Urzędowym ministra właściwego do spraw

rozwoju regionalnego.

2.

Inwestorzy podpisują z Pełnomocnikiem porozumienie, w którym zobowiązują się do stosowania

Zasad Zarządzania przy realizacji Przedsięwzięć. W przypadku zamówień publicznych,

partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji na roboty budowlane lub usługi, porozumienie

podpisuje się przed wszczęciem postępowania.

3.

Porozumienie, o którym mowa w ust. 2, może ograniczać zakres stosowania Zasad Zarządzania

w zakresie dotyczącym obowiązków Inwestorów.

4.

W przypadku Inwestorów będących jednostkami sektora finansów publicznych, ograniczenie

zakresu stosowania Zasad Zarządzania, o którym mowa w ust. 3, może nastąpić wyłącznie,

gdy dostosowanie sposobu realizacji do Zasad Zarządzania nie leży w interesie publicznym

lub nie daje się pogodzić z ochroną uzasadnionego interesu Inwestora.

5.

Inwestor zamieszcza odpowiednio w dokumentach zamówienia lub w dokumentach koncesji

informację o obowiązku stosowania Zasad Zarządzania przy realizacji Przedsięwzięcia

i obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 6.

6.

Podmiot zainteresowany realizacją Przedsięwzięcia, w szczególności wykonawca w rozumieniu

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na stosowanie Zasad Zarządzania. W przypadku

zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji na roboty budowlane

lub usługi, oświadczenie składa się wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie

warunków udziału w postępowaniu.

7.

Umowy związane z realizacją Przedsięwzięć sporządza się zgodnie z Zasadami Zarządzania.

8.

W przypadku, gdy umowy, o których mowa w ust. 7, zawierane są w trybie zamówień publicznych,

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym lub ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, oferta niezgodna ze standardami określonymi w Zasadach Zarządzania, jako oferta,

której treść nie odpowiada odpowiednio treści dokumentów zamówienia lub dokumentom

koncesji, podlega odrzuceniu.

9

Na wniosek Pełnomocnika minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może zmienić

Wytyczne, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

(Dz. U. z 2020 r. poz. 818) oraz w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych

ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

(Dz. U. poz. 1079), w celu uwzględnienia w nich Zasad Zarządzania albo ich zmian.

1

W przypadku gdy zmiana Zasad Zarządzania została zatwierdzona przez Pełnomocnika po

zawarciu przez Inwestora umowy z Wykonawcą albo Przedsięwzięcie zostało objęte obowiązkiem

stosowania Zasad Zarządzania po zawarciu umowy, Inwestor obowiązany jest do podjęcia

negocjacji z Wykonawcą w celu dostosowania umów dotyczących Przedsięwzięcia do Zasad

Zarządzania, z uwzględnieniem art. 52a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 i art. 62 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych

ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

2.

W przypadku, gdy umowy zawierane są w trybie zamówień publicznych, zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym lub ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia lub w dokumentach koncesji,

w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności

możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia

zmian, wskazuje się możliwość zmiany Zasad Zarządzania oraz możliwość zatwierdzenia

Zasad Zarządzania i związaną z tym konieczność dostosowania realizacji Przedsięwzięć

do nowych warunków oraz zmiany umowy.

3.

W przypadku Inwestorów podmiot uprawniony do wykonywania praw z udziałów lub akcji

należących do Skarbu Państwa lub Spółki Celowej oraz państwowa osoba prawna, w zakresie

wykonywania praw z udziałów lub akcji w spółce, są obowiązane podejmować działania

mające na celu określenie, w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub w statucie tej

spółki, że są one zobowiązane do stosowania i przestrzegania Zasad Zarządzania i ich

zmian.

1.

Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów sprawozdanie ze swojej działalności za rok

poprzedni w terminie do dnia 31 maja każdego roku.

2.

Elementem sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, jest informacja o wykonaniu Programu

w roku poprzednim, zawierająca w szczególności

1)

dane o wykonaniu finansowym i rzeczowym Przedsięwzięć;

2)

zaktualizowane zestawienie wszystkich źródeł finansowania Programu w podziale na lata

realizacji Programu.

3.

Sprawozdanie w zakresie, o którym mowa w ust. 2, podlega uzgodnieniu z ministrem właściwym

do spraw finansów publicznych oraz w zakresie projektów realizowanych z udziałem środków

europejskich z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego.

4.

Rada Ministrów, przez przyjęcie sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, wyraża zgodę

na aktualizację Programu w zakresie wskazanym w sprawozdaniu, z zastrzeżeniem, że

aktualizacja ta nie może zwiększyć łącznego limitu zaangażowania środków Skarbu Państwa

na realizację Programu.

1.

Pełnomocnik może przedstawiać Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski związane z

zakresem jego działania.

2.

Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach dla realizacji powierzonych

zadań.

Spółka Celowa przedkłada Pełnomocnikowi, cyklicznie, nie rzadziej niż raz na pół roku

- w terminie do dnia 31 sierpnia za pierwsze półrocze oraz do dnia 28 lutego roku

następnego za drugie półrocze, i każdorazowo na jego żądanie we wskazanym terminie,

raporty o postępie realizacji Programu i ryzykach związanych z wdrażaniem Programu.

Pozostali Inwestorzy przedkładają Spółce Celowej, cyklicznie, nie rzadziej niż raz

na pół roku, i każdorazowo na jej żądanie, we wskazanym terminie, raporty o postępie

realizacji Przedsięwzięć i ryzykach związanych z ich przygotowaniem i realizacją.

Złożenie raportu przez Spółkę Celową po terminie, o którym mowa w art. 24, stanowi

podstawę do odmowy udzielenia absolutorium zarządowi Spółki Celowej.

1.

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie art. 3, art. 6,

art. 7, art. 9, art. 11 oraz art. 12 i art. 14-18 stosuje się przepisy dotychczasowe,

z tym że sprawy te toczą się przed organem, który przejął zadania i kompetencje na

podstawie niniejszej ustawy.

2.

Organ, który przejął zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, przejmuje

związane z tymi zadaniami i kompetencjami prawa i obowiązki organów, które utraciły

te zadania i kompetencje, w tym także wynikające z umów i porozumień.

3.

Organ, który utracił zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, przekazuje

niezwłocznie organowi, który przejął od niego zadania i kompetencje na podstawie niniejszej

ustawy, dokumentację związaną z wykonywaniem przejętych zadań i kompetencji, w tym

także w postaci informatycznych nośników danych.

4.

Z czynności, o których mowa w ust. 3, sporządza się protokół.

W przypadkach, o których mowa w art. 24, Pełnomocnik może odwołać członka zarządu

Spółki Celowej odpowiedzialnego za nieterminowe złożenie raportu.

Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o własności nieruchomości albo właścicielu

nieruchomości, należy przez to rozumieć również prawo użytkowania wieczystego nieruchomości

albo użytkownika wieczystego nieruchomości.

Czynności dokonane przed dniem wejścia w życie art. 3, art. 6, art. 7, art. 9, art.

11 oraz art. 12 i art. 14-18 przez organy, które utraciły zadania i kompetencje na

podstawie niniejszej ustawy, a także dokumenty sporządzone przed dniem wejścia w życie

art. 3, art. 6, art. 7, art. 9, art. 11 oraz art. 12 i art. 14-18 przez te organy

albo przy ich udziale, w szczególności powołania, ustalenia, zatwierdzenia i zgody,

zachowują ważność, przy czym dokumenty wydane na czas określony - zachowują ważność

przez okres, na który zostały wydane.

1.

Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może wskazać gminy lub ich części, na których

terenie, w celu przygotowania obszaru Inwestycji oraz zapewnienia optymalnych warunków

rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przestrzennego na obszarze otoczenia CPK, stosowane

będą szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania

przestrzennego oraz realizacji inwestycji określone w art. 29, szczególne zasady nabywania

nieruchomości określone w art. 29b lub szczególne zasady udostępniania nieruchomości

na cele badań przyrodniczych określone w art. 29f, określając

1)

które spośród szczególnych zasad gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania

przestrzennego oraz realizacji inwestycji, określonych w art. 29, oraz na jakich obszarach

mają zastosowanie;

2)

które spośród szczególnych zasad nabywania nieruchomości, określonych w art. 29b,

oraz na jakich obszarach mają zastosowanie;

3)

na jakich obszarach mają zastosowanie szczególne zasady udostępniania nieruchomości

na cele badań przyrodniczych określone w art. 29f.

2.

Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, może przewidywać różne zasady, o których mowa

w ust. 1 pkt 1 i 2, dla różnych obszarów, określając w sposób jednoznaczny granice

tych obszarów.

3.

W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, określa się dzień rozpoczęcia i dzień zakończenia

obowiązywania każdej z zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, z zastrzeżeniem,

że okres obowiązywania zasad dla danego obszaru wynosi

1)

nie dłużej niż 4 lata - dla zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

2)

nie dłużej niż 5 lat - dla zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

4.

Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje całe działki ewidencyjne.

5.

Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się ustalenia rządowych

dokumentów strategicznych, Programu oraz Strategicznego Studium Lokalizacyjnego, jeżeli

zostały przyjęte, wyznaczając obszar niezbędny do zapewnienia prawidłowego przygotowania

Inwestycji oraz zapewnienia optymalnych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz

przestrzennego na obszarze otoczenia CPK w sposób możliwie zwarty.

6.

W przypadku gdy rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, wprowadza zakaz, o którym

mowa w art. 29 ust. 1 pkt 4 lub 10, odpowiednio decyzje wydane na podstawie art. 50 i art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczące nieruchomości lub ich części znajdujących się na obszarze objętym rozporządzeniem,

o którym mowa w ust. 1, lub uchwały lokalizacyjne, o których mowa w art. 7 ust. 1 i art. 20 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu

i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1538 oraz z 2023 r. poz. 553), wygasają z dniem wejścia w życie tego rozporządzenia lub jego zmiany, z wyjątkiem

decyzji dotyczących rozbudowy, przebudowy, odbudowy istniejących obiektów liniowych.

7.

Przepisu ust. 6 nie stosuje się do decyzji wydanych na podstawie art. 50 i art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz uchwał lokalizacyjnych, o których mowa w art. 7 ust. 1 i art. 20 ustawy z dnia

5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych

oraz inwestycji towarzyszących, na podstawie których przed dniem wejścia w życie przepisów

wykonawczych wydanych na podstawie ust. 1 wydano decyzje o pozwoleniu na budowę albo

dokonano zgłoszeń, o których mowa w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, do których właściwy organ nie wniósł sprzeciwu.

8.

Do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji wydanych na podstawie art. 50 i art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przepisu art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się.

9.

W ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, lub

jego zmiany wójt, burmistrz lub prezydent miasta opracowuje wykaz decyzji, o których

mowa w ust. 6.

10.

Wykaz, o którym mowa w ust. 9, jest przekazywany właściwym miejscowo organom administracji

architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz podlega ogłoszeniu na stronie

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej właściwej gminy.

11.

W przypadku gdy rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, wprowadza zakaz, o którym

mowa w art. 29 ust. 1 pkt 4 lub 10, postępowania wszczęte i niezakończone przed dniem

wejścia w życie rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, lub jego zmiany, odpowiednio

w sprawie decyzji, o których mowa w art. 50 i art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub uchwał lokalizacyjnych, o których mowa w art. 7 ust. 1 i art. 20 ustawy z dnia

5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych

oraz inwestycji towarzyszących, dotyczące nieruchomości lub jej części znajdujących

się na obszarze, objętych rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 1, umarza się.

1.

Szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego

oraz realizacji inwestycji obejmują

1)

uprawnienie Pełnomocnika do wyrażania zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych, zawarcie umów dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa oraz umów,

które pozwalają na realizację inwestycji na tych nieruchomościach, również inwestycji

o charakterze innym niż budowlanym;

2)

uzgadnianie przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego projektów studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego; przepis art. 120r ust. 2 stosuje się odpowiednio;

3)

zakaz wydawania pozwoleń na budowę;

4)

zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla wszystkich

lub wybranych zmian sposobu zagospodarowania terenu;

5)

zakaz prowadzenia postępowań administracyjnych i dokonywania czynności materialno-technicznych

skutkujących połączeniem lub podziałem działek ewidencyjnych;

6)

zakaz wydzielania samodzielnych lokali mieszkalnych w budynkach;

7)

zakaz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;

8)

zakaz wydawania decyzji dokonujących lokalizacji oraz decyzji zezwalających na wykonywanie

robót budowlanych na podstawie

a)

ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym i dotyczących lokalizacji linii kolejowej,

b)

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie dróg publicznych

(Dz. U. z 2023 r. poz. 162) i dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,

c)

ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego i dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego,

d)

ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego

skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 oraz z 2022 r. poz. 1261) i dotyczących lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu oraz inwestycji towarzyszącej,

e)

ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

(Dz. U. z 2022 r. poz. 884 i 2164) i dotyczących lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej,

f)

ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji

inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1812) i dotyczących pozwolenia na realizację takich inwestycji,

g)

ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie

obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1484 oraz z 2023 r. poz. 595) i dotyczących lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej

oraz inwestycji towarzyszącej,

h)

ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji

w zakresie sieci przesyłowych

(Dz. U. z 2022 r. poz. 273 i 1846 oraz z 2023 r. poz. 595) i dotyczących lokalizacji lub realizacji inwestycji w zakresie strategicznych inwestycji

w zakresie sieci przesyłowych,

i)

ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji

mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących,

j)

ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji

w sektorze naftowym;

9)

zakaz wydawania zgody, o której mowa w art. 46c ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń

i chorób zakaźnych u ludzi

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1657, 2280, 2674, 2705 i 2770 oraz z 2023 r. poz. 605);

10)

zakaz podejmowania uchwał lokalizacyjnych, o których mowa w art. 7 ust. 1 i w art.

20 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji

mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

2.

Uprawnienie Pełnomocnika do wyrażania zgody, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może być

wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez Pełnomocnika zawiadomienia o

zamiarze ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych lub zawarcia umów dzierżawy lub najmu nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa oraz

umów, które pozwalają na realizację inwestycji na takich nieruchomościach, również

inwestycji o charakterze innym niż budowlanym.

3.

Podmiot gospodarujący nieruchomością w imieniu Skarbu Państwa przed

1)

ustanowieniem ograniczonych praw rzeczowych,

2)

zawarciem umowy dzierżawy lub najmu nieruchomości gruntowej oraz umowy, która pozwala

na realizację inwestycji na nieruchomości, również inwestycji o charakterze innym

niż budowlanym

- jest obowiązany do uzyskania zgody Pełnomocnika.

4.

Umowy, o których mowa w ust. 3 pkt 2, zawarte bez dokonania zawiadomienia lub przed

upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, lub mimo braku zgody Pełnomocnika są nieważne

z mocy prawa.

5.

Uzgadnianie projektów aktów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, następuje na zasadach

określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie dotyczącym negatywnego wpływu ustaleń aktów na możliwość przygotowania

i realizacji Inwestycji.

6.

Zakaz wydawania pozwolenia na budowę stosuje się odpowiednio do zgłoszeń budowlanych

dotyczących budowy budynku. W takim przypadku organ administracji architektoniczno-budowlanej

wnosi sprzeciw wobec zgłoszenia.

7.

Pełnomocnik może, w drodze decyzji, udzielić zgody na zwolnienie z zakazów określonych

w ust. 1 pkt 3-8, biorąc pod uwagę wymogi prawidłowego przygotowania, realizacji oraz

funkcjonowania Inwestycji oraz zapewnienia optymalnych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego

otoczenia Inwestycji.

8.

Organem uprawnionym do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

dla terenów objętych przepisami wydanymi na podstawie art. 28 ust. 1 jest wojewoda.

9.

Szczególnych zasad gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania

przestrzennego oraz realizacji inwestycji, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem

zakazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, nie stosuje się do realizacji Przedsięwzięć.

10.

Do wniosku o udzielenie zgody, o której mowa w ust. 7, załącza się opis podstawowych

danych charakteryzujących inwestycję objętą zwolnieniem, w tym jej lokalizację - w

formie tekstowej oraz graficznej. W przypadku podziału nieruchomości do wniosku załącza

się wstępny projekt podziału wraz ze wskazaniem celu dokonywanego podziału.

11.

Zgoda Pełnomocnika stanowi załącznik do wniosków lub zgłoszeń w sprawie wydania rozstrzygnięć,

określonych w ust. 1 pkt 3-8 i ust. 8.

Zakazów określonych w art. 29 ust. 1 i 6 nie stosuje się do robót budowlanych albo

zmiany zagospodarowania terenu polegających na

1)

remoncie,

2)

przebudowie niezmieniającej funkcji obiektu,

3)

wykonaniu urządzeń budowlanych, obiektów małej architektury oraz przyłączy,

4)

innych robotach budowlanych na istniejącym obiekcie budowlanym, prowadzących wyłącznie

do

a)

przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych,

b)

poprawy bezpieczeństwa pożarowego,

c)

poprawy warunków sanitarnych,

d)

zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na energię lub kosztów pozyskania ciepła,

e)

zamiany źródła energii na odnawialne źródło energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, 1383, 2370 i 2687) lub zastosowania wysokosprawnej kogeneracji w rozumieniu art. 3 pkt 38 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,

f)

zapewnienia telekomunikacji,

5)

odbudowie,

6)

budowie mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

- niezwiększających powierzchni zabudowy o więcej niż 5%.

1.

Szczególne zasady nabywania nieruchomości obejmują

1)

prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Spółki Celowej, z wyłączeniem samodzielnych

lokali mieszkalnych;

2)

uprawnienie Spółki Celowej, uwzględniając znaczenie nieruchomości dla realizacji Przedsięwzięć,

do

a)

nabywania nieruchomości za cenę odpowiadającą najwyższej z wartości ustalonych zgodnie

z ust. 2-13 lub na zasadach określonych w ust. 14 i 15 albo

b)

nabywania nieruchomości za cenę określoną zgodnie z ust. 2 i ustanowienia renty z

tytułu zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej na warunkach określonych w

art. 29c

- oraz wypłaty rekompensaty w związku ze spadkiem zdolności kredytowej zbywcy nieruchomości.

2.

Podstawę ustalenia ceny nieruchomości w przypadku jej nabycia przez Spółkę Celową

stanowi wartość nieruchomości określona zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami,

z wyłączeniem ust. 12.

3.

Spółka Celowa może nabyć nieruchomość za cenę ustaloną zgodnie z ust. 2, powiększoną

o kwotę odpowiadającą

1)

20% wartości gruntu oraz 40% różnicy między wartością nieruchomości i wartością gruntu

- w przypadku prawa własności;

2)

20% wartości prawa użytkowania wieczystego - w przypadku tego prawa; do ustalenia

ceny za budynki i inne urządzenia stanowiące własność użytkownika wieczystego stosuje

się przepis pkt 1;

3)

40% wartości lokalu, stanowiącego odrębny przedmiot własności, albo wartości spółdzielczego

własnościowego prawa do lokalu - w przypadku prawa własności do lokalu albo spółdzielczego

własnościowego prawa do lokalu.

4.

Spółka Celowa może nabyć nieruchomość za cenę stanowiącą równowartość wartości odtworzeniowej

nieruchomości określonej bez uwzględnienia stopnia zużycia.

5.

Spółka Celowa może nabyć nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym albo lokalem,

stanowiącym odrębny przedmiot własności - w których jest zameldowany na pobyt stały

właściciel albo użytkownik wieczysty - za cenę stanowiącą 25-krotność wskaźnika przeliczeniowego

kosztu odtworzenia 1 m

6.

Spółka Celowa może nabyć nieruchomość za łączną wysokość ceny ustalonej zgodnie z

ust. 5 powiększoną w odniesieniu do trzeciej i każdej kolejnej osoby o 10-krotność

wskaźnika, o którym mowa w ust. 5, w przypadku gdy w budynku mieszkalnym albo w lokalu,

stanowiącym odrębny przedmiot własności, są zameldowane na pobyt stały więcej niż

2 osoby.

7.

Przy ustalaniu liczby osób zameldowanych na pobyt stały pomija się osoby inne niż

osoby bliskie wobec właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości, w rozumieniu

art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, oraz osoby zameldowane na pobyt stały krócej niż przez 1 rok poprzedzający bezpośrednio

dzień dokonania transakcji.

8.

Przepis ust. 7 stosuje się również do właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości,

z wyłączeniem osób, które urodziły się albo nabyły w drodze dziedziczenia, zapisu

albo zapisu windykacyjnego prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości

w okresie jednego roku poprzedzającego bezpośrednio dzień dokonania transakcji.

9.

Przy ustalaniu liczby osób zameldowanych na pobyt stały pomija się osoby posiadające

tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego. Podstawą ustalenia

okoliczności, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest oświadczenie, składane pod rygorem

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie

jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności

karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

10.

Cena ustalona zgodnie z przepisami ust. 5 i 6 nie może przekroczyć 60-krotności wskaźnika,

o którym mowa w ust. 5.

11.

Przepisy ust. 2 i 4-10 stosuje się odpowiednio do spółdzielczego własnościowego prawa

do lokalu mieszkalnego.

12.

Spółka Celowa może nabywać nieruchomości do realizacji danego Przedsięwzięcia za cenę

ustaloną jako iloczyn metrów kwadratowych tej nieruchomości i 150% średniej ceny metra

kwadratowego uzgodnionej dla tego Przedsięwzięcia między Pełnomocnikiem a Spółką Celową.

13.

Dokonując wyceny nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy przy zastosowaniu podejścia

porównawczego nie uwzględnia transakcji zawartych z zastosowaniem przepisów ust. 3-12

i 14.

14.

Nabycie nieruchomości przez Spółkę Celową za cenę przewyższającą cenę ustaloną na

podstawie ust. 3-11 może nastąpić w wyjątkowych przypadkach, wynikających ze szczególnego

znaczenia nabycia danej nieruchomości dla procesu inwestycyjnego, i wymaga zgody w

postaci uchwały wspólników Spółki Celowej.

15.

W przypadku gdy cena nieruchomości ustalona zgodnie z ust. 3-12 przekracza wartość

nieruchomości określoną zgodnie z ust. 2 o więcej niż 1 milion złotych, nabycie nieruchomości

przez Spółkę Celową za cenę uwzględniającą to przekroczenie wymaga zgody w postaci

uchwały wspólników Spółki Celowej.

16.

W przypadku nabycia nieruchomości przez Spółkę Celową z obszaru wskazanego w przepisach

wydanych na podstawie art. 28 ust. 1

1)

termin wydania nieruchomości określa się, na wniosek zbywcy, na dzień nie wcześniejszy

niż 31 grudnia 2022 r.;

2)

w okresie od dnia przeniesienia własności nieruchomości do dnia jej wydania zbywca

jest uprawniony do korzystania z nieruchomości, w tym pobierania z niej pożytków,

na warunkach szczegółowo określonych w umowie;

3)

na żądanie Spółki Celowej w umowie zawiera się zobowiązanie zbywcy do nieodpłatnego

udostępnienia nieruchomości Spółce Celowej w przypadku konieczności przeprowadzenia

badań przyrodniczych lub badań i pomiarów niezbędnych do przygotowania i realizacji

Inwestycji albo Inwestycji Towarzyszącej, w szczególności badań archeologicznych,

konserwatorskich, prac geologicznych, oraz ustalania geotechnicznych warunków posadawiania

obiektów budowlanych bez wykonywania prac geologicznych;

4)

zbywca jest obowiązany do wydania nieruchomości w terminie i w stanie szczegółowo

określonych w umowie.

1.

Spółka Celowa może zawrzeć z osobą zbywającą nieruchomość umowę nieodpłatnej renty

w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności rolniczej przez tę osobę, jeżeli

nie narusza to zasad prawidłowej gospodarki w zarządzaniu mieniem państwowym, o których

mowa w art. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1933, z późn. zm..

2.

Warunkiem ustanowienia renty jest nabycie przez Spółkę Celową nieruchomości po cenie

równej wartości tej nieruchomości określonej w operacie szacunkowym zgodnie z przepisami

o gospodarce nieruchomościami.

3.

Renta może być ustanowiona dla osoby, która

1)

w dniu 30 czerwca 2021 r. była właścicielem nieruchomości na obszarze, na którym będą

miały zastosowanie szczególne zasady nabywania nieruchomości;

2)

przed zbyciem nieruchomości na rzecz Spółki Celowej podlegała ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu

jako rolnik, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres co najmniej 3 lat, oraz

3)

zaprzestała prowadzenia działalności rolniczej w związku ze zbyciem nieruchomości

na rzecz Spółki Celowej.

4.

Warunek zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej przez osobę zbywającą nieruchomość

uznaje się za spełniony, jeżeli po zbyciu nieruchomości na rzecz Spółki Celowej osoba

ta nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego

w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

5.

Wysokość renty dla

1)

osoby, która nie osiągnęła wieku 55 lat, jeżeli jest kobietą, albo 60 lat, jeżeli

jest mężczyzną - jest ustalana w wysokości najniższej emerytury, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

(Dz. U. z 2022 r. poz. 504, 1504 i 2461);

2)

osoby, która osiągnęła wiek 55 lat, jeżeli jest kobietą, albo 60 lat, jeżeli jest

mężczyzną - jest ustalana w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym

mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).

6.

Osoba, na rzecz której ustanowiona została renta, może na wniosek kontynuować podleganie

ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Przepisu art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników nie stosuje się.

7.

Renta wygasa z dniem, w którym osoba, na rzecz której ustanowiona została renta, stanie

się ponownie właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego

w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Spółka Celowa wypowiada umowę renty niezwłocznie

ze skutkiem od dnia wygaśnięcia renty.

8.

W przypadku gdy osoba, na rzecz której ustanowiona została renta, nabędzie w drodze

dziedziczenia, zapisu, zapisu windykacyjnego albo zasiedzenia własność albo udział

w prawie własności gospodarstwa rolnego, w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,

renta ulega zawieszeniu. Zawieszenie renty nie może trwać dłużej niż przez okres jednego

roku od dnia nabycia gospodarstwa rolnego. Jeżeli po upływie tego terminu osoba, której

renta jest zawieszona, nadal będzie właścicielem albo współwłaścicielem tego gospodarstwa

rolnego, renta wygasa, a Spółka Celowa wypowiada umowę renty ze skutkiem od dnia wygaśnięcia

renty.

9.

Wysokość renty zmniejsza się o wartość emerytury lub renty przysługujących na podstawie

przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, przepisów o emeryturach i rentach z

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków

przy pracy i chorób zawodowych, lub przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy

Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży

Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej,

Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

1.

W celu wypłaty rekompensaty w związku ze spadkiem zdolności kredytowej zbywcy nieruchomości

Spółka Celowa ocenia jego zdolność kredytową na dzień zbycia nieruchomości na rzecz

Spółki Celowej jako wynik porównania stałych rat kredytowych przy stopach procentowych

w dniu zaciągania kredytu przez zbywcę i stopach procentowych w dniu zbycia nieruchomości

na rzecz Spółki Celowej, przyjmując założenie, że pozostałe warunki kredytowe zawarte

w umowie kredytowej pozostają na tym samym poziomie.

2.

Rekompensata stanowi różnicę pomiędzy ceną, za którą nieruchomość została zbyta Spółce

Celowej, a sumą wolnych środków pieniężnych pozostałych po spłacie zadłużenia i zdolności

kredytowej wyliczonej na dzień zbycia nieruchomości na rzecz Spółki Celowej.

1.

Prawo pierwokupu, o którym mowa w art. 29b ust. 1 pkt 1, wykonuje Spółka Celowa na

swoją rzecz. Do prawa pierwokupu w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Do nieruchomości objętych prawem pierwokupu na rzecz Spółki Celowej przepisów art. 109 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie stosuje się.

2.

Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje nieruchomość składającą się z więcej niż jednej działki

ewidencyjnej, prawo pierwokupu przysługuje do tej części nieruchomości, która jest

objęta przepisami wydanymi na podstawie art. 28 ust. 1.

3.

W przypadku, o którym mowa w ust. 2, gdy

1)

część nieruchomości pozostała po wykonaniu prawa pierwokupu nie nadaje się do prawidłowego

wykorzystania na dotychczasowe cele,

2)

osoba trzecia, na rzecz której nieruchomość stanowiąca przedmiot prawa pierwokupu

miała zostać sprzedana, oświadczy, że nie jest zainteresowana nabyciem części nieruchomości

pozostałej po wykonaniu prawa pierwokupu

- Spółka Celowa nabywa na wniosek właściciela tę część nieruchomości, na zasadach

określonych w ust. 1.

4.

W przypadku zbiegu prawa pierwokupu określonego w niniejszej ustawie z prawem pierwokupu

określonym w przepisach odrębnych, pierwszym uprawnionym do wykonania prawa pierwokupu

jest Spółka Celowa.

5.

Przepisy art. 29b ust. 1 pkt 2 i ust. 2-14 stosuje się do nabycia nieruchomości w

drodze pierwokupu.

1.

Szczególne zasady udostępniania nieruchomości na cele badań przyrodniczych dotyczą

przeprowadzania badań przyrodniczych niezbędnych do przygotowania i realizacji Inwestycji

lub przygotowania obszaru Inwestycji, w szczególności do sporządzenia karty informacyjnej

przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o których

mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko.

2.

Szczególne zasady udostępniania nieruchomości na cele badań przyrodniczych obejmują

1)

uprawnienie Inwestora do wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania

niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi badaniami przyrodniczymi;

2)

zobowiązanie właściciela lub innej osoby władającej nieruchomością do udostępnienia

nieruchomości na cele badań przyrodniczych;

3)

uprawnienie Inwestora do wykonywania badań przyrodniczych na terenach zamkniętych,

o których mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, pod nadzorem zarządzającego tym terenem.

3.

Uprawnienia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, nie naruszają

1)

przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o ochronie środowiska, o lasach,

o drogach publicznych oraz o ochronie informacji niejawnych;

2)

przywilejów i immunitetów przysługujących obcym przedstawicielstwom dyplomatycznym,

misjom specjalnym i urzędom konsularnym, a także członkom ich personelu oraz innym

osobom korzystającym z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie

uznanych zwyczajów międzynarodowych.

4.

Uprawnienia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, mogą być wykonywane przez osoby fizyczne,

osoby prawne, przedsiębiorców lub jednostki organizacyjne działające na podstawie

pisemnego upoważnienia udzielonego przez Inwestora.

5.

Do egzekucji obowiązków, o których mowa w ust. 2 pkt 2, wynikających z rozporządzenia,

o którym mowa w art. 28 ust. 1, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w

administracji.

6.

Szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem badań przyrodniczych podlegają naprawieniu

na zasadach wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

1.

Właściciel nieruchomości, któremu nie udzielono zgody, o której mowa w art. 29 ust.

7, w zakresie zakazu, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3, po dniu, w którym decyzja

odmawiająca zgody stała się ostateczna, może wystąpić do wojewody o przyznanie odszkodowania

1)

w wysokości równej 1/100 różnicy wartości między wartością nieruchomości określoną

według jej możliwego stanu zagospodarowania wynikającego z dotychczasowego przeznaczenia

nieruchomości określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego a wartością

nieruchomości według faktycznego użytkowania terenu i gruntu oraz dostępu do istniejących

w dniu wejścia w życie planu rezerwacji dróg publicznych, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych,

elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych oraz telekomunikacyjnych za każde

pełne 12 miesięcy trwania ograniczeń wynikających z planu rezerwacji - jeżeli podstawą

wniosku o wyrażenie zgody był miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, lub

2)

w wysokości równej 1/100 różnicy wartości między wartością nieruchomości określoną

według jej możliwego stanu zagospodarowania wynikającego z decyzji o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu a wartością nieruchomości według faktycznego użytkowania

terenu i gruntu oraz dostępu do istniejących w dniu wejścia w życie planu rezerwacji

dróg publicznych, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, gazowych,

ciepłowniczych oraz telekomunikacyjnych za każde pełne 12 miesięcy trwania ograniczeń

wynikających z planu rezerwacji - jeżeli podstawą wniosku o wyrażenie zgody na uzyskanie

pozwolenia na budowę była decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

2.

W przypadku uchylenia pozwolenia na budowę lub zakazania realizacji robót budowlanych

na podstawie zgłoszenia budowlanego właścicielowi nieruchomości przysługuje odszkodowanie

w wysokości

1)

kosztów przygotowania projektu budowlanego oraz uzyskania zgód i dokumentów, które

zostały poniesione w związku z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia

budowlanego, oraz

2)

równej różnicy wartości między wartością nieruchomości określoną zgodnie z treścią

pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowlanego a wartością nieruchomości według faktycznego

użytkowania terenu i gruntu oraz dostępu do istniejących w dniu wejścia w życie planu

rezerwacji dróg publicznych, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych,

gazowych, ciepłowniczych oraz telekomunikacyjnych.

3.

Obliczając odszkodowanie, ustalane na podstawie ust. 1

1)

za wartość nieruchomości przyjmuje się jej wartość z dnia złożenia wniosku o odszkodowanie;

2)

za pierwszy dzień, w którym należne jest odszkodowanie, przyjmuje się dzień następujący

po dniu, w którym decyzja, o której mowa w ust. 1, stała się ostateczna;

3)

w przypadku gdy okres między dniem, o którym mowa w pkt 2, a ostatnim dniem obowiązywania

planu rezerwacji jest dłuższy niż 12 miesięcy, ale nie jest wielokrotnością 12 miesięcy,

odszkodowanie za miesiące pozostałe do pełnego roku wynosi 1/12 odszkodowania, ustalonego

na podstawie ust. 1, za każdy rozpoczęty miesiąc;

4)

w przypadku gdy okres między dniem, o którym mowa w pkt 2, a ostatnim dniem obowiązywania

planu rezerwacji jest krótszy od 12 miesięcy, odszkodowanie wynosi 1/12 odszkodowania,

ustalonego na podstawie ust. 1, za każdy rozpoczęty miesiąc.

4.

Roszczenie o odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, przedawnia się po upływie 6 lat

od dnia następującego

1)

po upływie ostatniego dnia obowiązywania planu rezerwacji, w przypadku odszkodowania

ustalanego na podstawie ust. 1 pkt 1;

2)

po dniu, w którym decyzja, o której mowa w ust. 1, stała się ostateczna, w przypadku

odszkodowania ustalanego na podstawie ust. 1 pkt 2.

5.

Roszczenie o odszkodowanie, o którym mowa w ust. 2, przedawnia się po upływie 6 lat

od dnia, w którym decyzja uchylająca pozwolenia na budowę lub decyzja zakazująca realizacji

robót budowlanych na podstawie zgłoszenia budowlanego stała się ostateczna.

1.

Przez możliwy stan zagospodarowania, o którym mowa w art. 29g ust. 1 pkt 1, rozumie

się stan nieruchomości prawnie dopuszczalny, technicznie możliwy i ekonomicznie uzasadniony.

2.

Wartość nieruchomości określa się na podstawie

1)

dotychczasowego przeznaczenia wynikającego z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

w przypadku gdy plan rezerwacji dotyczy nieruchomości objętych obowiązującym miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego, który na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 3 i

5-7 nie może stanowić podstawy do zmiany sposobu zagospodarowania terenu, uzyskania

pozwolenia na budowę, dokonania skutecznego zgłoszenia budowlanego, podziału nieruchomości,

wydzielania samodzielnych lokali mieszkalnych w budynkach;

2)

wyłącznie faktycznego użytkowania terenu i gruntu oraz dostępu do istniejących w dniu

wejścia w życie planu rezerwacji dróg publicznych, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych,

elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych oraz telekomunikacyjnych, w przypadku

gdy dana nieruchomość nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

obowiązującym w przeddzień wejścia w życie planu rezerwacji.

3.

W odniesieniu do zasad określania wartości nieruchomości stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, o ile niniejszy artykuł nie stanowi inaczej.

4.

Przy określaniu wysokości odszkodowania, o którym mowa w art. 29g ust. 2, nie uwzględnia

się

1)

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, poprzednio obowiązujących miejscowych

planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy - w przypadku gdy podstawą pozwolenia na budowę lub zgłoszenia

budowlanego był miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

2)

decyzji o warunkach zabudowy, poprzednio obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy - w przypadku gdy podstawą pozwolenia na budowę była decyzja o warunkach zabudowy.

1.

Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania, o którym mowa w art. 29g ust. 1, wydaje

wojewoda.

2.

Właściciel nieruchomości może uzyskać odszkodowanie, o którym mowa w art. 29g ust.

1, wyłącznie raz, niezależnie od liczby składanych wniosków i wydanych decyzji odmawiających

udzielenia zgody, o której mowa w art. 29 ust. 7.

(uchylony)

Informację o ogłoszeniu przepisów wydanych na podstawie art. 28 ust. 1 zamieszcza

się

1)

na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej

a)

urzędu wojewódzkiego,

b)

urzędu marszałkowskiego,

c)

starostwa powiatowego,

d)

urzędu gminy;

2)

w prasie lokalnej oraz obwieszcza się w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie

i miejscowości.

1.

Inwestor, w celu przeprowadzenia badań przyrodniczych niezbędnych do przygotowania

i realizacji Inwestycji, w szczególności do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia

lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o których mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko, może wystąpić do właściwego miejscowo wojewody z wnioskiem o wydanie rozporządzenia

o udostępnieniu nieruchomości na cele badań przyrodniczych.

2.

Wniosek o wydanie rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, zawiera określenie

1)

gmin lub ich części, na których terenie będą wykonywane badania przyrodnicze;

2)

terminu obowiązywania rozporządzenia, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż

5 lat.

3.

Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, jest aktem prawa miejscowego, który

1)

uprawnia Inwestora do wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych

czynności związanych z wykonywaniem badań przyrodniczych;

2)

zobowiązuje właściciela lub inną osobę władającą nieruchomością do udostępnienia nieruchomości

na cele badań przyrodniczych;

3)

uprawnia Inwestora do wykonywania badań przyrodniczych na terenach zamkniętych, o

których mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, pod nadzorem zarządzającego tym terenem.

4.

Uprawnienia, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 3, nie naruszają

1)

przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o ochronie środowiska, o lasach,

o drogach publicznych oraz o ochronie informacji niejawnych;

2)

przywilejów i immunitetów przysługujących obcym przedstawicielstwom dyplomatycznym,

misjom specjalnym i urzędom konsularnym, a także członkom ich personelu oraz innym

osobom korzystającym z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie

uznanych zwyczajów międzynarodowych.

5.

Uprawnienia, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 3, mogą być wykonywane przez osoby fizyczne,

osoby prawne, przedsiębiorców lub jednostki organizacyjne działające na podstawie

pisemnego upoważnienia udzielonego przez Inwestora.

1.

Rozporządzenie, o którym mowa w art. 31a ust. 1, wydaje się w terminie 14 dni od dnia

złożenia wniosku, o którym mowa w art. 31a ust. 2.

2.

Rozporządzenie, o którym mowa w art. 31a ust. 1, wchodzi w życie w terminie 30 dni

od dnia jego ogłoszenia we właściwym wojewódzkim dzienniku urzędowym.

3.

Rozporządzenie, o którym mowa w art. 31a ust. 1, podlega również ogłoszeniu w

1)

Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń właściwego urzędu wojewódzkiego;

2)

Biuletynach Informacji Publicznej i na tablicach ogłoszeń

a)

starostw powiatowych,

b)

urzędów gmin

- które w całości lub w części są położone na obszarze objętym rozporządzeniem;

3)

sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie;

4)

prasie o odpowiednim zasięgu.

4.

Koszty ogłoszeń w prasie, o których mowa w ust. 3 pkt 4, ponosi Inwestor.

Do egzekucji obowiązków wynikających z rozporządzenia, o którym mowa w art. 31a ust.

1, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem badań przyrodniczych podlegają naprawieniu

na zasadach wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do obszaru objętego rozporządzeniem,

o którym mowa w art. 28 ust. 1.

1.

Jeżeli do przeprowadzenia badań i pomiarów niezbędnych do przygotowania i realizacji

Inwestycji, w szczególności

1)

badań archeologicznych,

2)

badań konserwatorskich,

3)

prac geologicznych,

4)

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych bez wykonywania

robót geologicznych

- konieczne jest udostępnienie nieruchomości, a jej właściciel lub użytkownik wieczysty

odmówił jej udostępnienia, Inwestor może wystąpić z wnioskiem do właściwego miejscowo

wojewody o wydanie decyzji o udostępnieniu nieruchomości na cele badań i pomiarów.

Decyzja o udostępnieniu nieruchomości na cele badań i pomiarów może być także wydana

w celu zapewnienia dojazdu umożliwiającego wykonanie badań i pomiarów.

2.

Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, Inwestor jest obowiązany

wystąpić do właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości o zgodę na udostępnienie

tej nieruchomości, określając przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z

nieruchomości.

3.

Przez wystąpienie o zgodę, o której mowa w ust. 2, należy rozumieć przesłanie przez

Inwestora na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, propozycji porozumienia z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości

koniecznej do udostępnienia na cele badań i pomiarów.

4.

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o udostępnieniu nieruchomości na

cele badań i pomiarów następuje na wniosek Inwestora, w przypadku niezawarcia porozumienia,

o którym mowa w ust. 3, w terminie miesiąca od dnia doręczenia propozycji porozumienia

właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu.

5.

Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, zawiera

1)

określenie granic terenu objętego wnioskiem;

2)

oznaczenie nieruchomości lub ich części, których udostępnienie jest konieczne na cele

badań i pomiarów;

3)

wskazanie pomiarów, badań lub innych prac, które mają być przeprowadzone przez Inwestora;

4)

oświadczenie Inwestora o braku zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 3.

6.

Przepisów ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 4 nie stosuje się, jeżeli uzyskanie zgody, o

której mowa w ust. 2, jest niemożliwe z uwagi na spełnienie przynajmniej jednego z

następujących warunków

1)

ważny interes gospodarczy Inwestora;

2)

nieuregulowany stan prawny nieruchomości;

3)

brak danych w ewidencji gruntów i budynków, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu właściciela

lub użytkownika wieczystego nieruchomości.

1.

Właściwy miejscowy wojewoda zawiadamia o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania

decyzji do udostępnienia nieruchomości na cele badań i pomiarów

1)

wnioskodawcę;

2)

właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem, przy czym

doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków, o której

mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, jest skuteczne.

2.

Do doręczania innych wezwań, zawiadomień i pism, które organ jest obowiązany doręczać

stronom w toku postępowania, przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio.

3.

Nieuregulowany stan prawny nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o udostępnieniu

nieruchomości na cele badań i pomiarów lub brak danych w ewidencji gruntów i budynków,

o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu właściciela

lub użytkownika wieczystego nieruchomości, nie stanowią przeszkody do wszczęcia i

prowadzenia postępowania o wydanie decyzji o udostępnieniu nieruchomości na cele badań

i pomiarów oraz jej doręczenia i zawiadomienia o jej wydaniu.

4.

Właściwy miejscowo wojewoda doręcza decyzję o udostępnieniu nieruchomości na cele

badań i pomiarów wnioskodawcy, a pozostałe strony zawiadamia o jej wydaniu, w drodze

obwieszczenia, w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację

tej inwestycji, na stronach internetowych urzędu wojewódzkiego oraz tych gmin, ze

skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim.

5.

Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją o udostępnieniu

nieruchomości na cele badań i pomiarów zawiadomienie o wydaniu decyzji doręcza się

na adres określony w ewidencji gruntów i budynków, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, przy czym doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w tej ewidencji jest skuteczne.

6.

Przepisu ust. 5 nie stosuje się w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie

prawnym.

7.

Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do doręczenia i zawiadamiania stron o decyzji

o udostępnieniu nieruchomości na cele badań i pomiarów wydanej przez organ wyższego

stopnia.

8.

W przypadkach określonych w art. 97 § 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego nie zawiesza się postępowania o wydanie decyzji o udostępnieniu nieruchomości na

cele badań i pomiarów.

9.

Przepisów art. 30 § 5 i art. 34 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się w postępowaniach o wydanie decyzji o udostępnieniu nieruchomości

na cele badań i pomiarów. W przypadkach określonych w tych przepisach organ prowadzący

postępowanie wyznacza z urzędu przedstawiciela uprawnionego do działania w postępowaniu,

jeżeli jest to konieczne dla przeprowadzenia postępowania.

1.

Decyzję o udostępnieniu nieruchomości na cele badań i pomiarów wydaje się w terminie

miesiąca od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 31f ust. 4.

2.

Decyzję o udostępnieniu nieruchomości na cele badań i pomiarów wydaje się na czas

określony, nie dłuższy niż 5 lat.

3.

Decyzji, o której mowa w ust. 1, na wniosek Inwestora, uzasadniony interesem społecznym

lub ważnym interesem gospodarczym, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

4.

Organem wyższego stopnia w stosunku do właściwego miejscowo wojewody jest minister

właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

5.

Do egzekucji obowiązków wynikających z decyzji o udostępnieniu nieruchomości na cele

badań i pomiarów stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

6.

Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 1, wnosi się w terminie 7 dni od dnia jej

doręczenia stronie albo w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia

o jej wydaniu.

7.

Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 1, zawiera zarzuty odnoszące się do decyzji,

określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody

uzasadniające to żądanie.

8.

Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 1, rozpatruje się w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia. Przepisu art. 135

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się.

9.

W postępowaniu przed organem wyższego stopnia oraz przed sądem administracyjnym nie

można uchylić decyzji, o której mowa w ust. 1, ani stwierdzić jej nieważności w całości,

gdy wadą dotknięta jest tylko część decyzji w zakresie nieruchomości lub działki.

10.

W postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, o której

mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu art. 159 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

1.

Inwestor po zakończeniu pomiarów, badań lub innych prac, o których mowa w art. 31f

ust. 1, jest obowiązany przywrócić nieruchomość do stanu poprzedniego.

2.

Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego nie jest możliwe albo powoduje

nadmierne trudności lub koszty, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości

przysługuje od Inwestora odszkodowanie.

3.

Odszkodowanie odpowiada wartości poniesionych szkód. Jeżeli wskutek tych zdarzeń zmniejszy

się wartość nieruchomości, odszkodowanie powiększa się o kwotę odpowiadającą temu

zmniejszeniu.

4.

Odszkodowanie przysługuje również za okres braku możliwości korzystania z nieruchomości

lub jej części objętej decyzją, o której mowa w art. 31h ust. 1.

5.

Do określenia wysokości odszkodowania przepisy art. 130, art. 134 i art. 135 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio.

6.

Decyzję o odszkodowaniu wydaje na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego

nieruchomości właściwy miejscowo wojewoda w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Wniosek, o którym mowa w zdaniu pierwszym, składa się nie później niż w terminie miesiąca

od dnia stwierdzenia wystąpienia szkody i nie później niż w terminie 3 miesięcy od

dnia zakończenia badań lub pomiarów, o których mowa w art. 31f ust. 1.

7.

Organem wyższego stopnia w stosunku do właściwego miejscowo wojewody jest minister

właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

1.

Do skarg na decyzję, o której mowa w art. 31h ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(Dz. U. z 2023 r. poz. 259), z wyłączeniem art. 61 § 3-6, art. 115-122 i art. 152 tej ustawy, z tym że

1)

przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia wniesienia

skargi;

2)

skargę rozpoznaje się w terminie 30 dni od dnia jej wpłynięcia do sądu.

2.

Termin rozpoznania skargi kasacyjnej wynosi 2 miesiące od dnia jej wniesienia.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem

1)

art. 3, art. 6, art. 7, art. 9, art. 11, art. 12, art. 14-18 i art. 24-34, które wchodzą

w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r.;

2)

art. 10, art. 35 i art. 36, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

1.

Lokalizacja Inwestycji następuje w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie

CPK.

2

Dopuszcza się wydanie odrębnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie

CPK dla całości lub części Inwestycji.

3

Lokalizacji Inwestycji można dokonać wbrew ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego. W takim przypadku ustaleń tego planu niezgodnych z ustaleniami decyzji

o ustaleniu lokalizacji Inwestycji w zakresie CPK nie stosuje się.

4.

Rada gminy uchyla miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w całości lub w części

w zakresie, w jakim jest on niezgodny z ustaleniami ostatecznej decyzji, o której

mowa w ust. 1, dotyczącymi obszaru znajdującego się w liniach rozgraniczających teren

Inwestycji, albo obejmuje obszar, na którym ta decyzja ustanowiła teren zamknięty.

5.

Spółka Celowa, za zgodą Pełnomocnika, może, na podstawie porozumienia zawartego z

gminą, pokryć koszty sporządzenia albo zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

w zakresie szerszym niż określony w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, niezbędnym do zapewnienia spójności zagospodarowania przestrzennego w związku z

realizacją Inwestycji.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK może obejmować lokalizację

innych obiektów, urządzeń, sieci lub instalacji w zakresie, w jakim są one przestrzennie

oraz funkcjonalnie powiązane z Inwestycją, w tym

1)

dróg publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

2)

ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, o których mowa w art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

3)

dróg kolejowych w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;

4)

urządzeń i obiektów do obsługi ruchu lotniczego w rozumieniu ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego;

5)

urządzeń wodnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;

6)

rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych wraz z infrastrukturą niezbędną do

obsługi w rozumieniu ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji

w sektorze naftowym.

Do gruntów rolnych i leśnych objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w

zakresie CPK nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2409).

1.

Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK wydaje wojewoda. Organem

wyższego stopnia jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

2.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK określa w szczególności

1)

linie rozgraniczające teren Inwestycji;

2)

charakterystykę Inwestycji;

3)

wymagania dotyczące powiązania Inwestycji z drogami publicznymi, liniami kolejowymi

oraz sieciami, w tym w zależności od potrzeb obszary albo punkty lokalizacji połączeń

z tymi drogami, liniami kolejowymi oraz sieciami;

4)

warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony

zabytków i dóbr kultury;

5)

warunki wynikające z potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony granicy

państwowej i kontroli ruchu granicznego, oraz sieci i systemów teleinformatycznych

niezbędnych do realizacji tych potrzeb;

6)

ustalenia w zakresie kształtowania zieleni;

7)

wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich;

8

zatwierdzenie podziału nieruchomości, a w razie wniosku inwestora - również zatwierdzenie

połączenia nieruchomości;

9)

wykaz nieruchomości lub ich części, podlegających wywłaszczeniu;

10)

wykaz nieruchomości lub ich części, wobec których ogranicza się sposób korzystania

z nieruchomości wraz ze wskazaniem sposobu ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości;

11

termin wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń oraz faktycznego

objęcia nieruchomości w posiadanie przez Spółkę Celową, liczony w sposób określony

w art. 52 ust. 1, nie krótszy niż 120 dni; na wniosek Inwestora organ wyznacza dłuższy

termin wydania nieruchomości dla określonych w decyzji obszarów.

3.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK może ustanowić na całości

albo części terenu nią objętego teren zamknięty, określając klauzulę tajności informacji

dotyczących obiektów znajdujących się na tym terenie. Do skutków ustanowienia terenu

zamkniętego przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2185) stosuje się odpowiednio.

1.

Spółka Celowa składa wniosek o wydanie decyzji po uzyskaniu opinii

1)

zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

2)

Ministra Obrony Narodowej w zakresie realizacji potrzeb obronnych państwa;

3)

Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

4)

Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej dotyczącej organizacji ruchu lotniczego na lotnisku

i w jego rejonie ze wskazaniem wpływu na ruch prowadzony z istniejących sąsiednich

lotnisk, a także odnośnie do rodzaju, sposobu i kosztów zapewniania służb żeglugi

powietrznej;

5)

ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do Inwestycji lokalizowanej w

miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach

ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych

(Dz. U. z 2023 r. poz. 151);

6)

ministra właściwego do spraw rozwoju wsi - w odniesieniu do gruntów rolnych oraz rolniczej

przestrzeni produkcyjnej;

7)

ministra właściwego do spraw środowiska - w odniesieniu do terenów zagrożonych ruchami

masowymi ziemi, występowania złóż kopalin oraz przestrzeni objętych wyznaczonymi terenami

górniczymi dla kopalin stanowiących przedmiot działalności wydobywczej;

8)

dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego

Wody Polskie - w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych

oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego

zagrożenia powodzią;

9)

dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - w

odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;

10)

dyrektora parku narodowego - w odniesieniu do otuliny parku narodowego;

11)

regionalnego dyrektora ochrony środowiska - w odniesieniu do otuliny rezerwatu, obszaru

Natura 2000, parku krajobrazowego i obszaru chronionego krajobrazu;

12)

wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do zabytków oraz dóbr kultury

współczesnej;

13)

komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej;

14)

zarządców dróg publicznych, linii kolejowych oraz sieci, znajdujących się na obszarze

objętym wnioskiem;

15)

starosty w zakresie masowych ruchów ziemi;

16)

właściwego organu administracji geologicznej w zakresie występowania obszaru udokumentowanego

złoża kopaliny albo obszaru udokumentowanego kompleksu podziemnego składowania dwutlenku

węgla;

17)

właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska;

18)

Komendanta Głównego Straży Granicznej - w zakresie wymogów dotyczących ochrony granicy

państwowej i kontroli ruchu granicznego.

2.

Niewydanie opinii, o których mowa w ust. 1, w terminie 21 dni od dnia doręczenia wniosku

o wydanie opinii, traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku.

3.

Do wniosku o wydanie opinii, o których mowa w ust. 1, załącza się projekt wniosku

o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK wraz z załącznikami.

(uchylony)

1.

Do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK załącza

się

1

mapę w skali co najmniej 1:5000, sporządzoną z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej,

a jeżeli nie jest to możliwe - mapy ewidencyjnej, przedstawiającą projektowany obszar

Inwestycji, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące

uzbrojenie terenu;

2)

charakterystykę Inwestycji;

3

mapy zawierające projekty podziału nieruchomości sporządzone zgodnie z przepisami

odrębnymi;

4)

wypis z katastru nieruchomości lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący kataster,

pozwalający na ustalenie danych adresowych stron postępowania;

5)

oznaczenie nieruchomości lub ich części, które podlegać mają wywłaszczeniu;

6)

oznaczenie nieruchomości lub ich części, wobec których ustanowione mają zostać ograniczenia

w sposobie korzystania, wraz ze wskazaniem sposobu ograniczenia;

7)

określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze i zagospodarowaniu terenu;

8)

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.;

9)

promesę zezwolenia na założenie lotniska, o której mowa w art. 57 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze;

10)

opinie, o których mowa w art. 41 ust. 1, albo dowody doręczenia wniosków o wydanie

tych opinii;

11)

(uchylony)

12)

decyzje administracyjne wymagane przepisami odrębnymi do lokalizacji Inwestycji.

2.

Opinie, o których mowa w art. 41 ust. 1, zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie

bądź stanowiska właściwych organów wymagane odrębnymi przepisami do dokonania lokalizacji

inwestycji.

1.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK

1

dokonuje podziału oraz połączenia nieruchomości w liniach rozgraniczających teren

Inwestycji, zgodnie z wnioskiem Spółki Celowej;

2)

stanowi podstawę uzyskania pozwolenia na budowę i wiąże organ wydający to pozwolenie;

3)

wiąże organ ochrony zabytków przy wydawaniu pozwolenia, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

(Dz. U. z 2022 r. poz. 840), zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z obszaru wpisanego do rejestru zabytków

oraz określenia sposobu postępowania z zabytkami w przypadku zamknięcia cmentarza;

4

zobowiązuje do wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń oraz

uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez Spółkę Celową, w

terminie określonym w decyzji;

5)

stanowi podstawę do dokonywania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości.

2.

Wpisy, o których mowa w ust. 1 pkt 5, dokonywane są na wniosek złożony przez Spółkę

Celową.

3.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK wiąże przy wydawaniu decyzji

na podstawie

1)

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie dróg publicznych i dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej;

2)

ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym i dotyczących lokalizacji linii kolejowej;

3)

ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego i dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego;

4)

ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego

skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu i dotyczących lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu oraz inwestycji towarzyszącej;

5)

ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych i dotyczących lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej;

6)

ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji

inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych i dotyczących pozwolenia na realizację takich inwestycji;

7)

ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie

obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących i dotyczących lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej

oraz inwestycji towarzyszącej;

8)

ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji

w zakresie sieci przesyłowych i dotyczących lokalizacji lub realizacji inwestycji w zakresie strategicznych inwestycji

w zakresie sieci przesyłowych;

9)

ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji

w sektorze naftowym.

Do postępowań o udzielenie zamówień prowadzonych przez Spółkę Celową lub spółkę, o

której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 36, wszczętych i niezakończonych

przed wejściem w życie niniejszej ustawy stosuje się art. 12 ust. 4 ustawy zmienianej

w art. 36 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym że czynności dokonane przed

dniem wejścia w życie ustawy pozostają w mocy.

Ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK w przypadkach,

o których mowa w art. 38 ust. 2 oraz art. 40 ust. 3, doręczana jest również wójtowi

(burmistrzowi, prezydentowi miasta).

1.

Z dniem doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

w zakresie CPK, wszczyna się postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu

wywłaszczenia nieruchomości.

2.

W zawiadomieniu zamieszcza się informacje o

1)

uprawnieniu właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości do otrzymania w

ramach odszkodowania nieruchomości zamiennej lub ustalenia odszkodowania w trybie

negocjacji wraz z obowiązkiem zawiadomienia Spółki Celowej o wyborze trybu ustalenia

odszkodowania w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia;

2)

terminie wydania nieruchomości;

3

możliwości wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń oraz umożliwienia

faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez Spółkę Celową, w terminie 30

dni od dnia doręczenia zawiadomienia, co uprawnia do powiększenia wysokości odszkodowania

o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego;

4)

uprawnieniu właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem

mieszkalnym lub budynkiem, w którym został wyodrębniony przynajmniej jeden lokal mieszkalny,

do powiększenia wysokości odszkodowania o kwotę 10 000 zł w odniesieniu do każdego

lokalu mieszkalnego znajdującego się na tej nieruchomości.

1.

Do spraw wszczętych na podstawie ustawy zmienianej w art. 32 i niezakończonych przed

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art.

32 w brzmieniu dotychczasowym.

2.

Do spraw wszczętych na podstawie ustawy zmienianej w art. 32 i niezakończonych przed

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dotyczących Inwestycji lub Inwestycji Towarzyszących,

o których mowa w ustawie zmienianej w art. 36, stosuje się przepisy ustaw zmienianych

w art. 32 i art. 36 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3.

Czynności, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 32, dokonane przed dniem wejścia

w życie niniejszej ustawy dotyczące Inwestycji lub Inwestycji Towarzyszących, o których

mowa w ustawie zmienianej w art. 36, przez organ właściwy w dniu wszczęcia postępowania

pozostają w mocy.

(uchylony)

1.

Do postępowań w sprawie decyzji o zezwoleniu na udostępnienie nieruchomości, o której

mowa w art. 30 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 36, wszczętych i niezakończonych przed

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

2.

Decyzje o zezwoleniu na udostępnienie nieruchomości, wydane na podstawie art. 30 ust.

3 ustawy zmienianej w art. 36, pozostają w mocy.

3.

Do przeprowadzania badań lub pomiarów, o których mowa w art. 30 ustawy zmienianej

w art. 36, dla których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy została wydana

decyzja o zezwoleniu na udostępnienie nieruchomości, o której mowa w art. 30 ust.

3 ustawy zmienianej w art. 36, stosuje się przepisy dotychczasowe.

1

Nieruchomości określone w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK,

zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 9, stają się własnością Spółki Celowej za odszkodowaniem. Przepisów

art. 113 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie stosuje się.

2.

Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa albo Spółki Celowej nie może być wywłaszczona.praw rzeczowych obciążających nieruchomość.

3.

Wywłaszczeniem może być objęta cała nieruchomość lub jej część. Jeżeli wywłaszczeniem

objęta jest część nieruchomości, a pozostała część nieruchomości nie nadaje się do

wykorzystywania w dotychczasowy sposób albo zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem,

na żądanie właściciela lub użytkownika wieczystego Inwestor nabywa pozostałą część,

w drodze umowy, na rzecz Spółki Celowej.

4.

Przez wykorzystanie w dotychczasowy sposób należy rozumieć wykorzystanie nieruchomości

w jej faktycznym stanie zagospodarowania lub dokonanie zmiany sposobu zagospodarowania

nieruchomości zgodnej z ostatecznym pozwoleniem na budowę.

Skutki Strategicznego Studium Lokalizacyjnego odnosi się do dokumentu „Strategiczne

Studium Lokalizacyjne CPK” zatwierdzonego w dniu 22 kwietnia 2021 r. przez Pełnomocnika.

Jeżeli zachodzi potrzeba zapobieżenia niebezpieczeństwu, wystąpieniu szkody lub niedogodnościom,

jakie mogą powstać dla właścicieli albo użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich

wskutek wywłaszczenia lub innego niż dotychczas zagospodarowania wywłaszczonej nieruchomości,

w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy CPK ustanawia się niezbędne

służebności oraz ustala obowiązek budowy i utrzymania odpowiednich urządzeń zapobiegających

tym zdarzeniom lub okolicznościom. Obowiązek budowy i utrzymania odpowiednich urządzeń

ciąży na Spółce Celowej.

Nieruchomości, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zostały przekazane

do Zasobu, o którym mowa w art. 2 pkt 13 ustawy zmienianej w art. 36, na podstawie

art. 102 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 36 w brzmieniu dotychczasowym, mogą

być wykorzystywane na cele inne niż wskazane w art. 102 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej

w art. 36 w brzmieniu dotychczasowym w związku z realizacją zadań Spółki Celowej,

o której mowa w art. 2 pkt 10 ustawy zmienianej w art. 36.

1

Przejście prawa własności na rzecz Spółki Celowej następuje z dniem, w którym decyzja

o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK stała się ostateczna.

2

Użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe oraz trwały zarząd, ustanowione na nieruchomości wywłaszczanej, wygasają z dniem,

w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK stała się ostateczna.

2a

W przypadku wygaśnięcia służebności przesyłu przedsiębiorstwu energetycznemu prowadzącemu

działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii elektrycznej

przysługuje odszkodowanie.

3.

Umowy, w szczególności: dzierżawy, najmu oraz użyczenia, dotyczące nieruchomości wywłaszczonej,

wygasają z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK

stała się ostateczna.

4.

Za szkody rzeczywiste poniesione na skutek wygaśnięcia umów, o których mowa w ust.

3, przysługuje od Spółki Celowej odszkodowanie.

Pierwsze sprawozdanie, o którym mowa w art. 22 ustawy zmienianej w art. 36, w brzmieniu

nadanym niniejszą ustawą, w roku 2022, Pełnomocnik przekaże Radzie Ministrów w terminie

dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

(uchylony)

1

Termin wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń oraz faktycznego

objęcia nieruchomości w posiadanie przez Spółkę Celową, określony w decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji w zakresie CPK, biegnie od dnia doręczenia właścicielowi lub

użytkownikowi wieczystemu zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji w zakresie CPK.

2.

W przypadkach określonych w art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego lub uzasadnionych ważnym interesem gospodarczym wojewoda, w drodze decyzji, udziela

Spółce Celowej, zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości po wydaniu decyzji

o ustaleniu lokalizacji w zakresie CPK.

3.

Decyzji o niezwłocznym zajęciu nieruchomości nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

4.

Organem wyższego stopnia w stosunku do wojewody jest minister właściwy do spraw budownictwa,

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

5.

Obowiązek wydania nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej. Egzekucję obowiązku

wynikającego z decyzji, o której mowa w ust. 2, przeprowadza się w terminie 30 dni

od dnia otrzymania wniosku Spółki Celowej.

6

W przypadku gdy

1)

decyzja, o której mowa w ust. 2, dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym

albo budynkiem, w którym został wyodrębniony przynajmniej jeden lokal mieszkalny,

oraz

2)

osoby zamieszkujące nieruchomość, o której mowa w pkt 1, nie posiadają innego budynku

mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego i zgłoszą ten fakt Inwestorowi

- Inwestor jest obowiązany, w terminie faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie,

do wskazania lokalu tymczasowego, przy czym lokal ten może być położony w innej miejscowości.

7

Osoba, której wskazano lokal tymczasowy, jest obowiązana do opróżnienia lokalu najpóźniej

w dniu upływu terminu, o którym mowa w ust. 1.

Do zwrotu nieruchomości uznanej za zbędną na cel określony w decyzji, o której mowa

w art. 48 ust. 1, stosuje się przepisy art. 136-142 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z tym że

1)

zwrotu nieruchomości dokonuje się z Zasobu;

2)

ilekroć jest mowa o właściwym organie albo Skarbie Państwa, należy przez to rozumieć

Spółkę Celową.

1.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy zmienianej

w art. 36 zachowują moc przez okres, na jaki zostały wydane, i mogą być zmieniane

na podstawie tych przepisów.

2.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 118 ustawy zmienianej w

art. 36 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie

art. 118 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 36, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy

od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, i mogą być zmieniane na podstawie tych

przepisów.

1.

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, wskazanych zgodnie z art. 40 ust.

2 pkt 10, następuje w zakresie pozwalającym w szczególności na

1)

zapewnienie prawa do wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia Inwestycji, w

tym dokonania związanej z nią budowy lub przebudowy układu drogowego, sieci kolejowej

lub urządzeń wodnych;

2)

realizację i funkcjonowanie na nieruchomości: obiektów i urządzeń służących do przesyłania

lub dystrybucji cieczy, gazów i energii elektrycznej oraz infrastruktury telekomunikacyjnej,

a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych

do korzystania z tych przewodów i urządzeń;

3)

realizację i funkcjonowanie Inwestycji w tunelu.

2.

W przypadku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości na potrzeby realizacji

i użytkowania Inwestycji w zakresie, w jakim przebiega ona w tunelu, obiekt budowlany

wykonany w ramach tej Inwestycji, od dnia zakończenia wykonywania robót budowlanych,

stanowi odrębny od nieruchomości przedmiot własności Spółki Celowej.

1.

Ustanowienie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości następuje z dniem, w

którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK stała się ostateczna.

2.

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości następuje za odszkodowaniem.

Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 18

pkt 1-3 i 6, art. 20 i art. 35, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu

ogłoszenia.

1.

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości następuje w zakresie pozwalającym

na wykonanie czynności związanych z bieżącym utrzymaniem, konserwacją, remontem, przebudową

oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania

lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń infrastruktury

telekomunikacyjnej, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów

i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także usuwaniem

z gruntu tych obiektów.

2.

Właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości jest obowiązany udostępnić nieruchomość

w celu wykonania czynności, o których mowa w ust. 1.

1.

Niezwłocznie po wykonaniu prac, o których mowa w art. 53 i art. 55, na inwestorze

ciąży obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego.

2.

Jeżeli w wyniku realizacji inwestycji nieruchomość nie nadaje się do wykorzystania

w dotychczasowy sposób albo zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem, właściciel lub

użytkownik wieczysty może żądać, aby Spółka Celowa nabyła od niego własność albo użytkowanie

wieczyste nieruchomości. Przepis art. 48 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Obowiązek udostępnienia nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej.

1.

Wywłaszczenie nieruchomości następuje za odszkodowaniem na rzecz osoby wywłaszczonej

odpowiadającym wartości wywłaszczonych praw.

2.

W ramach odszkodowania właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości,

za jego zgodą, może być przyznana nieruchomość zamienna.

1.

Z dniem doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 46, wszczyna się postępowanie

w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości.

2.

W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 46, właściciel

lub użytkownik wieczysty nieruchomości uprawniony jest do wezwania Spółki Celowej

do

1)

przedstawienia oferty nieruchomości zamiennych, lub

2)

rozpoczęcia negocjacji dotyczących wysokości odszkodowania.

3.

W przypadku określonym w ust. 2 pkt 1, Spółka Celowa zobowiązana jest do przedstawienia

właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu przynajmniej dwóch propozycji nieruchomości

zamiennych.

4.

Przeniesienie praw do nieruchomości zamiennej na rzecz osoby uprawnionej następuje

w drodze umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego.

5

W przypadku określonym w ust. 2 pkt 2, Spółka Celowa zobowiązana jest do przedstawienia

właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu propozycji wysokości odszkodowania.

6.

Uzgodnienia wysokości odszkodowania dokonuje się w formie pisemnej.

7.

Spółka Celowa zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić wojewodę o zawartej umowie

lub podpisanym uzgodnieniu. Zawarta umowa lub podpisane uzgodnienie kończą postępowanie

w sprawie ustalenia odszkodowania.

8.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

nie udało się zawrzeć umowy przeniesienia prawa do nieruchomości zamiennej lub uzgodnić

wysokości odszkodowania, negocjacje podlegają zakończeniu, a ustalenie odszkodowania

następuje w drodze decyzji.

9.

Organem właściwym do ustalenia odszkodowania jest wojewoda.

10.

Organem wyższego stopnia w stosunku do wojewody jest minister właściwy do spraw budownictwa,

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

1.

Wysokość odszkodowania ustala się według stanu wywłaszczonej nieruchomości w dniu

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK oraz jej wartości

w dniu wydania decyzji o odszkodowaniu przez wojewodę.

2.

Wartość nieruchomości określa rzeczoznawca majątkowy w formie operatu szacunkowego.

1.

Podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowi wartość rynkowa nieruchomości.

2.

Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości uwzględnia się w szczególności jej

rodzaj, położenie, sposób użytkowania, dotychczasowe przeznaczenie, stan nieruchomości

oraz aktualnie kształtujące się ceny w obrocie nieruchomościami. Przez dotychczasowe

przeznaczenie nieruchomości rozumie się przeznaczenie wynikające z miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w art. 38 ust. 3. Przepisy art. 154 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio.

3.

Na uzasadniony wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w przypadku

gdy wywłaszczona została część nieruchomości, wartość rynkową tej części określa się

jako różnicę pomiędzy wartością rynkową całej nieruchomości a wartością rynkową części

nieruchomości nieobjętej wywłaszczeniem.

4.

Wartość nieruchomości określa się według dotychczasowego przeznaczenia nieruchomości,

jeżeli cel wywłaszczenia nie powoduje wzrostu wartości nieruchomości.

5.

W przypadku gdy cel wywłaszczenia powoduje wzrost wartości nieruchomości, wartość

nieruchomości określa się według dopuszczalnego sposobu użytkowania wynikającego z

celu wywłaszczenia.

6.

Analiza wpływu celu wywłaszczenia na wartość nieruchomości stanowi integralny element

operatu szacunkowego. Podstawą analizy może być, w szczególności, ekspertyza rynku

nieruchomości, o której mowa w art. 47, w zakresie rynku nieruchomości właściwego dla wywłaszczonej nieruchomości.

7.

Oceny faktycznego sposobu zagospodarowania i sposobu użytkowania na potrzeby wyceny

nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy, w szczególności na podstawie przeprowadzonych

oględzin wywłaszczonej nieruchomości. Protokół z oględzin wraz z dokumentacją fotograficzną

dołącza się do operatu szacunkowego.

Jeżeli ze względu na rodzaj nieruchomości nie można określić jej wartości rynkowej,

z uwagi na niewystępowanie w obrocie takiego rodzaju nieruchomości, podstawę ustalenia

wysokości odszkodowania stanowi wartość odtworzeniowa nieruchomości. Uzasadnienie

odstąpienia od określenia wartości rynkowej nieruchomości rzeczoznawca majątkowy zamieszcza

w operacie szacunkowym.

1.

Jeżeli na wywłaszczanej nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego tej nieruchomości

są ustanowione inne prawa rzeczowe, odszkodowanie zmniejsza się o kwotę równą wartości tych praw.

2.

Jeżeli na nieruchomościach lub na prawie użytkowania wieczystego tej nieruchomości

jest ustanowiona hipoteka, wysokość odszkodowania z tytułu wygaśnięcia hipoteki ustala

się w wysokości aktualnego świadczenia głównego wierzytelności zabezpieczonej hipoteką,

wraz z odsetkami zabezpieczonymi tą hipoteką i kosztami postępowania, w wyniku którego

ustanowiono hipotekę. Odszkodowanie to podlega zaliczeniu na spłatę sumy hipotecznej.

3.

Suma wysokości odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi

wieczystemu, z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 64 i art. 65, i wysokości odszkodowania z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw

rzeczowych ustanowionych na tej nieruchomości lub na prawie użytkowania wieczystego, nie może

przekroczyć wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

4.

Podmiot, na rzecz którego ustanowiona została hipoteka, na żądanie organu ma obowiązek

udzielenia informacji o składnikach odszkodowania, o których mowa w ust. 2.

W przypadku gdy wywłaszczenie dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym

lub budynkiem, w którym został wyodrębniony przynajmniej jeden lokal mieszkalny, wysokość

odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu

zamieszkałemu w tym budynku albo lokalu, powiększa się o kwotę 10 000 zł w odniesieniu

do, odpowiednio, budynku mieszkalnego albo każdego lokalu mieszkalnego znajdującego

się na tej nieruchomości.

W przypadku gdy dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty wywłaszczonej nieruchomości

wyda tę nieruchomość nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji w zakresie budowy CPK wysokość odszkodowania

powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania

wieczystego.

Spółka Celowa pokrywa koszty ustalenia odszkodowania. Przepis art. 264 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

1.

Do zapłaty odszkodowania obowiązana jest Spółka Celowa.

2.

Zapłata odszkodowania następuje jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja

ustalająca odszkodowanie stała się ostateczna.

3.

Za zgodą osoby uprawnionej do odszkodowania wojewoda może ustalić inny, niż określony

w ust. 2, sposób zapłaty przyznanego odszkodowania.

4.

Odszkodowanie wpłaca się do depozytu sądowego, jeżeli

1)

osoba uprawniona odmawia jego przyjęcia;

2)

wypłata odszkodowania jest niemożliwa z przyczyn niezależnych od organu;

3)

odszkodowanie dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

1.

Wysokość odszkodowania podlega waloryzacji na dzień jego zapłaty. Waloryzacji dokonuje

obowiązany do zapłaty odszkodowania.

2.

Do skutków zwłoki lub opóźnienia w zapłacie odszkodowania stosuje się odpowiednio

przepisy Kodeksu cywilnego.

1

Na wniosek osoby uprawnionej do otrzymania odszkodowania, w przypadku gdy wywłaszczeniu

podlega nieruchomość zabudowana budynkiem, wypłaca się zaliczkę w wysokości 85% odszkodowania

ustalonego w decyzji przez wojewodę.

2.

Wypłata zaliczki następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

3.

Wysokość wypłacanego odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości pomniejsza się o

kwotę wypłaconej zaliczki.

Jeżeli decyzja przyznająca odszkodowanie została następnie uchylona lub stwierdzono

jej nieważność, osoba, której wypłacono odszkodowanie, albo jej spadkobierca, są obowiązani

do zwrotu tego odszkodowania, po jego waloryzacji na dzień zwrotu.

1.

Jeżeli przemawia za tym istotny interes społeczno-gospodarczy, Skarb Państwa albo

jednostka samorządu terytorialnego mogą zrzec się w całości lub w części odszkodowania,

w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.

Na zrzeczenie się odszkodowania przez jednostkę samorządu terytorialnego zgodę, w

drodze uchwały, wyraża organ stanowiący tej jednostki.

1.

Odszkodowanie przysługuje za

1)

czas korzystania z nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji;

2)

szkody powstałe wskutek zdarzeń związanych z korzystaniem z nieruchomości w celu realizacji

inwestycji;

3)

korzystanie z nieruchomości w związku z użytkowaniem obiektów i urządzeń posadowionych

zgodnie z ustanowionym ograniczeniem.

2.

Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1

1)

pkt 1 - ustala się w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu za korzystanie z nieruchomości;

2)

pkt 2 - ustala się w wysokości odpowiadającej wysokości szkody rzeczywistej;

3)

pkt 3 - ustala się proporcjonalnie do stopnia ingerencji w prawo własności, uwzględniając

straty właściciela w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości,

uwzględniając spadek wartości nieruchomości, na której ustanowiono ograniczenie w

sposobie korzystania.

Ustalenie wysokości odszkodowania następuje po zasięgnięciu opinii rzeczoznawcy majątkowego.

1.

Niezwłocznie po zakończeniu prac, o których mowa w art. 53 albo art. 55, Spółka Celowa

przeprowadza negocjacje dotyczące wysokości odszkodowania.

2.

W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym informację o zamiarze przeprowadzenia

negocjacji wojewoda podaje, na wniosek Spółki Celowej, do publicznej wiadomości. Niezgłoszenie

się w terminie 1 miesiąca od dnia podania do publicznej wiadomości osób uprawnionych

do prowadzenia negocjacji, uprawnia do pominięcia negocjacji, a ustalenie odszkodowania

następuje w drodze decyzji, o której mowa w ust. 4.

3.

Uzgodnienia wysokości odszkodowania dokonuje się w formie pisemnej.

4.

Jeżeli w terminie 1 miesiąca od dnia rozpoczęcia negocjacji nie udało się uzgodnić

wysokości odszkodowania, negocjacje podlegają zakończeniu, a ustalenie odszkodowania

następuje w drodze decyzji.

5.

Postępowanie odszkodowawcze wszczyna się na wniosek Spółki Celowej bądź właściciela

lub użytkownika wieczystego nieruchomości.

6.

Organem właściwym do ustalenia odszkodowania jest wojewoda.

7.

Organem wyższego stopnia w stosunku do wojewody jest minister właściwy do spraw budownictwa,

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Przepisy art. 66-68 oraz art. 70 i art. 71 stosuje się odpowiednio.

1.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Inwestycji następuje zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.

2.

We wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, wskazuje się teren, na którym

jest planowane przeprowadzenie prac wstępnych, o których mowa w art. 75b, o ile prace

takie są przewidziane do realizacji.

Przez prace wstępne należy rozumieć

1)

usuwanie drzew i krzewów na terenie objętym decyzją;

2)

badania archeologiczne;

3)

badania konserwatorskie;

4)

prace geologiczne;

5)

ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych bez wykonywania

robót geologicznych;

6)

przeprowadzenie kompensacji przyrodniczej.

1.

Decyzja, o której mowa w art. 75a ust. 1, w której wskazano teren, o którym mowa w

art. 75a ust. 2, uprawnia do nieodpłatnego wejścia na teren nieruchomości

1)

należących do

a)

zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

b)

gminnego zasobu nieruchomości, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

c)

powiatowego zasobu nieruchomości, o którym mowa w art. 25a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

d)

wojewódzkiego zasobu nieruchomości, o którym mowa w art. 25c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

e)

zasobu nieruchomości związków jednostek samorządu terytorialnego;

2)

stanowiących własność Skarbu Państwa, zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne

Lasy Państwowe zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach,

3)

stanowiących własność Skarbu Państwa, zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,

4)

stanowiących własność Skarbu Państwa, powierzonych Krajowemu Zasobowi Nieruchomości

zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1961, z 2022 r. poz. 807 i 1561 oraz z 2023 r. poz. 185),

5)

stanowiących własność Skarbu Państwa, powierzonych Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa

zgodnie z ustawą z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu

Państwa

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2329)

- w celu wykonania prac wstępnych, o których mowa w art. 75b, o ile nieruchomości te nie są przedmiotem najmu lub dzierżawy, użyczenia

lub innego stosunku zobowiązaniowego, trwałego zarządu lub nie zostały obciążone ograniczonymi

prawami rzeczowymi, z wyłączeniem służebności przesyłu.

2.

Warunki wejścia na teren nieruchomości, o których mowa w ust. 1, podmiot, na rzecz

którego wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ust. 1, nie

później niż w terminie 30 dni przed planowanym wejściem na teren nieruchomości uzgadnia,

w drodze pisemnego porozumienia, z właściwym organem gospodarującym zasobem nieruchomości,

Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody

Polskie, Krajowym Zasobem Nieruchomości lub Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

3.

W przypadku niezawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 2, w terminie 30 dni od

dnia doręczenia projektu porozumienia właściwym organom gospodarującym zasobem nieruchomości,

Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu

Wody Polskie, Krajowemu Zasobowi Nieruchomości lub Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa,

do egzekucji uprawnień, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy o postępowaniu

egzekucyjnym w administracji.

4.

Za szkody powstałe w wyniku prac wstępnych przysługuje od podmiotu, na rzecz którego

wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ust. 1, odszkodowanie

ustalone na zasadach wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

1.

Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją

o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 75c ust. 1, z wyjątkiem drzew

i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, nie stosuje się

przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie

oraz opłat z tym związanych.

2.

Drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewów z nieruchomości, o których mowa w art.

75c ust. 1, staje się nieodpłatnie własnością odpowiednio organu gospodarującego zasobem

nieruchomości, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Państwowego Gospodarstwa

Wodnego Wody Polskie, Krajowego Zasobu Nieruchomości lub Krajowego Ośrodka Wsparcia

Rolnictwa.

3.

Koszty usuwania drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia ponosi podmiot, na rzecz którego

wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 75c ust. 1.

1.

Pozwolenie na budowę może dotyczyć

1)

całości Inwestycji;

2)

części Inwestycji;

3)

robót budowlanych o charakterze przygotowawczym, poprzedzających przystąpienie do

robót budowlanych dotyczących bezpośrednio Inwestycji, w szczególności

a)

rozbiórki obiektów budowlanych,

b)

niwelacji terenu,

c)

budowy tymczasowych obiektów budowlanych,

d)

budowy sieci

-

elektroenergetycznych,

-

wodociągowych,

-

kanalizacyjnych,

-

cieplnych,

-

gazowych,

e)

budowy przyłączy

-

elektroenergetycznych,

-

wodociągowych,

-

kanalizacyjnych,

-

gazowych,

-

cieplnych,

-

telekomunikacyjnych,

f)

budowy

-

telekomunikacyjnych linii kablowych i podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii

kablowych,

-

kanalizacji kablowej,

-

urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi,

-

ogrodzeń,

-

obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych,

położonych na terenie budowy, oraz ustawiania barakowozów używanych przy wykonywaniu

robót budowlanych, pracach geologicznych i pomiarach geodezyjnych,

-

znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych.

2.

Przepis ust. 1 stosuje się do zatwierdzenia projektu budowlanego.

3.

Przepisu art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane nie stosuje się.

4.

Podstawą pozwolenia na budowę w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, może być również

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu.

1.

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę Inwestycji Inwestor może złożyć wniosek o wydanie

pozwolenia na prace przygotowawcze obejmujące

1)

niwelację terenu, zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów

budowlanych, wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy

oraz innych prac niewymagających sporządzenia projektu architektoniczno-budowlanego;

2)

rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych;

3)

usunięcie drzew lub krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją

o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK.

2.

Do wniosku o wydanie pozwolenia na prace przygotowawcze Inwestor dołącza

1)

decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK;

2)

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko;

3)

inne decyzje wymagane przepisami odrębnymi określające warunki prowadzenia prac przygotowawczych,

w szczególności w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

3.

Pozwolenie na prace przygotowawcze wydaje wojewoda, w drodze decyzji. Organem wyższego

stopnia w stosunku do wojewody jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania

i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

4.

Przedmiotem oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na etapie pozwolenia na

prace przygotowawcze jest zakres prac przygotowawczych objętych postępowaniem w sprawie

ponownej oceny oddziaływania na środowisko; przepisy art. 88-93 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko stosuje się odpowiednio.

5.

Decyzję, o której mowa w ust. 3, właściwy organ wydaje w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania. Przepis

art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się.

6.

Decyzja, o której mowa w ust. 3, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

7.

Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 3, wnosi się w terminie 14 dni od dnia

doręczenia decyzji stronie albo dnia obwieszczenia o wydaniu decyzji.

8.

Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 3, zawiera zarzuty odnoszące się do decyzji,

określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody

uzasadniające to żądanie.

9.

Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 3, rozpatruje się w terminie 14 dni od dnia wniesienia. W przypadku prac niestanowiących

przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przepisu art. 135 ustawy

z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się.

10.

W postępowaniu przed organem wyższego stopnia oraz przed sądem administracyjnym nie

można uchylić decyzji, o której mowa w ust. 3, w całości ani stwierdzić jej nieważności,

gdy wadą dotknięta jest tylko część decyzji dotycząca części inwestycji w zakresie

CPK.

11.

W postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej,

o której mowa w ust. 3, do prac niestanowiących przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

nie stosuje się art. 159 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

12.

Do skargi na decyzję, o której mowa w ust. 3, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z wyłączeniem art. 61 § 3 tej ustawy dla prac niestanowiących przedsięwzięcia mogącego

znacząco oddziaływać na środowisko, z tym że

1)

przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania

skargi;

2)

skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią

na skargę.

13.

Termin rozpatrzenia skargi kasacyjnej na orzeczenie sądu administracyjnego dotyczący

decyzji, o której mowa w ust. 3, wynosi 2 miesiące od dnia jej wniesienia.

14.

Z uwzględnieniem przepisów niniejszego artykułu w postępowaniach w przedmiocie pozwolenia

na prace przygotowawcze stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 9 niniejszego działu.

1.

Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych pozwoleniem

na prace przygotowawcze, o którym mowa w art. 76a ust. 1, z wyjątkiem drzew i krzewów

usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów

o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz

opłat z tym związanych.

2.

Drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewów z nieruchomości, o których mowa w art.

76a ust. 1, staje się nieodpłatnie własnością odpowiednio organu gospodarującego zasobem

nieruchomości, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Państwowego Gospodarstwa

Wodnego Wody Polskie, Krajowego Zasobu Nieruchomości lub Krajowego Ośrodka Wsparcia

Rolnictwa.

3.

Koszty usuwania drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia ponosi podmiot, na rzecz którego

wydano pozwolenie na prace przygotowawcze.

1.

Jeżeli realizacja Inwestycji wymaga zgody wodnoprawnej, zgodę tę wydaje właściwy organ

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od

dnia złożenia wniosku o jej wydanie. W sprawach dotyczących zgody wodnoprawnej nie

stosuje się art. 407 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

2.

Stan prawny nieruchomości, o których mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, ustala się na podstawie ksiąg wieczystych, a siedziby i adresy właścicieli i użytkowników

wieczystych określa się według katastru nieruchomości.

1.

Do realizacji Inwestycji stosuje się przepisy ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1235) w brzmieniu z dnia 31 grudnia 2021 r.

2.

Dla terenów objętych planem generalnym, o którym mowa w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, dotyczącym Inwestycji uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

nie jest obowiązkowe.

1.

Przebudowa lub budowa dróg publicznych, linii kolejowych, sieci lub urządzeń wodnych,

w zakresie wynikającym z konieczności dostosowania tych inwestycji do lokalizacji

Inwestycji, może nastąpić na podstawie

1)

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie dróg publicznych - w zakresie dróg publicznych;

2)

ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym - w zakresie linii kolejowych;

3)

ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji

w zakresie sieci przesyłowych - w zakresie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, o których mowa w art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

4)

ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego - w zakresie lotnisk użytku publicznego oraz urządzeń i obiektów do obsługi ruchu

lotniczego;

5)

ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji

inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych - w zakresie urządzeń wodnych;

6)

ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji

w sektorze naftowym - w zakresie rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych wraz z infrastrukturą

niezbędną do obsługi.

2.

Ilekroć w przepisach

1)

ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji

w zakresie sieci przesyłowych jest mowa o strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, należy przez to

rozumieć również inne inwestycje wymienione w ust. 1 pkt 3;

2)

ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji

w sektorze naftowym jest mowa o strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, należy przez to rozumieć

również inne inwestycje wymienione w ust. 1 pkt 6.

3.

Zadania, o których mowa w ust. 1, może realizować

1)

Spółka Celowa samodzielnie;

2)

Spółka Celowa w imieniu właściwego inwestora, na koszt własny, na podstawie porozumienia

z właściwym zarządcą drogi publicznej, linii kolejowej lub urządzenia wodnego;

3)

spółka, o której mowa w art. 15 ust. 1.

4.

W przypadku zadań, o których mowa w ust. 1, w zakresie sieci przesyłowych i dystrybucyjnych

energii elektrycznej, gazu, ropy naftowej i produktów pochodnych, sieci wodociągowej

i kanalizacyjnej, podmiot, o którym mowa w ust. 3, realizuje te zadania na podstawie

porozumienia z właściwym zarządcą sieci.

5.

Porozumienie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i ust. 4, określa w szczególności warunki

przekazania zrealizowanych inwestycji właściwym zarządcom, w tym

1)

warunki finansowania zadania przez Spółkę Celową;

2)

zasady realizacji zadania w imieniu właściwego inwestora;

3)

zasady współpracy Spółki Celowej z właściwym inwestorem;

4)

termin przejęcia w zarządzanie zrealizowanej infrastruktury przez właściwego zarządcę;

5)

termin przekazania przez Spółkę Celową właściwemu zarządcy dokumentacji powykonawczej.

6.

W przypadku niezawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i ust. 4, warunki,

o których mowa w ust. 5, określa, w drodze decyzji, wojewoda, na wniosek Spółki Celowej.

7.

Organem wyższego stopnia w stosunku do wojewody jest minister właściwy do spraw budownictwa,

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

1.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, zarządzające, na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach

(Dz. U. z 2022 r. poz. 672, 1726 i 2311 oraz z 2023 r. poz. 412), nieruchomościami, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji

w zakresie CPK stała się ostateczna, są obowiązane do dokonania wycinki drzew i krzewów

oraz ich uprzątnięcia w terminie ustalonym w odrębnym porozumieniu między Państwowym

Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a Spółką Celową.

2.

Drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewów, o której mowa w ust. 1, staje się nieodpłatnie

własnością Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

3.

Koszty wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia wraz z karpami ponosi Spółka

Celowa, w wysokości określonej w porozumieniu, o którym mowa w ust. 1.

Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych ostateczną

decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK, z wyjątkiem drzew i krzewów

usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185 i 2375) w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie, o których mowa w rozdziale

4, oraz opłat z tym związanych.

1.

W przypadku gdy Inwestycja wymaga przejścia przez tereny wód płynących, dróg publicznych

bądź tereny linii kolejowej, Spółka Celowa jest uprawniona do zajęcia tego terenu

na czas realizacji i użytkowania tej inwestycji.

2.

Decyzję o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego, o której mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, wydaje zarządca drogi w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

3.

Spółka Celowa nie później niż w terminie 30 dni przed planowanym zajęciem terenu,

o którym mowa w ust. 1, uzgadnia w drodze pisemnego porozumienia z zarządcą infrastruktury

drogowej, kolejowej lub z odpowiednimi podmiotami, o których mowa w art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, zakres, warunki i termin zajęcia tego terenu.

1.

Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do postępowań w przedmiocie decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji w zakresie CPK oraz pozwolenia na budowę - w tym do postępowań

odwoławczych, zażaleniowych, a także postępowań wszczętych na podstawie art. 145, art. 154-156 i art. 161-163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania

administracyjnego.

2.

Przepisy art. 85-90 stosuje się odpowiednio do postępowań dotyczących decyzji o zezwoleniu

na udostępnienie nieruchomości, decyzji o zezwoleniu na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

oraz decyzji o ustaleniu odszkodowania.

W przypadku inwestycji położonej na obszarze właściwości dwóch lub więcej organów,

organem właściwym jest ten, na którego obszarze właściwości znajduje się największa

część terenu inwestycji.

Do skarg na decyzje administracyjne, o których mowa w ustawie, stosuje się przepisy

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z wyłączeniem art. 61 § 3 tej ustawy.

1.

Wyłączenie, o którym mowa w art. 84, nie dotyczy skarg na

1)

decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach;

2)

pozwolenia na budowę, w ramach których wydano postanowienie, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko.

2.

Do skarg na pozwolenia na budowę, wniesionych na podstawie art. 86g ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 86g ust. 8 tej ustawy.

Nieuregulowany stan prawny nieruchomości nie stanowi przeszkody do wydania decyzji

oraz realizacji inwestycji.

1.

Przypadki określone w art. 97 § 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego nie stanowią przesłanki zawieszenia postępowania.

2.

Przepisów art. 30 § 5 i art. 34 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się. W przypadkach określonych w przepisach art. 30 § 5 i art. 34 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego organ wyznacza z urzędu przedstawiciela uprawnionego do działania w postępowaniu,

jeżeli jest to konieczne dla przeprowadzenia postępowania.

1.

Prawa rzeczowe do nieruchomości ustala się na podstawie treści ksiąg wieczystych, zbioru dokumentów

albo innych dokumentów urzędowych.

2.

Dane dotyczące osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, w tym ich adresów, ustala się na podstawie katastru nieruchomości.

Doręczenie na adres wskazany w katastrze jest skuteczne.

3.

Dane, o których mowa w ust. 2, mogą być ustalone również na podstawie innych okoliczności,

jeśli są one znane organowi z urzędu lub zostały wskazane przez stronę.

4.

W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub braku danych w katastrze

nieruchomości pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu

zamieszkania właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości oraz nie uzyskania

tych danych w trybie ust. 3, zawiadomienia dokonuje się w drodze obwieszczenia.

1.

Organ doręcza zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz pisma w toku postępowania

kierowane do wszystkich stron

1)

wnioskodawcy, właścicielom oraz użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem

o wydanie tej decyzji;

2)

pozostałym stronom - w drodze obwieszczenia.

2.

Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera oznaczenie terenu inwestycji objętego

wnioskiem o wydanie decyzji, według katastru nieruchomości oraz informację o sposobie,

w jaki strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy.

3.

W przypadku gdy obwieszczenia dokonywane są w różnych terminach, za termin dokonania

obwieszczenia uznaje się termin właściwy dla najpóźniej dokonanego obwieszczenia.

4.

Przepisu art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się.

1.

Organ

1)

doręcza rozstrzygnięcia wnioskodawcy;

2)

doręcza zawiadomienie o wydaniu rozstrzygnięć właścicielom oraz użytkownikom wieczystym

nieruchomości objętych rozstrzygnięciem - ze skutkiem doręczenia rozstrzygnięcia;

3)

stronom innym niż wymienione w pkt 1 i 2 doręcza rozstrzygnięcia w drodze obwieszczenia.

2.

Zawiadomienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, i obwieszczenie, o którym mowa w ust.

1 pkt 3, zawierają oznaczenie terenu inwestycji, objętego rozstrzygnięciem, według

katastru nieruchomości oraz informację o sposobie, w jaki strony postępowania mogą

zapoznać się z treścią decyzji.

3.

Przepisu art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się.

1.

Obwieszczenia dokonuje się w urzędzie obsługującym organ prowadzący postępowanie,

w urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji, w Biuletynie Informacji

Publicznej tego urzędu i tych gmin oraz w prasie lokalnej i na stronie internetowej

Pełnomocnika.

2.

Zawiadomienie albo doręczenie w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie

14 dni od dnia publikacji obwieszczenia.

3.

Termin, o którym mowa w ust. 2, rozpoczyna swój bieg w dniu publikacji obwieszczenia,

które opublikowano jako ostatnie.

Do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK, poprzedzonej decyzją

o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko.

1.

Do zmiany decyzji stosuje się odpowiednio przepis art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie

decyzji.

2.

Postępowanie, o którym mowa w art. 161 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, wszczyna się wyłącznie z urzędu.

1.

Organ jest obowiązany, za zgodą podmiotu, na rzecz którego wydana została decyzja,

do jej przeniesienia na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on warunki zawarte

w tej decyzji, a w przypadku pozwolenia na budowę - złoży organowi oświadczenie o

posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

2.

W przypadku gdy dotychczasowy podmiot, na rzecz którego wydano decyzję, utracił prawo

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, jego zgoda nie jest wymagana do

przeniesienia decyzji.

3.

Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są podmioty wymienione w ust. 1, między

którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.

W postępowaniu przed organem wyższego stopnia nie uchyla się decyzji w całości, gdy

decyzja dotknięta jest wadą w odniesieniu do niektórych nieruchomości lub dających

się wyodrębnić ich części mogących funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem.

1.

Nie stwierdza się nieważności decyzji, jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji

został złożony po upływie 60 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Przepis

art. 158 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

2.

Nie uchyla się decyzji w wyniku przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w art. 149 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli wniosek o wznowienie postępowania został złożony po upływie 6 miesięcy od

dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

2a.

Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku niezgodności pozwolenia na budowę z

1)

decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach lub

2)

postanowieniem, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko.

3.

W przypadku zlokalizowania i zrealizowania inwestycji celu publicznego na nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym nie uchyla się decyzji z przyczyny określonej w art. 145 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. W takim przypadku organ administracji inwestycyjnej stwierdza wydanie zaskarżonej

decyzji z naruszeniem prawa oraz wskazuje okoliczności, z powodu których nie uchylił

tej decyzji. Przepis art. 151 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

1.

W postępowaniu przed sądem administracyjnym nie uchyla się decyzji w całości oraz

nie stwierdza się jej nieważności w całości, gdy decyzja dotknięta jest wadą tylko

w odniesieniu do niektórych nieruchomości lub dających się wyodrębnić ich części mogących

funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem.

2.

W przypadku uwzględnienia skargi na pozwolenie na budowę sąd administracyjny po upływie

60 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, a inwestor przystąpił do realizacji

inwestycji, może stwierdzić jedynie, że decyzja narusza prawo.

3.

Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku niezgodności pozwolenia na budowę z

1)

decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach lub

2)

postanowieniem, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko.

Do egzekucji obowiązków wynikających z decyzji stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

(Dz. U. z 2022 r. poz. 479, z późn. zm..

1.

Celem utworzenia, utrzymania i rozwijania Zasobu jest zapewnienie możliwości realizacji

Przedsięwzięć oraz stworzenie optymalnych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego

oraz przestrzennego na obszarze otoczenia CPK.

2.

Spółka Celowa rozwija Zasób, nabywając prawa do nieruchomości gruntowych zabudowanych

oraz niezabudowanych, nieruchomości budynkowych oraz lokalowych, położonych na terenie

kraju, w szczególności na terenach gmin wskazanych w przepisach wydanych na podstawie

art. 28 ust. 1 i art. 99 ust. 11.

3.

Skarb Państwa powierza Spółce Celowej wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa stanowiących Zasób oraz

włączanych do Zasobu, w tym ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych oraz użytkowania wieczystego. W przypadku oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste

Spółka Celowa wykonuje kompetencje właściwego organu określone w dziale II ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Przepisów art. 63-66 tej ustawy nie stosuje się.

4.

Spółka Celowa, obejmując we władanie powierzone nieruchomości Skarbu Państwa, wykonuje

we własnym imieniu prawa i obowiązki z nimi związane w stosunku do osób trzecich,

jak również we własnym imieniu wykonuje związane z tymi nieruchomościami obowiązki

publicznoprawne.

Pełnomocnik oraz Spółka Celowa, działając we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia

Rolnictwa, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Państwowym Gospodarstwem

Leśnym Lasy Państwowe, tworzy warunki do zamiany nieruchomości oraz warunki do utrzymania

prowadzenia produkcji rolnej lub leśnej przez właścicieli lub dzierżawców nieruchomości,

w tym nieruchomości rolnych, w trybie przepisów o scalaniu i wymianie gruntów.

1.

Zasób stanowią nieruchomości

1

gruntowe, które stały się własnością Spółki Celowej wskutek decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji w zakresie CPK;

2)

budynkowe i lokalowe, które znajdowały się na nieruchomościach, o których mowa w pkt

1, w dniu w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK stała

się ostateczna;

3

które zostały nabyte przez Spółkę Celową, w tym w szczególności z obszaru objętego

przepisami wydanymi na podstawie art. 28 ust. 1;

4

które zostały wniesione jako aport do Spółki Celowej przez Skarb Państwa reprezentowany

przez Pełnomocnika;

5)

które są własnością Skarbu Państwa i zostały przeniesione do Zasobu.

2.

Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu, w celu realizacji Programu, mogą być przedmiotem

1)

zamiany nieruchomości, także na nieruchomość budynkową lub lokalową, w tym zamiany

następującej w miejsce odszkodowania w przypadku wywłaszczenia;

2)

sprzedaży.

3

Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu mogą

1)

być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi;

2)

być obciążane prawami obligacyjnymi, w szczególności na podstawie umowy najmu lub

umowy dzierżawy;

3)

stanowić zabezpieczenie zobowiązań Spółki Celowej, o ile stanowią własność albo użytkowanie

wieczyste Spółki Celowej.

3a

Na nieruchomościach Skarbu Państwa wchodzących w skład Zasobu można ustanawiać prawo

użytkowania wieczystego.

4.

Gospodarowanie nieruchomościami Zasobu oraz dysponowanie środkami finansowymi Zasobu

odbywa się zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, z zachowaniem szczególnej dbałości

i staranności o majątek Skarbu Państwa.

5.

Spółka Celowa może swoje zadania związane z gospodarowaniem Zasobem zlecić za wynagrodzeniem,

w drodze porozumienia, podmiotom, do zadań których na mocy przepisów odrębnych należy

gospodarowanie lub zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, w szczególności

1)

staroście realizującemu zadania rządowe związane z gospodarowaniem nieruchomościami

Skarbu Państwa;

2)

Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa - w odniesieniu do nieruchomości rolnych;

3)

Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe - w odniesieniu do nieruchomości leśnych.

6

Porozumienia, o których mowa w ust. 5, określają zakres zadań oraz wynagrodzenie.

Porozumienia zawiera się po uzyskaniu zgody Pełnomocnika.

1.

Starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, prezydent miasta na

prawach powiatu wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, Dyrektor Generalny

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Prezes Agencji Mienia Wojskowego, nadleśniczy

oraz Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości opracowują wykazy nieruchomości Skarbu

Państwa, którymi gospodarują, dla obszarów wskazanych w przepisach wydanych na podstawie

ust. 11.

2

Gminy wskazane w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 1, objęte w całości

lub w części tymi przepisami, oraz właściwe terytorialnie powiaty i województwa, na

których obszarze są położone te gminy, opracowują wykazy nieruchomości, którymi gospodarują.

3.

W wykazach zamieszcza się również nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa lub

gminy, na których ustanowiono użytkowanie wieczyste.

4.

Wykazy nieruchomości, o których mowa w ust. 1 i 2, zawierają informacje o

1)

położeniu i oznaczeniu nieruchomości według katastru nieruchomości;

2)

numerze księgi wieczystej, o ile jest założona;

3)

powierzchni nieruchomości według katastru nieruchomości;

4)

stanie prawnym nieruchomości, w szczególności o

a)

ograniczonych prawach rzeczowych ustanowionych na nieruchomości, w tym hipotekach,

b)

użytkowaniu wieczystym,

c)

umowach i porozumieniach dotyczących nieruchomości lub jej części, w tym umowach zawartych

przez właściwy organ,

d)

zgłoszonych roszczeniach wobec nieruchomości lub jej części, jeśli znane są takie

informacje,

e)

toczących się, dotyczących nieruchomości lub sytuowanych na nich obiektów budowlanych,

postępowaniach administracyjnych, w tym prowadzonych na podstawie przepisów

-

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

-

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie dróg publicznych i dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,

-

ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym i dotyczących lokalizacji linii kolejowej,

-

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko,

-

ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego i dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego,

-

ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego

skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu i dotyczących lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu oraz inwestycji towarzyszącej,

-

ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych i dotyczących lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej,

-

ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji

inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych i dotyczących pozwolenia na realizację takich inwestycji,

-

ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie

obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących i dotyczących lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej

oraz inwestycji towarzyszącej,

-

ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji

w zakresie sieci przesyłowych i dotyczących lokalizacji lub realizacji inwestycji w zakresie strategicznych inwestycji

w zakresie sieci przesyłowych,

-

ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji

w sektorze naftowym,

-

f)

toczących się, dotyczących nieruchomości lub sytuowanych na nich obiektów budowlanych,

postępowaniach sądowych

- jeśli znane są takie informacje;

5)

dotychczasowym sposobie zagospodarowania nieruchomości, w tym informacje, czy nieruchomość

jest wykorzystywana na cele publiczne, wraz ze wskazaniem tych celów;

6)

ograniczeniach w korzystaniu z nieruchomości wynikających z przepisów prawa lub rozstrzygnięć

i decyzji;

7)

budowlach lub budynkach znajdujących się na tej nieruchomości, w szczególności budynkach,

w których wyodrębniono lokale mieszkalne.

5.

Wykazy nieruchomości, o których mowa w ust. 1 i 2, zawierają również informacje o

tym, czy nieruchomość

1)

wymaga wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej stanowiących użytki rolne wytworzone

z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa,

IIIb;

2)

wymaga wyłączenia gruntów z produkcji leśnej;

3

stanowi grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako grunty leśne zadrzewione

i zakrzewione;

4)

jest objęta decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącą inwestycji celu publicznego,

jeśli znane są takie informacje;

5)

jest położona

a)

na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,

b)

na terenach osuwisk oraz terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi,

c)

w odległości mniejszej niż dziesięciokrotność całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

(Dz. U. z 2021 r. poz. 724 oraz z 2023 r. poz. 553),

d)

na obszarze parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, na obszarze

chronionego krajobrazu lub na terenie obszaru Natura 2000,

e)

na obszarze rewitalizacji lub w jego sąsiedztwie,

f)

na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub w jej sąsiedztwie,

g)

w odległości mniejszej niż bezpieczna odległość od zakładu stwarzającego zagrożenie

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

- jeśli znane są takie informacje.

6

Wykazy nieruchomości, o których mowa w ust. 1 i 2, zawierają również informacje o

tym, czy korzystanie z nieruchomości wiąże się z korzystaniem z pomocy finansowej

pochodzącej ze środków finansowych Unii Europejskiej, o ile dane takie są dostępne

dla właściwego organu sporządzającego wykaz.

7.

Wykaz nieruchomości sporządzany przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia

Rolnictwa oraz nadleśniczego zawiera dodatkowo informacje o

1)

umowach dzierżawy wraz z określeniem terminu zakończenia umowy;

2)

sposobie używania gruntu wraz z określeniem, czy na terenie znajdują się uprawy wieloletnie

lub sady.

8.

Wykaz nieruchomości sporządzany przez Prezesa Agencji Mienia Wojskowego zawiera, oprócz

informacji, dodatkowo, informacje o

1)

położeniu nieruchomości na terenie zamkniętym;

2)

położeniu nieruchomości w obszarze strefy ochronnej terenu zamkniętego.

9.

Sporządzając wykaz nieruchomości oznacza się w nim nieruchomości, których wyzbycie

się może znacząco utrudnić realizację zadań ustawowych tego organu lub w jego ocenie

jest niezasadne, i dla każdej z nich sporządza opinię, w której w szczególności

1)

wykazuje powody oraz uzasadnia to, iż przekazanie nieruchomości znacząco utrudni realizację

zadań ustawowych lub w jego ocenie jest niezasadne, lub

2)

określa termin, po upływie którego nieruchomość może zostać przekazana, lub

3)

określa warunki, po spełnieniu których nieruchomość może zostać przekazana.

10.

Opinię, o której mowa w ust. 9, można sporządzić łącznie dla wszystkich lub części

nieruchomości, w szczególności nieruchomości sąsiednich, nieruchomości o podobnym

charakterze lub dla których istnieją podobne powody powodujące, iż przekazanie nieruchomości

znacząco utrudni realizację zadań ustawowych.

11.

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w drodze rozporządzenia, wskazuje gminy lub

ich części, dla których, w celu przygotowania obszaru Inwestycji oraz stworzenia Zasobu

umożliwiającego dokonywanie sprawnej i skutecznej zamiany nieruchomości, będą sporządzane

wykazy, o których mowa w ust. 1.

12.

W przypadku objęcia przepisami wydanymi na podstawie ust. 11, części gminy, wskazuje

się w nim tę część gminy w sposób pozwalający na jej jednoznaczne określenie.

Starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, prezydent miasta na

prawach powiatu wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, Dyrektor Generalny

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Prezes Agencji Mienia Wojskowego, Dyrektor Generalny

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości

oraz podmioty, o których mowa w art. 99 ust. 2, przekazują Spółce Celowej wykazy nieruchomości,

o których mowa w art. 99 ust. 1, według stanu na koniec każdego półrocza, w terminie

miesiąca od końca danego półrocza.

1.

Wykazy nieruchomości, o których mowa w art. 99 ust. 1-3, sporządza się zgodnie ze wzorem określonym przepisami wydanymi na

podstawie art. 17 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

2.

Wykazy nieruchomości dla obszarów, dla których sporządzono mapy w formie wektorowej,

sporządza się z wykorzystaniem państwowego systemu odniesień przestrzennych, a dla

pozostałych obszarów wykaz z wykorzystaniem państwowego systemu odniesień przestrzennych

sporządza się w miarę możliwości.

1.

Każda nieruchomość wskazana w wykazie nieruchomości może zostać

1

przeniesiona do Zasobu Spółki Celowej, jako nieruchomości Skarbu Państwa, którym gospodaruje

Spółka Celowa;

2)

wniesiona jako aport do Spółki Celowej nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa.

2.

Przedmiotem czynności, o których mowa w ust. 1, może podlegać również część nieruchomości

wskazanej w wykazie nieruchomości. Dokonanie podziału nieruchomości i założenie nowej

księgi wieczystej dla nieruchomości powstałej w wyniku podziału następuje na wniosek

Spółki Celowej. W przypadku nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego podział

nieruchomości następuje na wniosek właściciela nieruchomości złożony na wniosek Spółki

Celowej.

3.

Koszty podziałów lub scalenia nieruchomości przekazywanych do Zasobu ponosi Spółka

Celowa.

1.

Z wnioskiem o przekazanie nieruchomości do Zasobu, jako nieruchomości Skarbu Państwa,

którym gospodaruje Spółka Celowa, występuje Spółka Celowa, za pośrednictwem Pełnomocnika.

2.

Wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie może obejmować nieruchomości, co do których w

wykazie zawarto informacje o

1)

zgłoszonych roszczeniach wobec nieruchomości lub jej części oraz o toczących się postępowaniach

administracyjnych i sądowych dotyczących ustalenia własności nieruchomości lub użytkowania

wieczystego;

2)

tym, że korzystanie z nieruchomości wiąże się z korzystaniem z pomocy finansowej pochodzącej

ze środków finansowych Unii Europejskiej.

3.

Dopuszcza się objęcie wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, nieruchomości, o których

mowa w ust. 2 pkt 2, jeżeli jest to niezbędne do realizacji Programu i zgodne z zasadami

prawidłowej gospodarki.

Pełnomocnik może wnieść jako aport do Spółki Celowej nieruchomości będące własnością

Skarbu Państwa niezbędne do realizacji Przedsięwzięcia.

1.

W przypadku nieruchomości, która jest oznaczona w wykazie nieruchomości jako nieruchomość,

której wyzbycie się może znacząco utrudnić realizację zadań ustawowych właściwego

organu lub jest niezasadne, przed dokonaniem czynności, o których mowa w art. 103

ust. 1

1)

z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, o którym mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami

rolnymi Skarbu Państwa - wymagane jest uzyskanie opinii ministra właściwego do spraw rozwoju wsi;

2)

Skarbu Państwa powierzonej Agencji Mienia Wojskowego - wymagane jest uzyskanie opinii

Ministra Obrony Narodowej;

3)

Skarbu Państwa zarządzanej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - wymagane

jest uzyskanie opinii ministra właściwego do spraw środowiska;

4

z Zasobu Krajowego Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości - wymagane jest uzyskanie opinii ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

2

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, Minister Obrony Narodowej, minister właściwy

do spraw środowiska oraz minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wydają opinie,

o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku odpowiednio

Spółki Celowej lub Pełnomocnika o zajęcie stanowiska w sprawie.

3.

W przypadku niewydania opinii w terminie, o którym mowa w ust. 2, wobec nieruchomości

opisanych w ust. 1, mogą zostać prowadzone czynności, o których mowa w art. 103 ust.

1.

4

W przypadku wydania opinii wskazującej, że wyzbycie się nieruchomości może znacząco

utrudnić realizację zadań ustawowych właściwego organu lub jest niezasadne, przepisy

art. 13-14 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości stosuje się odpowiednio.

5.

(uchylony)

6.

(uchylony)

1.

Przekazanie nieruchomości, jako nieruchomości Skarbu Państwa, którym gospodaruje Spółka

Celowa, do Zasobu następuje protokołem zdawczo-odbiorczym, sporządzonym według wzoru

zamieszczonego na stronie podmiotowej Pełnomocnika. Protokół podpisuje Spółka Celowa

oraz właściwy organ.

2.

Protokół zdawczo-odbiorczy, oprócz danych Spółki Celowej identyfikujących ją jako

podmiot reprezentujący Skarb Państwa, zawiera informacje o

1)

numerze księgi wieczystej, o ile jest założona;

2)

położeniu i oznaczeniu nieruchomości według katastru nieruchomości;

3)

powierzchni nieruchomości według katastru nieruchomości;

4)

przeznaczeniu nieruchomości ustalonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

albo, w razie jego braku, informacje zawarte w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy, dotyczące kierunków zagospodarowania terenów, na których położona

jest nieruchomość;

5)

podmiocie, który przekazał Spółce Celowej wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na rzecz Skarbu Państwa.

3.

Protokół zdawczo-odbiorczy zawiera również

1)

informacje o stanie prawnym nieruchomości, w szczególności: ograniczonych prawach rzeczowych ustanowionych na nieruchomości, w tym hipotekach, umowach dotyczących nieruchomości

lub jej części, zawartych przez właściwy organ, zgłoszonych roszczeniach wobec nieruchomości

lub jej części oraz o toczących się postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących

nieruchomości, w których właściwy organ reprezentuje Skarb Państwa jako stronę lub

jest świadkiem, lub posiada o nich informacje;

2)

informacje o dotychczasowym sposobie zagospodarowania nieruchomości oraz korzystania

z terenu i gruntu;

3)

spis dokumentów dotyczących nieruchomości załączonych do protokołu.

4.

Do protokołu zdawczo-odbiorczego dołącza się dokumenty dotyczące nieruchomości.

5.

Termin podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego ustala Spółka Celowa.

6.

Z dniem podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego Skarb Państwa powierza

Spółce Celowej wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz w stosunku do nieruchomości wskazanej w tym protokole. Powierzona nieruchomość

wchodzi w skład Zasobu.

7.

Do dnia podpisania przez Spółkę Celową oraz właściwy organ protokołu zdawczo-odbiorczego,

właściwy organ gospodaruje nieruchomością objętą wykazem nieruchomości na dotychczasowych

zasadach.

Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi podstawę wpisu w księdze wieczystej lub podstawę

do założenia księgi wieczystej dla nieruchomości przekazywanej, jako nieruchomość

Skarbu Państwa, którą gospodaruje Spółka Celowa, do Zasobu.

Pełnomocnik może nieodpłatnie przejąć na rzecz Skarbu Państwa prawa do nieruchomości

państwowej osoby prawnej, która nie jest spółką, za jej zgodą, i przekazać nieruchomość,

jako nieruchomość Skarbu Państwa, którą gospodaruje Spółka Celowa, do Zasobu.

1.

Przed przejęciem praw do nieruchomości, o której mowa w art. 108, Pełnomocnik występuje

o opinię organu nadzorującego państwową osobę prawną.

2.

W przypadku przejęcia praw do nieruchomości, o którym mowa w art. 108, Skarb Państwa

odpowiada solidarnie z państwową osobą prawną, której prawa zostały odjęte, za zobowiązania

powstałe do dnia przejęcia, do wysokości wartości tej nieruchomości określonej według

stanu na dzień przejęcia. W przypadku niewypłacalności państwowej osoby prawnej, której

prawa zostały odjęte, powstałej wskutek przejęcia praw do nieruchomości, a egzekucja

z majątku tej państwowej osoby prawnej okaże się bezskuteczna, Skarb Państwa odpowiada

na zasadach określonych w art. 40 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

3.

Przejęcie może nastąpić na wniosek zainteresowanej państwowej osoby prawnej lub z

urzędu.

1.

Jednostki samorządu terytorialnego, państwowe osoby prawne, spółki Skarbu Państwa,

w przypadku uznania, że nieruchomość nie jest niezbędna do realizacji ich zadań, mogą

przekazywać na rzecz Zasobu Spółki Celowej, na własność Skarbu Państwa, nieruchomości.

2.

Nieruchomości PKP SA, o którym mowa w ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa

państwowego „Polskie Koleje Państwowe”

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2542) mogą być

1)

zbywane w trybie bezprzetargowym według ceny rynkowej na rzecz Spółki Celowej;

2)

przedmiotem zamiany z nieruchomościami, w stosunku do których Spółka Celowa wykonuje

prawo własności i inne prawa rzeczowe na rzecz Skarbu Państwa;

3)

przedmiotem zamiany z nieruchomościami stanowiącymi własność Spółki Celowej.

3.

Nieruchomości Spółki „Poczta Polska”, o której mowa w ustawie z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności

publicznej „Poczta Polska”

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2064) mogą być zbywane w trybie bezprzetargowym według ceny rynkowej na rzecz Spółki Celowej

oraz być przedmiotem zamiany z nieruchomościami stanowiącymi własność tej spółki i

nieruchomościami, w stosunku do których Spółka Celowa wykonuje prawo własności i inne

prawa rzeczowe na rzecz Skarbu Państwa.

Spółka Celowa składa wniosek o wpis w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości

wchodzącej w skład Zasobu albo o założenie księgi wieczystej dla takiej nieruchomości.

1.

Z dniem przekazania nieruchomości do Zasobu

1)

wygasa trwały zarząd;

2)

Spółka Celowa wstępuje w ogół praw i obowiązków trwałego zarządcy i ponosi koszty

związane z gospodarowaniem nieruchomością;

3)

Spółka Celowa może wypowiedzieć każdą umowę dotyczącą nieruchomości, w tym umowy najmu,

dzierżawy, użytkowania, z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia, jeżeli

wypowiedzenie umowy jest konieczne lub umożliwi wykorzystanie nieruchomości na cel

realizacji Programu.

2.

Wygaśnięcie trwałego zarządu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, potwierdza właściwy organ

w drodze decyzji.

1.

Nieruchomość Skarbu Państwa wchodząca w skład Zasobu może zostać wyłączona z Zasobu

przez Spółkę Celową, w tym również na wniosek właściwego organu lub spółki Skarbu

Państwa, jeżeli jest zbędna dla realizacji zadań określonych w Programie albo w odniesieniu

do tej nieruchomości zostały zgłoszone roszczenia.

2.

Wyłączenie nieruchomości z Zasobu może nastąpić także na uzasadniony wniosek

1)

ministra lub wojewody złożony w związku z potrzebą wykorzystania tej nieruchomości

na cel publiczny;

2)

Ministra Obrony Narodowej złożony w związku z potrzebą wykorzystania tej nieruchomości

na cele obronności i bezpieczeństwa państwa lub potrzeby mieszkaniowe żołnierzy;

3)

ministra właściwego do spraw rozwoju wsi złożony w związku z potrzebą wykorzystania

tej nieruchomości na cele rolnicze;

4)

ministra właściwego do spraw transportu złożony w związku z potrzebą wykorzystania

tej nieruchomości na cele transportowe;

5)

ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego

oraz mieszkalnictwa złożony w związku z potrzebą wykorzystania tej nieruchomości na

cele mieszkaniowe lub realizacji zadań, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

3.

W przypadku sporu dotyczącego zasadności wyłączenia z Zasobu nieruchomości, o których

mowa w ust. 1, przepisy art. 13-14 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości stosuje się odpowiednio.

1.

Wyłączenie nieruchomości Skarbu Państwa z Zasobu na podstawie art. 112a i przekazanie

do zasobu właściwego organu następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzanego

przez Spółkę Celową. Protokół podpisują Spółka Celowa oraz właściwy organ. Protokół

zdawczo-odbiorczy stanowi podstawę wpisu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów

i budynków. Spółka Celowa składa wniosek o wpis w księdze wieczystej prowadzonej dla

nieruchomości wyłączonej z Zasobu. Przepis art. 106 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2.

Spółka Celowa przekazuje protokół zdawczo-odbiorczy wraz z dokumentami określonymi

w spisie dokumentów dotyczących nieruchomości, o którym mowa w art. 106 ust. 3 pkt

3.

3.

Z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez właściwy organ i Spółkę Celową

nieruchomość zostaje przekazana do zasobu właściwego organu.

1.

Koszty gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu, w tym koszty administrowania,

wycen nieruchomości, spłaty obciążających nieruchomość zobowiązań, realizacji uzbrojenia

technicznego, ponosi Spółka Celowa.

2.

W przypadku wygaszenia umów dotyczących nieruchomości, w tym umowy najmu, dzierżawy,

użytkowania lub wypowiedzenia umów, o którym mowa w art. 112 ust. 1 pkt 3, od Spółki

Celowej przysługuje wynagrodzenie za poniesione na nieruchomości szkody rzeczywiste.

3.

W przypadku gdy skutkiem wygaszenia umów dotyczących nieruchomości, w tym umowy najmu,

dzierżawy, użytkowania lub wypowiedzenia umów, o których mowa w art. 112 ust. 1 pkt

3, jest konieczność wypłaty odszkodowania, zapłaty kary umownej lub konieczność zwrotu

przyznanych środków, w tym środków pochodzących z Unii Europejskiej, przez stronę

umowy, niebędącą reprezentantem Skarbu Państwa, stronie tej przysługuje od Spółki

Celowej zwrot wypłaconych środków finansowych.

4.

Wypłat na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, oraz zwrotu, o którym mowa w ust.

3, dokonuje się ze środków własnych Spółki Celowej.

1.

Pełnomocnik może włączyć do Zasobu również nieruchomości Skarbu Państwa położone poza

obszarem wskazanym w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 11, w celu zaoferowania

ich jako nieruchomości zamiennych wobec nieruchomości niezbędnych do przygotowania

i realizacji Przedsięwzięć.

2.

Włączenie nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, odbywa się na wniosek Spółki Celowej,

za zgodą podmiotu gospodarującego daną nieruchomością.

3.

Pełnomocnik, na wniosek Spółki Celowej, w celu włączenia do Zasobu nieruchomości,

o których mowa w ust. 1, składa do podmiotu gospodarującego daną nieruchomością wniosek

o przygotowanie, dla nieruchomości stanowiących przedmiot wniosku, danych zawartych

w wykazie, o którym mowa w art. 99 ust. 1.

4.

Podmiot gospodarujący nieruchomością Skarbu Państwa, do którego złożono wniosek, o

którym mowa w ust. 3, przedstawia dane dotyczące nieruchomości, o których mowa we

wniosku, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

5.

Włączenie nieruchomości do Zasobu następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Przepisy art. 106 i art. 107 stosuje się.

1.

Spółka Celowa gospodaruje Zasobem, a w szczególności

1)

dokonuje zamiany i sprzedaży tych nieruchomości w celu realizacji Programu;

2)

ewidencjonuje nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości;

3)

zapewnia wycenę tych nieruchomości;

4)

zabezpiecza nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem;

5

wykonuje czynności związane z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane

z Zasobu oraz prowadzą windykację tych należności;

6)

współpracuje z innymi organami, które gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa,

a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego;

7)

wydzierżawia, wynajmuje i użycza nieruchomości wchodzące w skład Zasobu;

8)

podejmuje czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących

własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia

ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie

nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie;

9)

składa wnioski o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa oraz

o wpis w księdze wieczystej.

2.

Ewidencjonowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje w szczególności

1)

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości;

2)

powierzchnie nieruchomości;

3)

wskazanie dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Skarb Państwa praw do nieruchomości,

w przypadku braku księgi wieczystej.

3

Wpływy osiągane z tytułu sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, wieczystego użytkowania,

użytkowania, czynszu dzierżawnego i czynszu najmu oraz innych form gospodarowania

nieruchomościami Skarbu Państwa stanowią dochód Spółki.

1.

W terminie trzech miesięcy od dnia wydania ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji w zakresie CPK Pełnomocnik występuje do starosty o wydanie opinii w zakresie

wystąpienia skutków, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1223 oraz z 2023 r. poz. 412), w związku z realizowaną inwestycją w zakresie CPK.

2.

Starosta stwierdza, w drodze postanowienia, wystąpienie skutków, o których mowa w

ust. 3. Na postanowienie służy zażalenie.

3.

Postanowienie, o którym mowa w ust. 2, stwierdzające pogorszenie ukształtowania rozłogu

gruntów zawiera dodatkowo granice i pole powierzchni projektowanego obszaru scalenia,

zestawienie rzeczowofinansowe prac scaleniowych oraz zagospodarowania poscaleniowego.

4.

W przypadku wydania postanowienia, o którym mowa w ust. 2, postępowanie scaleniowe

wszczyna się z urzędu. Na postanowienie w przedmiocie wszczęcia postępowania scaleniowego

zażalenie nie przysługuje.

5.

Koszty przeprowadzania postępowania scaleniowego oraz zagospodarowania poscaleniowego

ustala w drodze postanowienia starosta. Na postanowienie służy zażalenie.

6.

Koszty sporządzenia opinii, o której mowa w ust. 1, oraz koszty, o których mowa w

ust. 5, pokrywa Spółka Celowa.

7.

Do przeprowadzania postępowania scaleniowego oraz zagospodarowania poscaleniowego

przepisy ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów stosuje się odpowiednio.

Grunty zajęte pod Przedsięwzięcia są zwolnione od opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Nie pobiera się pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu nabycia prawa użytkowania

wieczystego nieruchomości, a nabycie prawa własności budynków, innych urządzeń i lokali

znajdujących się na nieruchomościach, o których mowa w decyzji lokalizacyjnej, następuje

nieodpłatnie.

Dochód z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości,

o których mowa w decyzji lokalizacyjnej, jest zwolniony od podatku dochodowego.

1.

Do nieruchomości wchodzących w skład Zasobu, które są przedmiotem wniosku o wydanie

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie Inwestycji lub Inwestycji Towarzyszącej,

objętych taką decyzją, objętych planem rezerwacji, oraz do inwestycji realizowanych

na tych nieruchomościach nie stosuje się przepisów

1)

art. 36-37;

2)

art. 98a, art. 107 i art. 143-148b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami.

2.

Przepis ust. 1 stosuje się również do nieruchomości wchodzących w skład Zasobu, które

są przedmiotem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie

dróg publicznych, którego wnioskodawcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,

objętych taką decyzją, oraz które są przedmiotem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu

na realizację inwestycji drogowej, którego wnioskodawcą jest Generalny Dyrektor Dróg

Krajowych i Autostrad, objętych taką decyzją, jak również które są przedmiotem wniosku

o wydanie pozwolenia na budowę, którego wnioskodawcą jest Generalny Dyrektor Dróg

Krajowych i Autostrad, i objętych taką decyzją.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dotyczące trybu zbywania oraz obciążania nieruchomości Skarbu Państwa ograniczonymi

prawami rzeczowymi oraz prawami obligacyjnymi stosuje się odpowiednio do nieruchomości stanowiących

własność Skarbu Państwa wchodzących w skład Zasobu.

1.

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz realizowanych przez Inwestorów

Inwestycji Towarzyszących, biorąc pod uwagę ich znaczenie dla zapewnienia prawidłowego

funkcjonowania Inwestycji i jej otoczenia, rozwoju krajowego systemu transportowego

i przesyłowego, jak również rozwoju i integracji aglomeracji oraz jednostek samorządu

terytorialnego, powiązanych z Inwestycją.

2.

Inwestycje Towarzyszące zawarte w wykazie, o którym mowa w ust. 1, mogą obejmować

w szczególności zamierzenia inwestycyjne w zakresie

1)

linii kolejowych, pozostałej infrastruktury kolejowej oraz obiektów infrastruktury

usługowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;

2)

dróg publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

3)

ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, o których mowa w art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

4)

lotnisk użytku publicznego oraz urządzeń i obiektów do obsługi ruchu lotniczego w

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego;

5)

urządzeń wodnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;

6)

rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych wraz z infrastrukturą niezbędną do

obsługi w rozumieniu ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji

w sektorze naftowym.

3.

Do przygotowania Inwestycji Towarzyszących stosuje się przepisy art. 115.

1.

Do przygotowania Inwestycji Towarzyszących można stosować przepisy

1)

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie dróg publicznych - w zakresie dróg publicznych;

2)

ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym - w zakresie linii kolejowych, a także odpowiednio w zakresie pozostałej infrastruktury

kolejowej oraz obiektów infrastruktury usługowej w rozumieniu tej ustawy;

3)

ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji

w zakresie sieci przesyłowych - w zakresie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, o których mowa w art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

4)

ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego - w zakresie lotnisk użytku publicznego oraz urządzeń i obiektów do obsługi ruchu

lotniczego;

5)

ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji

inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych - w zakresie urządzeń wodnych;

6)

ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji

w sektorze naftowym - w zakresie rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych wraz z infrastrukturą

niezbędną do obsługi.

2.

Inwestorem w rozumieniu przepisów, o których mowa w ust. 1, może być

1)

Spółka Celowa lub spółka, o której mowa w art. 15 ust. 1,

2)

podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. e i f,

3)

w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 8, spółka, o której mowa w art. 1 pkt 2 lub art. 14 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji

przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, korzystająca, w zakresie wymaganym do realizacji Inwestycji Towarzyszącej, z praw

i obowiązków przewidzianych w rozdziale 2b ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym dla PKP PLK SA

- z uwzględnieniem przepisów niniejszego działu.

3.

W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przy dokonywaniu wywłaszczeń do zapłaty odszkodowania

obowiązana jest Spółka Celowa.

4.

W przypadku gdy Inwestorem Inwestycji Towarzyszącej nie jest Spółka Celowa, wniosek

o wydanie decyzji dokonującej lokalizacji oraz decyzji uprawniającej do rozpoczęcia

wykonywania robót budowlanych Inwestor uzgadnia z Pełnomocnikiem.

5.

Organ niezwłocznie informuje Pełnomocnika o wszczęciu postępowania oraz wydaniu decyzji,

o których mowa w ust. 4.

6.

Przygotowanie i realizacja Inwestycji Towarzyszącej następuje zgodnie z Programem

oraz Dokumentem Wdrażającym.

7.

W przypadku realizacji Inwestycji Towarzyszących z zastosowaniem przepisów, o których

mowa w ust. 1

1)

wysokość zaliczki na poczet odszkodowania tytułem wywłaszczenia nieruchomości, ustalonego

przez organ pierwszej instancji w decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, wynosi

85%;

2)

na wniosek inwestora organ wyznacza dłuższy termin wydania nieruchomości, opróżnienia

lokali oraz innych pomieszczeń dla określonych w decyzji obszarów.

8.

Ilekroć w przepisach ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym jest mowa o inwestycjach dotyczących linii kolejowych, należy przez to rozumieć również

inne inwestycje wymienione w ust. 1 pkt 2, o ile stanowią Inwestycje Towarzyszące

w rozumieniu niniejszej ustawy. W powyższym przypadku decyzję o ustaleniu lokalizacji

linii kolejowej wydaje się na wniosek spółki, o której mowa w art. 1 pkt 2 lub art. 14 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji

przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”.

1.

Do realizacji Inwestycji Towarzyszących stosuje się odpowiednio przepisy działu III

rozdziału 7a.

2.

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę Inwestycji Towarzyszącej Inwestor Inwestycji

Towarzyszącej może złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na prace przygotowawcze. Przepisy

art. 76a i art. 76b stosuje się odpowiednio.

1.

Ustalenie lokalizacji Inwestycji Towarzyszącej, zgodnie z ustaleniami decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach, jeżeli była wymagana dla inwestycji, może nastąpić w planie miejscowym

Inwestycji Towarzyszącej, zwanym dalej „planem miejscowym”.

2.

W przypadku określonym w ust. 1 decyzja dokonująca wywłaszczenia nieruchomości wydawana

na podstawie przepisów, o których mowa w art. 119 ust. 1, jest zgodna z ustaleniami

planu miejscowego, przy czym ustalone w niej linie rozgraniczające teren inwestycji

mogą w niezbędnym zakresie wykraczać poza linie rozgraniczające określone w planie

miejscowym.

3.

Plan miejscowy przyjmuje wojewoda, na wniosek Pełnomocnika, w drodze zarządzenia.

4.

Do planu miejscowego przepisy odrębne o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

stosuje się odpowiednio, o ile przepisy niniejszego artykułu nie stanowią inaczej.

5.

Plan miejscowy można przyjąć niezależnie od ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego

województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

oraz innych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Spółka Celowa jest

obowiązana do poniesienia kosztów zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa

oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w celu

uzyskania spójności z ustaleniami planu miejscowego.

6.

Uzgodnienia i zgody, o których mowa w art. 17 pkt 6 lit. b i c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym, zastępuje się opiniami. Do projektu planu miejscowego prognozy skutków finansowych

uchwalenia planu miejscowego nie sporządza się, z wyłączeniem prognozy obejmującej

szacowanie kosztów, które będzie musiała ponosić gmina w związku z utrzymaniem Inwestycji

Towarzyszących i Inwestycji.

7.

Od dnia wydania zarządzenia wojewody o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego,

do obszaru nim objętego przepis art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stosuje się odpowiednio.

8.

Właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości przysługuje wyłącznie roszczenie

do Spółki Celowej o wykupienie nieruchomości lub jej części objętej planem miejscowym.

Przepis art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stosuje się odpowiednio. W pozostałym zakresie przepisów art. 36-37 nie stosuje się. Gmina nie pokrywa kosztów i roszczeń związanych z wejściem w życie

tego planu miejscowego.

W przypadku złożenia przez Inwestora wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko, dotyczącej Inwestycji Towarzyszącej prowadzone postępowania o wydanie decyzji o

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, które dotyczą chociażby w części nieruchomości

objętej którymkolwiek z wariantów zawartych we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach, zawiesza się do czasu wydania prawomocnej decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach lub decyzji o umorzeniu postępowania.

1.

W przypadku wydania, na podstawie wniosku Inwestora, przez organ pierwszej instancji

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko, dotyczącej Inwestycji Towarzyszącej

1)

nie wszczyna się postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania

terenu, które dotyczą chociażby w części nieruchomości objętej decyzją o środowiskowych

uwarunkowaniach;

2)

umarza się prowadzone postępowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania

terenu, które dotyczą chociażby w części nieruchomości objętej decyzją o środowiskowych

uwarunkowaniach;

3)

tracą moc decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, które dotyczą chociażby

w części nieruchomości objętej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

2.

Pełnomocnik może udzielić zgody na wszczęcie postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego, które dotyczą chociażby w części nieruchomości

objętej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodę dołącza się do wniosku o wszczęcie

postępowania.

3.

Postępowania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są umarzane po upływie 14 dni od dnia

wydania decyzji, o której mowa w ust. 1.

4.

Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, tracą moc po upływie 14 dni od dnia wydania

decyzji, o której mowa w ust. 1.

5.

Przepisu ust. 1 pkt 2 i 3 nie stosuje się do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego wskazanych przez Pełnomocnika.

6.

Pełnomocnik przekazuje właściwym gminom informacje o decyzjach, o których mowa w ust.

5, w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji, o której mowa w ust. 1.

7.

Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się od dnia wydania przez organ pierwszej instancji decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach do dnia

1)

wejścia w życie planu rezerwacji, o którym mowa w art. 120m ust. 2, albo

2)

w którym decyzja uchylająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach będąca podstawą

przyjęcia planu rezerwacji stała się ostateczna, albo

3)

w którym decyzja stwierdzająca nieważność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

będąca podstawą przyjęcia planu rezerwacji stała się ostateczna, albo

4)

w którym upłynęło 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

stała się ostateczna.

8.

Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania

terenu, na podstawie których do dnia wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

wydano ostateczną decyzję - pozwolenie na budowę albo dokonano zgłoszenia, o którym

mowa w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, i upłynął termin do wniesienia przez właściwy organ sprzeciwu.

9.

Do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

przepisów art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się.

10.

W ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wójt,

burmistrz lub prezydent miasta opracowuje wykaz decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt

3.

11.

Wykaz, o którym mowa w ust. 10, jest przekazywany właściwym miejscowo organom administracji

architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz podlega ogłoszeniu na stronie

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej właściwej gminy.

12.

Przepisy ust. 1-11 stosuje się do zmiany przez organ pierwszej instancji decyzji o

środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko, dotyczącej Inwestycji Towarzyszącej.

13.

W sytuacji gdy decyzja uchylająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzja

stwierdzająca nieważność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie dotyczy wszystkich

nieruchomości objętych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach będącą podstawą przyjęcia

planu rezerwacji, przepis ust. 7 pkt 1 stosuje się do nieruchomości w zakresie, w

jakim decyzja ta nie została uchylona, lub w zakresie, w jakim nie stwierdzono jej

nieważności.

14.

Inwestor będący wnioskodawcą wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dotyczącej Inwestycji Towarzyszącej doręcza niezwłocznie kopię

1)

wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, bez załączników, o których

mowa w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko, i z wyłączeniem mapy, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a tej ustawy,

2)

decyzji kończącej postępowanie w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań

- właściwym wójtom, burmistrzom, prezydentom miast, zarządowi województwa i wojewodzie.

15.

Przepis ust. 14 pkt 1 stosuje się odpowiednio przy zmianie wniosku o wydanie decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach.

W przypadku złożenia przez Inwestora wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko, dotyczącej Inwestycji Towarzyszącej, lub wydania takiej decyzji nie uchwala się

1)

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

2)

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

3)

planu zagospodarowania przestrzennego województwa,

4)

miejscowego planu rewitalizacji,

5)

uchwały o utworzeniu parku kulturowego,

6)

uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic

reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych

oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,

7)

uchwały w sprawie utworzenia lub powiększenia parku krajobrazowego,

8)

uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu oraz uchwały w sprawie

wprowadzenia zakazów na obszarze chronionego krajobrazu,

9)

uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku

ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego,

10)

statutu uzdrowiska,

11)

zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska w sprawie rezerwatów przyrody

- których ustalenia są sprzeczne z lokalizacją inwestycji określoną we wniosku, w

zakresie wariantu preferowanego przez inwestora, lub decyzji.

1.

Spółka Celowa doręcza kopię

1)

wniosku Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa

w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko, dotyczącej Inwestycji Towarzyszącej, bez załączników, o których mowa w art. 74 ust.

1 tej ustawy, z wyłączeniem mapy, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a tej ustawy,

2)

decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

oraz

3)

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

- właściwym wójtom, burmistrzom, prezydentom miast oraz zarządowi województwa.

2.

Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio przy zmianie wniosku o wydanie decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przepisów art. 120a-120c nie stosuje się do terenów objętych aktami wydanymi na podstawie

art. 28 ust. 1 lub art. 120.

1.

Ilekroć w przepisach

1)

ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji

w zakresie sieci przesyłowych jest mowa o strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, należy przez to

rozumieć również inne inwestycje wymienione w art. 119 ust. 1 pkt 3,

2)

ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji

w sektorze naftowym jest mowa o strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, należy przez to rozumieć

również inne inwestycje wymienione w art. 119 ust. 1 pkt 6

- o ile stanowią Inwestycje Towarzyszące w rozumieniu niniejszej ustawy.

2.

Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, ustanowić inwestorami Inwestycji Towarzyszących

inne podmioty niż inwestorzy wskazani w ustawach, o których mowa w ust. 1, uwzględniając

potencjał i doświadczenie danego podmiotu w realizacji inwestycji tego typu oraz region,

na którego obszarze dany podmiot prowadzi przeważającą działalność.

3.

Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wskazać inwestycje spośród Inwestycji

Towarzyszących dotyczące dystrybucji energii elektrycznej, gazu, ropy naftowej i produktów

pochodnych, do których mają zastosowanie przepisy ustaw, o których mowa w art. 119

ust. 1 pkt 3 i 6, uwzględniając szczególny charakter oraz cel Inwestycji Towarzyszących.

4.

Do podmiotów wskazanych w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2, przepisy ustaw,

o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio.

1.

W przypadku gdy Inwestycja Towarzysząca wymaga wejścia na teren cudzej nieruchomości

w celu wykonania prac polegających na

1)

wycince drzew i krzewów, wykonaniu kompensacji przyrodniczej,

2)

przeprowadzeniu badań archeologicznych, hydrogeologicznych, prac geologicznych lub

określeniu geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, lub wykonaniu innych czynności

niezbędnych do sporządzenia dokumentacji technicznej bezpośrednio związanej z Inwestycją

Towarzyszącą,

3)

przeprowadzeniu pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia karty

informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

- Inwestor Inwestycji Towarzyszącej występuje do właściciela lub użytkownika wieczystego

nieruchomości o zgodę na wejście na teren nieruchomości lub jej części oraz uzgadnia

z nim przewidywany sposób, zakres i termin korzystania z nieruchomości.

2.

W przypadku gdy czynności, o których mowa w ust. 1, wymagają wejścia na teren nieruchomości

stanowiących teren zamknięty lub objętych obszarem kolejowym, Inwestor Inwestycji

Towarzyszącej występuje odpowiednio do organu, który wydał decyzję o zamknięciu terenu,

zarządcy infrastruktury kolejowej lub innego podmiotu zarządzającego obszarem kolejowym

o zgodę na wejście na teren nieruchomości lub jej części oraz uzgadnia przewidywany

sposób, zakres i termin korzystania z nieruchomości.

3.

W przypadku nieuzyskania zgody, o której mowa w ust. 1 albo 2, w terminie 30 dni od

dnia otrzymania wystąpienia o taką zgodę przez właściciela lub użytkownika wieczystego

nieruchomości albo organu, który wydał decyzję o zamknięciu terenu, zarządcę infrastruktury

kolejowej lub inny podmiot zarządzający obszarem kolejowym, Inwestor Inwestycji Towarzyszącej

występuje do wojewody z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na wejście na teren

tej nieruchomości lub jej części.

4.

Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 3, zawiera

1)

ogólną charakterystykę Inwestycji Towarzyszącej;

2)

określenie granic terenu objętego wnioskiem;

3)

oznaczenie nieruchomości lub ich części, na które wejście jest konieczne w celu realizacji

zadań określonych w ust. 1, wraz ze wskazaniem zakresu tych zadań;

4)

decyzję środowiskową, jeżeli została wydana;

5)

oświadczenie Inwestora Inwestycji Towarzyszącej o braku zgody, o której mowa w ust.

1 albo 2.

5.

Wojewoda wydaje decyzję, o której mowa w ust. 3, w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Decyzja określa sposób, zakres i terminy korzystania z nieruchomości. Decyzja zastępuje

zgodę organu, który wydał decyzję o zamknięciu terenu zamkniętego, o której mowa w

art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

6.

W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości, o której mowa w ust. 1,

lub braku w ewidencji gruntów i budynków, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu właściciela

lub użytkownika wieczystego tej nieruchomości, przepisów ust. 1 dotyczących uzyskania

zgody właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości i ust. 4 pkt 5 nie stosuje

się, a wojewoda wydaje decyzję o zezwoleniu, o której mowa w ust. 3, w terminie 30

dni od dnia złożenia wniosku przez Inwestora Inwestycji Towarzyszącej.

7.

Sposób, zakres i terminy korzystania z nieruchomości uzgodnione na podstawie ust.

1 albo 2 albo określone w decyzji, o której mowa w ust. 3, nie mogą powodować

1)

zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub kolejowego;

2)

wstrzymania ruchu kolejowego;

3)

zamknięcia dróg krajowych lub dróg o znaczeniu obronnym, chyba że istnieje możliwość

zorganizowania objazdów;

4)

wstrzymania ruchu w żegludze śródlądowej lub zagrożenia bezpieczeństwa żeglugi śródlądowej;

5)

utrudnień prowadzenia działań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.

8.

Decyzję, o której mowa w ust. 3, wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata.

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

1.

Inwestor Inwestycji Towarzyszącej po zakończeniu czynności, o których mowa w art.

120g, jest obowiązany przywrócić nieruchomość do stanu poprzedniego. Jeżeli przywrócenie

nieruchomości do stanu poprzedniego nie jest możliwe, właścicielom lub użytkownikom

wieczystym nieruchomości przysługuje odszkodowanie.

2.

Odszkodowanie odpowiada wartości poniesionych szkód oraz uwzględniać brak dostępu

do nieruchomości lub jej części w czasie wykonywania czynności, o których mowa w art.

120g. Jeżeli wskutek poniesionych szkód zmniejszy się wartość nieruchomości, w odszkodowaniu

uwzględnia się kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu.

3.

Decyzję w zakresie odszkodowania wydaje wojewoda. Obowiązek zapłaty odszkodowania

obciąża Inwestora Inwestycji Towarzyszącej, który na podstawie odrębnego porozumienia

zawartego z wojewodą może pokryć koszty powstałe w związku z ustaleniem wysokości

odszkodowań.

1.

Inwestor Inwestycji Towarzyszącej może podzielić zamierzenie budowlane objęte jednym

zezwoleniem na realizację tej inwestycji na odcinki.

2.

Dla każdego odcinka ustanawia się odrębnego kierownika budowy oraz opracowuje i prowadzi

odrębną dokumentację budowy.

3.

Inwestor Inwestycji Towarzyszącej może ustanowić jednego inspektora nadzoru inwestorskiego

dla całego zamierzenia budowlanego lub ustanowić kilku inspektorów dla poszczególnych

odcinków.

4.

Podziału zamierzenia budowlanego na odcinki inwestor dokonuje w zawiadomieniu o zamierzonym

terminie rozpoczęcia robót budowlanych, wskazując granice między poszczególnymi odcinkami.

Do przystąpienia do użytkowania odcinka linii kolejowej stosuje się odpowiednio przepisy

dotyczące przystąpienia do użytkowania drogi publicznej.

Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego, w zakresie objętym projektem zagospodarowania

terenu w liniach rozgraniczających Inwestycji Towarzyszącej, nie stanowi istotnego

odstąpienia, o którym mowa w art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, jeżeli Inwestor Inwestycji Towarzyszącej uzyskał opinie, uzgodnienia, pozwolenia

i inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi. Dokumenty te Inwestor Inwestycji

Towarzyszącej załącza do wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu

budowy.

1.

Mienie wchodzące w skład linii kolejowej o państwowym znaczeniu, będącej własnością

lub przedmiotem użytkowania wieczystego Spółki Celowej lub spółki, o której mowa w

art. 15 ust. 1, nie podlega sprzedaży.

2.

Za zgodą Pełnomocnika mienie, o którym mowa w ust. 1, może być zbyte na rzecz PKP

SA lub PLK SA, o których mowa w ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa

państwowego „Polskie Koleje Państwowe”.

3.

Do wniosku złożonego przez PKP SA lub PLK SA o wydanie zgody dołącza się opinię Spółki

Celowej lub spółki, o której mowa w art. 15 ust. 1.

4.

Opinia, o której mowa w ust. 3, jest wydawana na wniosek PKP SA lub PLK SA, o których

mowa w ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa

państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii.

Niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie

zgody, o której mowa w ust. 2.

5.

Do czynności prawnych, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się art. 38-41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania

mieniem państwowym.

6.

Czynności prawne dokonane z naruszeniem ust. 2 są nieważne.

7.

Zgoda, o której mowa w ust. 2, lub odmowa zgody wyrażana jest w drodze decyzji administracyjnej.

1.

W celu zabezpieczenia prawidłowego przygotowania i realizacji Inwestycji Towarzyszącej,

na wniosek Inwestora tej inwestycji, dokonuje się rezerwacji obszaru realizacji takiej

inwestycji wskazanego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w

art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko, wydanej na podstawie wniosku Inwestora przez organ pierwszej instancji.

2.

Rezerwacji obszaru inwestycji dokonuje wojewoda w planie rezerwacji, wydawanym w formie

zarządzenia stanowiącego akt prawa miejscowego, w terminie nie dłuższym niż 30 dni

od dnia wpływu wniosku, o którym mowa w ust. 1. Przepis art. 3 § 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu

przed sądami administracyjnymi stosuje się.

3.

Przyjęcie planu rezerwacji nie wymaga zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

oraz planem zagospodarowania przestrzennego województwa.

4.

Obszar planu rezerwacji mogą stanowić wyłącznie tereny wskazane w decyzji, o której

mowa w ust. 1, jako tereny lokalizacji Inwestycji Towarzyszącej, oraz

1)

obszary oddziaływania akustycznego;

2)

obszary oddziaływania elektromagnetycznego;

3)

tereny, na których zgodnie z przepisami art. 73 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 i 2687) nie mogą być lokalizowane zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia poważnej awarii

przemysłowej, wielorodzinne budynki mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, budynki

zamieszkania zbiorowego, drogi krajowe oraz linie kolejowe o znaczeniu państwowym;

4)

tereny leżące w odległości, o której mowa w art. 11 pkt 5 lit. n i o ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym.

5.

W planie rezerwacji określa się przebieg Inwestycji Towarzyszącej wynikający z decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ust. 1, obszar oddziaływania tej

inwestycji, w szczególności obszary i tereny, o których mowa w ust. 4, szczególne

zasady gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego

oraz realizacji inwestycji celu publicznego.

6.

Plan rezerwacji składa się z części tekstowej i graficznej. Część graficzna przedstawia

obszar objęty rezerwacją na mapie sporządzonej z wykorzystaniem treści mapy ewidencyjnej.

7.

Rezerwacji obszaru inwestycji dokonuje się

1)

na wniosek Inwestora Inwestycji Towarzyszącej będącego wnioskodawcą wniosku o wydanie

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ust. 1, do którego dołącza

się projekt planu rezerwacji;

2)

do końca ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ust. 1,

lecz nie dłużej niż na okres 6 lat.

8.

Z dniem wejścia w życie planu rezerwacji do dnia zakończenia jego obowiązywania, w

tym jego uchylenia

1)

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w części obejmującej obszary objęte

planem rezerwacji, nie stanowią podstawy do zmiany sposobu zagospodarowania terenu,

uzyskania pozwolenia na budowę, dokonania skutecznego zgłoszenia budowlanego, podziału

nieruchomości, wydzielania samodzielnych lokali mieszkalnych w budynkach;

2)

uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic

reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe

oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, uchwały w sprawie

utworzenia lub powiększenia parku krajobrazowego, w części obejmującej obszary objęte

planem rezerwacji, nie stanowią podstawy do lokalizowania nowych obiektów małej architektury,

tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń;

3)

statut uzdrowiska, w części obejmującej obszary objęte planem rezerwacji, nie stanowi

podstawy do lokalizacji nowych punktów sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych, produktów

regionalnych lub towarów o podobnym charakterze, a także do lokalizacji nowych tablic

i urządzeń reklamowych.

9.

Wojewoda uchyla plan rezerwacji

1)

z urzędu, w przypadku zrealizowania lub zrealizowania i oddania do użytkowania Inwestycji

Towarzyszącej;

2)

na wniosek Inwestora Inwestycji Towarzyszącej będącego wnioskodawcą wniosku o wydanie

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ust. 1, w przypadku gdy

a)

odstąpiono od realizacji Inwestycji Towarzyszącej, której dotyczyła decyzja o środowiskowych

uwarunkowaniach, o której mowa w ust. 1, będąca podstawą przyjęcia planu rezerwacji,

b)

uchylono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ust. 1, będącą

podstawą przyjęcia planu rezerwacji,

c)

stwierdzono nieważność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ust.

1, będącej podstawą przyjęcia planu rezerwacji.

10.

W przypadku, o którym mowa w ust. 9 pkt 2, jeżeli odstąpienie od realizacji Inwestycji

Towarzyszącej lub decyzja uchylająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której

mowa w ust. 1, lub decyzja stwierdzająca nieważność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

o której mowa w ust. 1, nie dotyczą całego odcinka Inwestycji Towarzyszącej będącej

inwestycją liniową lub wszystkich nieruchomości objętych decyzją o środowiskowych

uwarunkowaniach będącą podstawą przyjęcia planu rezerwacji, wniosek Inwestora Inwestycji

Towarzyszącej będącego wnioskodawcą wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

o której mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie tego odcinka Inwestycji Towarzyszącej lub

tej decyzji uchylającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w

ust. 1, lub tej decyzji stwierdzającej nieważność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

o której mowa w ust. 1, w zakresie, w którym taka decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

nie została uchylona lub w stosunku do niej nie stwierdzono nieważności.

11.

Plan rezerwacji traci moc z dniem utraty ważności przez decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

lub upływu 6 lat od dnia jego wejścia w życie.

12.

Z dniem doręczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji

dotyczącej lokalizacji lub realizacji Inwestycji Towarzyszącej wydawanej w oparciu

o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ust. 1

1)

nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

w całości lub w części objęte wnioskiem o wydanie takiej decyzji, nie mogą być przedmiotem

obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami do dnia, w którym decyzja

ta stała się ostateczna;

2)

w odniesieniu do nieruchomości objętych, w całości lub w części, wnioskiem o wydanie

takiej decyzji, do dnia, w którym decyzja ta stała się prawomocna, nie wydaje się

decyzji o pozwoleniu na budowę; toczące się postępowania ulegają zawieszeniu z mocy

prawa do dnia, w którym decyzja ta stała się prawomocna;

3)

w odniesieniu do nieruchomości objętych, w całości lub w części, wnioskiem o wydanie

takiej decyzji, do dnia, w którym decyzja ta stała się prawomocna, nie jest możliwe

dokonanie skutecznego zgłoszenia budowlanego, dokonanie podziału nieruchomości oraz

wydzielenie samodzielnego lokalu mieszkalnego w budynkach;

4)

w odniesieniu do nieruchomości objętych w całości lub w części wnioskiem o wydanie

takiej decyzji, do dnia, w którym decyzja ta stała się prawomocna, zawiesza się postępowania

o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

13.

Przepisów ust. 12 pkt 2-4 nie stosuje się do postępowań w sprawie wydania decyzji

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji

oraz pozwoleń, o których mowa w ust. 12 pkt 2, wszczętych na wniosek Inwestora.

14.

W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 2, na wniosek strony postępowania, po uzyskaniu

zgody Inwestora, organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu

na budowę w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji podejmie

zawieszone postępowanie.

15.

W przypadku gdy po doręczeniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 12, nastąpi

1)

zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej w całości

lub w części wnioskiem o wydanie decyzji dotyczącej lokalizacji, lokalizacji i realizacji

lub realizacji Inwestycji Towarzyszącej wydawanej w oparciu o decyzję o środowiskowych

uwarunkowaniach, o której mowa w ust. 1,

2)

przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa użytkowania wieczystego

nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji, o której mowa w pkt 1

- nabywca, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1, nabywca i zbywca są obowiązani do

zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego.

16.

Niedokonanie zgłoszenia zgodnie z ust. 15 i prowadzenie postępowania bez udziału nowego

właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania.

17.

Czynność prawna dokonana z naruszeniem ust. 12 pkt 1 jest nieważna.

1.

Szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego

oraz realizacji inwestycji celu publicznego na obszarach, o których mowa w art. 120m

ust. 4, obejmują

1)

prawo pierwokupu nieruchomości przez Spółkę Celową na swoją rzecz;

2)

uprawnienie do wyrażania zgody przez Inwestora Inwestycji Towarzyszącej będącego wnioskodawcą

wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 120m ust. 1, na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych lub na zawarcie umów dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa lub

jednostek samorządu terytorialnego oraz umów, które pozwalają na realizację inwestycji

na tych nieruchomościach, w tym również inwestycji o charakterze innym niż budowlany;

3)

uprawnienie wnioskodawcy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

o której mowa w art. 120m ust. 1, do wejścia na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia

badań lub pomiarów niezbędnych do przygotowania i realizacji Inwestycji Towarzyszącej,

w tym badań archeologicznych, prac geologicznych i przyrodniczych;

4)

uzgadnianie z Inwestorem Inwestycji Towarzyszącej będącym wnioskodawcą wniosku o wydanie

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 120m ust. 1, projektów

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego, w zakresie dotyczącym budowy i późniejszego

funkcjonowania drogi, w tym jej potencjalnej rozbudowy lub zwiększenia przepustowości;

5)

zakaz wydawania pozwoleń na budowę;

6)

zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

7)

zakaz wydawania decyzji w przedmiocie podziału nieruchomości;

8)

zakaz wydzielania samodzielnych lokali mieszkalnych w budynkach;

9)

zakaz wydawania decyzji dokonujących lokalizacji oraz decyzji zezwalających na wykonywanie

robót budowlanych na podstawie

a)

ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym i dotyczących lokalizacji linii kolejowej,

b)

ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego i dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego,

c)

ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego

skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu i dotyczących lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu oraz inwestycji towarzyszącej,

d)

ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych i dotyczących lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej,

e)

ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji

inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych i dotyczących pozwolenia na realizację takich inwestycji,

f)

ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie

obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących i dotyczących lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej

oraz inwestycji towarzyszącej,

g)

ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji

w zakresie sieci przesyłowych i dotyczących lokalizacji lub realizacji inwestycji w zakresie strategicznych inwestycji

w zakresie sieci przesyłowych,

h)

ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji

mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących i dotyczących lokalizacji lub realizacji

inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących,

i)

ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji

w sektorze naftowym;

10)

zakaz wydawania zgody, o której mowa w art. 46c ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń

i chorób zakaźnych u ludzi;

11)

uprawnienie Spółki Celowej do stosowania szczególnych zasad nabywania nieruchomości,

o których mowa w art. 29b ust. 1 pkt 2.

2.

Zakaz wydawania pozwolenia na budowę stosuje się odpowiednio do zgłoszeń budowlanych

dotyczących budowy budynku. W takim przypadku organ administracji architektoniczno-budowlanej

wnosi sprzeciw wobec zgłoszenia.

1.

Do prawa pierwokupu w zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

2.

Do nieruchomości objętych prawem pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, przepisów art. 17 ust. 3 i art. 109 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami nie stosuje się.

3.

W przypadku zbiegu prawa pierwokupu określonego w niniejszej ustawie z prawem pierwokupu

określonym w przepisach odrębnych pierwszym uprawnionym do wykonania prawa pierwokupu

jest Inwestor będący wnioskodawcą wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

o której mowa w art. 120m ust. 1.

1.

Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego przed ustanowieniem ograniczonych

praw rzeczowych oraz przed sporządzeniem lub przystąpieniem do zawarcia umowy dzierżawy lub najmu

nieruchomości gruntowej oraz umowy, która pozwala na realizację inwestycji na nieruchomości,

również inwestycji o charakterze innym niż budowlany, o których mowa w art. 120n ust.

1 pkt 2, zawiadamiają o tym zamiarze Inwestora będącego wnioskodawcą wniosku o wydanie

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 120m ust. 1.

2.

Uprawnienie Inwestora będącego wnioskodawcą wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach, o której mowa w art. 120m ust. 1, do wyrażania zgody, o której mowa

w art. 120n ust. 1 pkt 2, może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania

zawiadomienia o zamiarze ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych lub zawarcia umów dzierżawy lub najmu nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa lub

jednostek samorządu terytorialnego oraz umów, które pozwalają na realizację inwestycji

na takich nieruchomościach, również inwestycji o charakterze innym niż budowlany.

3.

Umowy, o których mowa w ust. 2, zawarte bez dokonania zawiadomienia lub przed upływem

terminu, o którym mowa w ust. 2, lub mimo braku zgody Inwestora będącego wnioskodawcą

wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 120m

ust. 1, są nieważne z mocy prawa.

1.

W przypadku, o którym mowa w art. 120n ust. 1 pkt 3, wnioskodawca wniosku o wydanie

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 120m ust. 1, po zakończeniu

badań lub pomiarów, o których mowa w art. 120n ust. 1 pkt 3, jest obowiązany przywrócić

nieruchomość do stanu poprzedniego. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego

nie jest możliwe, właścicielom nieruchomości przysługuje odszkodowanie.

2.

Przepis art. 120h stosuje się odpowiednio.

1.

Uzgadnianie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w art.

120n ust. 1 pkt 4, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2.

Inwestor będący wnioskodawcą wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

o której mowa w art. 120m ust. 1, odmawia uzgodnienia, o którym mowa w art. 120n ust.

1 pkt 4, w sytuacji gdy projektowana treść studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powoduje

ryzyka w zakresie dotyczącym budowy lub użytkowania Inwestycji Towarzyszącej, w tym

jej potencjalnej rozbudowy, zwiększenia przepustowości, w szczególności w zakresie

1)

niespójności z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 120m

ust. 1;

2)

ryzyka powstawania utrudnień w realizacji Inwestycji Towarzyszącej;

3)

ryzyka powstawania konieczności przebudowy Inwestycji Towarzyszącej, w szczególności

przez budowę ekranów akustycznych;

4)

ryzyka utrudnień w zakresie przyszłej przebudowy Inwestycji Towarzyszącej;

5)

ryzyka konieczności budowy zjazdów, przejść, w tym przejść podziemnych, wiaduktów,

tuneli, mostów, w miejscach nieprzewidzianych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

o której mowa w art. 120m ust. 1;

6)

ryzyka konieczności budowy ekranów akustycznych lub innych zabezpieczeń akustycznych,

które nie były przewidziane w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa

w art. 120m ust. 1;

7)

ryzyka konieczności uzyskania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której

mowa w art. 120m ust. 1, lub zmiany takiej decyzji;

8)

ryzyka powstania trudności w zwiększeniu przepustowości Inwestycji Towarzyszącej;

9)

ryzyka powstania trudności w posadawianiu urządzeń służących do poboru opłat za korzystanie

z dróg płatnych;

10)

ryzyka powstania trudności w posadawianiu urządzeń służących do monitorowania ruchu

na drogach i liniach kolejowych;

11)

ryzyka znaczącego zwiększenia kosztów w zakresie nabycia nieruchomości;

12)

ryzyka wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub kolejowego;

13)

ryzyka utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy

lub remontu Inwestycji Towarzyszącej;

14)

ryzyka zwiększenia prawdopodobieństwa negatywnych skutków suszy lub powodzi nagłych

(nawalnych);

15)

ryzyka konieczności budowy lub przebudowy urządzeń wodnych oraz urządzeń zmniejszających

negatywne skutki suszy oraz rowów melioracyjnych;

16)

ryzyka wystąpienia naruszenia wymagań wynikających z przepisów odrębnych;

17)

ryzyka braku utrzymania drożności korytarza migracyjnego zwierząt, dla którego w decyzji

środowiskowej została wskazana konieczność budowy przejść dla zwierząt.

1.

Inwestor będący wnioskodawcą wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

o której mowa w art. 120m ust. 1, może udzielić zgody na zwolnienie z zakazów określonych

w art. 120n ust. 1 pkt 5-9, biorąc łącznie pod uwagę

1)

wymogi prawidłowego przygotowania, realizacji oraz użytkowania planowanej Inwestycji

Towarzyszącej oraz jej oddziaływanie, o którym mowa w art. 120m ust. 4;

2)

wpływ na możliwości zagospodarowania terenu;

3)

brak niespójności z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art.

120m ust. 1;

4)

ryzyka, o których mowa w art. 120r ust. 2.

2.

W przypadku wydania zgody na zwolnienie z zakazu, o którym mowa w art. 120n ust. 1

pkt 5, pozwolenie na budowę jest wydawane na podstawie miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego obowiązującego w dniu wejścia w życie planu rezerwacji lub decyzji

o warunkach zabudowy wydanej na podstawie zgody, o której mowa w ust. 1. Przepisu

art. 120m ust. 7 pkt 1 nie stosuje się.

1.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej na wniosek Inwestora będącego wnioskodawcą

wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 120m

ust. 1, uchyla wydane pozwolenia na budowę lub wydaje decyzję zakazującą realizacji

robót budowlanych na podstawie zgłoszenia.

2.

Inwestor będący wnioskodawcą wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

o której mowa w art. 120m ust. 1, składa wniosek, o którym mowa w ust. 1, w przypadku

gdy teren inwestycji w całości lub w części znajduje się na obszarze objętym planem

rezerwacji, a istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że inwestycje te znalazłyby się

na terenie podlegającym wywłaszczeniu, lub jeżeli realizacja tych inwestycji mogłaby

utrudnić realizację Inwestycji Towarzyszącej lub zwiększyć koszty takiej realizacji,

lub gdy występuje brak spójności takiej inwestycji z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach,

o której mowa w art. 120m ust. 1, lub jej realizacja powoduje powstanie ryzyk, o których

mowa w art. 120r ust. 2.

3.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej uchyla wydane pozwolenia na budowę

lub wydaje decyzję zakazującą realizacji robót budowlanych na podstawie zgłoszenia

w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1.

4.

W przypadku gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie uchyli wydanego

pozwolenia na budowę lub nie wyda decyzji zakazującej realizacji robót budowlanych

na podstawie zgłoszenia w terminie, o którym mowa w ust. 3, organ wyższego stopnia

wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę

w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.

5.

Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy na podstawie pozwolenia na budowę

lub zgłoszenia rozpoczęto realizację robót budowlanych.

1.

Zgoda, o której mowa w art. 120s, oraz uchylenie pozwolenia na budowę lub zakazanie

realizacji robót budowlanych na podstawie zgłoszenia, o których mowa w art. 120t ust.

1, są wydawane w formie decyzji.

2.

Do wniosku o wydanie zgody, o której mowa w art. 120s, dołącza się projekt wniosku

o wydanie zgody, której zwolnienie dotyczy, wraz z projektem zagospodarowania działki

lub terenu oraz określeniem sposobu obsługi terenu z drogi publicznej.

3.

W przypadku zakazów, o których mowa w art. 120n ust. 1 pkt 5-9, oraz w przypadku uchylenia

pozwolenia na budowę lub zakazania realizacji robót budowlanych na podstawie zgłoszenia,

o których mowa w art. 120t ust. 1, od decyzji Inwestora będącego wnioskodawcą wniosku

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 120m ust.

1, przysługuje odwołanie do Pełnomocnika, a w przypadku gdy wnioskodawcą jest Generalny

Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

1.

Właściciel nieruchomości, któremu nie udzielono zgody, o której mowa w art. 120s,

w zakresie zakazu, o którym mowa w art. 120n ust. 1 pkt 5, po dniu, w którym decyzja

odmawiająca zgody stała się ostateczna, może wystąpić do wojewody o przyznanie odszkodowania

1)

w wysokości równej 1/100 różnicy wartości między wartością nieruchomości określoną

według jej możliwego stanu zagospodarowania wynikającego z dotychczasowego przeznaczenia

nieruchomości określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego a wartością

nieruchomości według faktycznego użytkowania terenu i gruntu oraz dostępu do istniejących

w dniu wejścia w życie planu rezerwacji dróg publicznych, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych,

elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych oraz telekomunikacyjnych za każde

pełne 12 miesięcy trwania ograniczeń wynikających z planu rezerwacji - jeżeli podstawą

wniosku o wyrażenie zgody był miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, lub

2)

w wysokości równej 1/100 różnicy wartości między wartością nieruchomości określoną

według jej możliwego stanu zagospodarowania wynikającego z decyzji o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu a wartością nieruchomości według faktycznego użytkowania

terenu i gruntu oraz dostępu do istniejących w dniu wejścia w życie planu rezerwacji

dróg publicznych, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, gazowych,

ciepłowniczych oraz telekomunikacyjnych za każde pełne 12 miesięcy trwania ograniczeń

wynikających z planu rezerwacji - jeżeli podstawą wniosku o wyrażenie zgody na uzyskanie

pozwolenia na budowę była decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydana

na podstawie zgody, o której mowa w art. 120s.

2.

W przypadku uchylenia pozwolenia na budowę lub zakazania realizacji robót budowlanych

na podstawie zgłoszenia budowlanego właścicielowi nieruchomości przysługuje odszkodowanie

w wysokości

1)

kosztów przygotowania projektu budowlanego oraz uzyskania zgód i dokumentów, które

zostały poniesione w związku z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia

budowlanego, oraz

2)

równej różnicy wartości między wartością nieruchomości określoną zgodnie z treścią

pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowlanego a wartością nieruchomości według faktycznego

użytkowania terenu i gruntu oraz dostępu do istniejących w dniu wejścia w życie planu

rezerwacji dróg publicznych, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych,

gazowych, ciepłowniczych oraz telekomunikacyjnych.

3.

Obliczając odszkodowanie ustalane na podstawie ust. 1

1)

za wartość nieruchomości przyjmuje się jej wartość z dnia złożenia wniosku o odszkodowanie;

2)

za pierwszy dzień, w którym należne jest odszkodowanie, przyjmuje się dzień następny

po dniu, w którym decyzja, o której mowa w ust. 1, stała się ostateczna;

3)

w przypadku gdy okres między dniem, o którym mowa w pkt 2, a ostatnim dniem obowiązywania

planu rezerwacji jest dłuższy niż 12 miesięcy, ale nie jest wielokrotnością 12 miesięcy,

odszkodowanie za miesiące pozostałe do pełnego roku wynosi 1/12 odszkodowania, ustalanego

na podstawie ust. 1, za każdy rozpoczęty miesiąc;

4)

w przypadku gdy okres między dniem, o którym mowa w pkt 2, a ostatnim dniem obowiązywania

planu rezerwacji jest krótszy od 12 miesięcy, odszkodowanie wynosi 1/12 odszkodowania,

ustalanego na podstawie ust. 1, za każdy rozpoczęty miesiąc.

4.

Roszczenie o odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, przedawnia się po upływie 6 lat

od dnia następującego

1)

po upływie ostatniego dnia obowiązywania planu rezerwacji, w przypadku odszkodowania

ustalanego na podstawie ust. 1 pkt 1;

2)

po dniu, w którym decyzja, o której mowa w ust. 1, stała się ostateczna, w przypadku

odszkodowania ustalanego na podstawie ust. 1 pkt 2.

5.

Roszczenie o odszkodowanie, o którym mowa w ust. 2, przedawnia się po upływie 6 lat

od dnia, w którym decyzja uchylająca pozwolenia na budowę lub decyzja zakazująca realizacji

robót budowlanych na podstawie zgłoszenia budowlanego stała się ostateczna.

1.

Przez możliwy stan zagospodarowania, o którym mowa w art. 120v ust. 1 pkt 1, rozumie

się stan nieruchomości prawnie dopuszczalny, technicznie możliwy i ekonomicznie uzasadniony.

2.

Określając wartość nieruchomości według faktycznego użytkowania terenu i gruntu, uwzględnia

się art. 120za.

3.

Przy określaniu wysokości odszkodowania, o którym mowa w art. 120v ust. 2, nie uwzględnia

się

1)

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, poprzednio obowiązujących miejscowych

planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy - w przypadku gdy podstawą pozwolenia na budowę lub zgłoszenia

budowlanego był miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

2)

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, poprzednio obowiązujących

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy - w przypadku gdy podstawą pozwolenia na budowę

była decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

1.

Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje wojewoda.

2.

Obowiązek zapłaty odszkodowania obciąża Inwestora będącego wnioskodawcą wniosku o

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 120m ust. 1,

który na podstawie odrębnego porozumienia zawartego z wojewodą może pokryć koszty

powstałe w związku z ustaleniem wysokości odszkodowań.

1.

Właściciel nieruchomości może uzyskać odszkodowanie, o którym mowa w art. 120v ust.

1, wyłącznie raz, niezależnie od liczby składanych wniosków i wydanych decyzji odmownych

na podstawie art. 120s.

2.

Odszkodowanie, o którym mowa w art. 120v ust. 1, jest wypłacane na podstawie decyzji

wojewody w sprawie ustalenia odszkodowania, o którym mowa w art. 120v ust. 1.

Niezależnie od zakazów określonych w planie rezerwacji dopuszcza się wydawanie rozstrzygnięć

dotyczących robót budowlanych albo zezwalających na zmianę zagospodarowania terenu

polegającą na

1)

remoncie,

2)

przebudowie niezmieniającej funkcji obiektu,

3)

wykonaniu urządzeń budowlanych, obiektów małej architektury oraz przyłączy,

4)

innych robotach budowlanych na istniejącym obiekcie budowlanym, prowadzących wyłącznie

do

a)

przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych,

b)

poprawy bezpieczeństwa pożarowego,

c)

poprawy warunków sanitarnych,

d)

zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na energię lub kosztów pozyskania ciepła,

e)

zamiany źródła energii na odnawialne źródło energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji w rozumieniu art. 3 pkt 38 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,

f)

zapewnienia telekomunikacji,

5)

odbudowie,

6)

budowie mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

- niezmieniającą kolorystyki obiektu budowlanego oraz - w przypadku budynków - niezwiększającą

powierzchni zabudowy o więcej niż 5%.

1.

Dla obszaru otoczenia CPK, w celu realizacji zasad określonych w art. 120zg, przyjmuje

się strategię rozwoju, zwaną dalej „strategią”.

2.

Strategia określa w szczególności

1)

cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym;

2)

kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych;

3)

oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym, oraz wskaźniki

ich osiągnięcia;

4)

ustalenia w wymiarze przestrzennym, w tym model struktury funkcjonalno-przestrzennej

obszaru, zasady kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej oraz obszary o

istotnym znaczeniu dla realizacji ustaleń strategii;

5)

charakterystykę i lokalizację przedsięwzięć priorytetowych;

6)

system realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych;

7)

ramy finansowe i źródła finansowania, wraz ze wskazaniem perspektywy czasowej, której

dotyczą, nie krótszej niż 10 lat, oraz kosztami realizacji i utrzymania inwestycji

o charakterze budowlanym, nasadzeń i zalesień;

8)

zakres ustaleń podlegających uwzględnieniu w dokumentach strategicznych i planistycznych

jednostek samorządu terytorialnego.

3.

Ustalenia w wymiarze przestrzennym sporządza się w formie opracowania planistycznego,

stanowiącego integralną część strategii, składającego się z części tekstowej i graficznej.

Część graficzną sporządza się w szczególności w formie kartograficznej, w skali zapewniającej

czytelność przyjętych rozwiązań, a dla obszarów o istotnym znaczeniu dla realizacji

ustaleń strategii - w skali nie mniejszej niż 1:25 000.

Strategia jest spójna ze średniookresową strategią rozwoju oraz krajową strategią

rozwoju regionalnego.

1.

Strategię przyjmuje Rada Ministrów w drodze uchwały.

2.

Projekt strategii opracowuje Pełnomocnik we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

Jednostki samorządu terytorialnego przedstawiają opinię wobec projektu strategii skierowanego

do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, w terminie 60 dni od dnia przekazania projektu

strategii przez Pełnomocnika.

3.

Projekt strategii podlega konsultacjom, w szczególności z sąsiednimi gminami i ich

związkami, partnerami społecznymi i gospodarczymi, Komisją Wspólną Rządu i Samorządu

Terytorialnego oraz właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

4.

Pełnomocnik ogłasza na stronie internetowej ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,

stronie internetowej Spółki Celowej oraz może ogłaszać w prasie odpowiednio o zasięgu

regionalnym lub lokalnym informację o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania

uwag do projektu strategii oraz terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych. Ogłoszenie

w prasie zawiera dodatkowo informację o adresie strony internetowej, na której zamieszczono

projekt strategii.

5.

Opinię o projekcie strategii przekazuje się Pełnomocnikowi w sposób określony w ogłoszeniu,

w terminie określonym przez ten podmiot, nie krótszym niż 35 dni od dnia ogłoszenia

na stronie internetowej informacji, o której mowa w ust. 4. Nieprzekazanie opinii

w terminie oznacza rezygnację z jej przedstawienia.

6.

Pełnomocnik przygotowuje sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające

w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, i zamieszcza

je na swojej stronie internetowej.

7.

Do projektu strategii stosuje się przepisy działu IV ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko.

8.

Uchwalenie strategii może być poprzedzone przyjęciem przez Radę Ministrów jej założeń.

9.

Strategia podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor

Polski”.

1.

Z dniem uchwalenia strategii

1)

strategia rozwoju województwa, powiatu oraz gminy, plan zagospodarowania przestrzennego

województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie,

w celu zachowania spójności ze strategią, podlegają obowiązkowi aktualizacji zgodnie

z ustaleniami strategii, w terminie 24 miesięcy od dnia jej uchwalenia;

2)

strategię rozwoju województwa, powiatu oraz gminy, plan zagospodarowania przestrzennego

województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie,

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz uchwałę w przedmiocie ustalenia

lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej, o których mowa

w przepisach ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji

inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących, uchwala się zgodnie z ustaleniami

strategii;

3)

zgodnie z ustaleniami strategii wydaje się decyzje zezwalające na lokalizację lub

realizację inwestycji na podstawie

a)

ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym i dotyczących lokalizacji linii kolejowej,

b)

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie dróg publicznych i dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,

c)

ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego i dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego,

d)

ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego

skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu i dotyczących lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu oraz inwestycji towarzyszącej,

e)

ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych i dotyczących lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej,

f)

ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji

inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych i dotyczących pozwolenia na realizację takich inwestycji,

g)

ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie

obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących i dotyczących lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej

oraz inwestycji towarzyszącej,

h)

ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji

w zakresie sieci przesyłowych i dotyczących lokalizacji lub realizacji inwestycji w zakresie strategicznych inwestycji

w zakresie sieci przesyłowych,

i)

ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji

mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących,

j)

ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji

w sektorze naftowym;

4)

w odniesieniu do obszarów o istotnym znaczeniu dla realizacji ustaleń strategii określenie,

w drodze decyzji, warunków zabudowy i zagospodarowania terenu następuje po uzgodnieniu

ze Spółką Celową, na zasadach określonych w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym, pod względem zgodności zamierzenia inwestycyjnego ze strategią; Spółka

Celowa, uzgadniając projekt decyzji, uwzględnia wpływ zmiany sposobu zagospodarowania

terenu objętego projektem decyzji na realizację zasad rozwoju obszaru otoczenia CPK,

wskazanych w art. 120zg i określonych w strategii obszaru otoczenia CPK.

2.

Przepis ust. 1 pkt 4 stosuje się odpowiednio do uchwały w przedmiocie ustalenia lokalizacji

inwestycji mieszkaniowej oraz decyzji w sprawie pozwolenia na budowę. W takim przypadku

termin uzgodnienia projektu uchwały albo decyzji wynosi 30 dni od dnia jej przedłożenia

przez właściwy organ.

Pełnomocnik koordynuje monitoring oraz ewaluację realizacji strategii.

1.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym działem do zarządzania rozwojem obszaru otoczenia

CPK stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

2.

Do zmiany strategii stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego działu.

1.

Przepisy niniejszego działu stosuje się do realizacji projektów zorganizowanej relokacji

miejscowości albo ich części w związku z nabywaniem nieruchomości na cele realizacji

zadań określonych w ustawie, zwanych dalej „projektami relokacji”.

2.

Ilekroć w niniejszym dziale jest mowa o planie miejscowym projektu relokacji, należy

przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla projektu relokacji.

3.

Do planu miejscowego projektu relokacji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale,

stosuje się przepisy dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

1.

Spółka Celowa jest obowiązana do prowadzenia dialogu z właścicielami nieruchomości

oraz jednostkami samorządu terytorialnego w celu identyfikacji zasadności oraz warunków

realizacji projektów relokacji.

2.

Projekt relokacji obejmuje w szczególności działania w zakresie

1)

identyfikacji potrzeb właścicieli nieruchomości oraz innych osób, dla których nabycie

nieruchomości skutkuje koniecznością zmiany miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności

gospodarczej, w tym gospodarstwa rolnego;

2)

identyfikacji potrzeb jednostek samorządu terytorialnego związanych z koniecznością

odtworzenia składników majątkowych służących realizacji zadań publicznych;

3)

sporządzenia i konsultacji dokumentów planistycznych, w szczególności koncepcji urbanistycznych

oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

4)

nabywania i zamiany nieruchomości;

5)

tworzenia korzystnej struktury gruntowej terenu, w szczególności przez podział nieruchomości,

scalenie i podział nieruchomości lub scalenie i wymianę gruntów;

6)

w razie potrzeby - budowy lub przebudowy obiektów budowlanych;

7)

utrzymania prowadzenia produkcji rolnej lub leśnej przez właścicieli i dzierżawców

nieruchomości rolnych, w szczególności przez programowanie prac urządzeniowo-rolnych,

celem ich realizacji w trybie przepisów o scalaniu i wymianie gruntów.

1.

Spółka Celowa może zawierać z jednostkami samorządu terytorialnego porozumienia określające

warunki i tryb prowadzenia projektów relokacji.

2.

Porozumienie może obejmować w szczególności

1)

zasady i tryb odtworzenia składników majątkowych służących realizacji zadań publicznych,

w tym dofinansowania realizacji zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego;

2)

zasady udziału Spółki Celowej w postępowaniu w przedmiocie uchwalenia planu miejscowego

projektu relokacji, w tym sporządzenia projektu tego planu wraz z prognozą oddziaływania

na środowisko lub innymi opracowaniami oraz wykonywania czynności w postępowaniu,

w szczególności prowadzenia konsultacji społecznych;

3)

zasady pokrywania kosztów postępowania w przedmiocie uchwalenia planu miejscowego

projektu relokacji lub uchwalenia albo zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego w gminie.

3.

Organy wymienione w art. 120zv ust. 1 są obowiązane do współpracy z gminą oraz Spółką

Celową w prowadzeniu procesu relokacji. Współpraca obejmuje w szczególności przedstawianie

opinii oraz przekazywanie informacji niezbędnych do określenia warunków relokacji,

w tym sporządzenia projektu planu miejscowego projektu relokacji.

W przypadku gdy w ramach projektu relokacji utworzone zostają lokale wchodzące w skład

mieszkaniowego zasobu gminy, porozumienie, o którym mowa w art. 120zq ust. 1, może

określać zasady wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu

lokalu. Przepisów uchwały wydanej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

(Dz. U. z 2022 r. poz. 172, 975, 1561 i 2456) w zakresie kryteriów wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy

najmu lokalu na czas nieoznaczony i umowy najmu socjalnego lokalu, nie stosuje się.

1.

Właścicielowi nieruchomości, która w całości lub w części znajduje się w granicach

określonego w planie rezerwacji obszaru lokalizacji Inwestycji Towarzyszącej, przysługuje

roszczenie do wnioskodawcy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

o której mowa w art. 120m ust. 1, o wykupienie takiej nieruchomości lub jej części.

2.

Właścicielowi nieruchomości, która w całości lub w części znajduje się w obszarze

oddziaływania akustycznego określonego w planie rezerwacji, nie przysługuje roszczenie

do wnioskodawcy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której

mowa w art. 120m ust. 1, o wykupienie takiej nieruchomości lub jej części.

3.

Wartość nieruchomości określa się na podstawie

1)

dotychczasowego przeznaczenia wynikającego z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- w sytuacji gdy plan rezerwacji dotyczy nieruchomości objętych obowiązującym miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego, który na podstawie art. 120m ust. 8 pkt 1

nie może stanowić podstawy do zmiany sposobu zagospodarowania terenu, uzyskania pozwolenia

na budowę, dokonania skutecznego zgłoszenia budowlanego, podziału nieruchomości, wydzielania

samodzielnych lokali mieszkalnych w budynkach;

2)

wyłącznie faktycznego użytkowania terenu i gruntu oraz dostępu do istniejących w dniu

wejścia w życie planu rezerwacji dróg publicznych, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych,

elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych oraz telekomunikacyjnych - w sytuacji

gdy dana nieruchomość nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

obowiązującym w przeddzień wejścia w życie planu rezerwacji.

4.

W odniesieniu do zasad określania wartości nieruchomości stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, o ile niniejszy przepis nie stanowi inaczej.

1.

Plan miejscowy projektu relokacji może obejmować również obszary niezbędne do zapewnienia

infrastruktury technicznej i społecznej, rozumianej jako obiekty budowlane służące

realizacji celów publicznych w zakresie pomocy społecznej, edukacji i wychowania,

kultury, zdrowia i sportu oraz tereny zieleni publicznej - wraz z terenami, obiektami

i urządzeniami niezbędnymi do ich funkcjonowania, oraz do zapewnienia inwestycji towarzyszącej,

o której mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji

inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, a także obszarów przestrzeni

publicznej i cmentarzy, związanych z projektem relokacji.

2.

Plan miejscowy projektu relokacji uchwala się na wniosek Spółki Celowej zawierający

projekt planu miejscowego projektu relokacji oraz wskazanie niezgodności ze studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie, zgodnie z ustaleniami

strategii rozwoju obszaru otoczenia CPK, jeżeli została przyjęta, oraz można uchwalić

niezależnie od ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

w gminie. We wniosku należy określić obszar niezbędny do objęcia planem, charakterystykę,

w tym funkcje planowanej zabudowy, zakres ewentualnej niezgodności ze studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

3.

Dopuszcza się jednoczesne sporządzanie planu miejscowego projektu relokacji albo jego

zmiany i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w

gminie. W takim przypadku

1)

projekt planu miejscowego projektu relokacji może zawierać ustalenia niezgodne ze

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie;

2)

projekt planu miejscowego projektu relokacji sporządza się zgodnie z projektem zmiany

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie;

3)

zmiana studium następuje w trybie określonym w niniejszym dziale, etapy postępowania

przeprowadza się łącznie dla projektu planu miejscowego projektu relokacji oraz projektu

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie.

4.

Uchwalenie planu miejscowego projektu relokacji może nastąpić najwcześniej po upływie

terminu na wniesienie rozstrzygnięcia nadzorczego wobec studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego w gminie.

5.

Do zmiany studium, o której mowa w ust. 3, w zakresie obszarów objętych planem miejscowym projektu relokacji, przepisów

art. 10 ust. 5-7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie stosuje się.

1.

Postępowanie w przedmiocie uchwalenia planu miejscowego projektu relokacji obejmuje

konsultacje społeczne, opiniowanie oraz przedstawienie projektu radzie gminy celem

uchwalenia.

2.

Konsultacje społeczne oraz opiniowanie projektu planu miejscowego projektu relokacji

odbywają się równolegle.

3.

Konsultacje przeprowadza się co najmniej w formie wnoszenia uwag do projektu planu

miejscowego projektu relokacji. Każdy ma prawo wniesienia uwag, a także udziału w

innych formach konsultacji, jeżeli są prowadzone.

4.

Termin na wnoszenie uwag wynosi co najmniej 21 dni od dnia upływu okresu, o którym

mowa w art. 120zu ust. 2, przy czym dopuszcza się składanie uwag również w czasie

biegu tego okresu.

5.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą

środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym.

6.

Z konsultacji społecznych sporządza się raport, obejmujący wykaz złożonych uwag oraz

uzasadnione stanowisko do każdej z uwag. Raport podlega publikacji w sposób określony

w art. 120zu ust. 1 pkt 2 oraz jest przedstawiany radzie gminy wraz z projektem planu

miejscowego projektu relokacji. Na podstawie raportu rada gminy może dokonać korekty

projektu planu miejscowego projektu relokacji.

7.

Przepis art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stosuje się w taki sposób, że rada gminy w uchwale o przyjęciu planu miejscowego

projektu relokacji

1)

stwierdza, czy plan narusza ustalenia studium oraz w jakim zakresie;

2)

nie rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.

1.

Wójt, w drodze obwieszczenia, zawiadamia o przeprowadzaniu konsultacji społecznych

projektu planu miejscowego projektu relokacji. W obwieszczeniu informuje się o

1)

sposobie i terminie wnoszenia uwag do projektu planu miejscowego projektu relokacji;

2)

sposobie zapoznania się z treścią projektu planu miejscowego projektu relokacji, w

tym miejscach jego udostępnienia w siedzibach urzędów gminy, urzędzie wojewódzkim

oraz adresie strony internetowej, na której jest zamieszczony projekt planu miejscowego

projektu relokacji.

2.

Obwieszczenia dokonuje się na okres 14 dni na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji

Publicznej urzędu gminy oraz w siedzibie

1)

urzędu wojewódzkiego;

2)

urzędu marszałkowskiego;

3)

starostwa powiatowego;

4)

urzędu gminy.

1.

Wójt występuje o wydanie opinii przez organy i podmioty, o których mowa w art. 17 pkt 6 lit. a i b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym, oraz przez

1)

ministra właściwego do spraw rolnictwa - w zakresie gruntów rolnych przeznaczanych

na cele nierolnicze;

2)

ministra właściwego do spraw środowiska - w zakresie gruntów leśnych przeznaczanych

na cele nieleśne.

2.

Niewydanie opinii, o których mowa w ust. 1, w terminie 21 dni od dnia doręczenia wniosku

o wydanie opinii traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku.

3.

Do wniosku o wydanie opinii, o których mowa w ust. 1, załącza się projekt planu miejscowego

projektu relokacji wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

4.

Opinie wydawane w postępowaniu w przedmiocie uchwalenia planu miejscowego projektu

relokacji zastępują wymagane przepisami prawa rozstrzygnięcia, w szczególności uzgodnienia

i decyzje administracyjne.

Do uchwalania planu miejscowego projektu relokacji oraz do gruntów rolnych i leśnych

objętych tym planem nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

W przypadku gdy w wyniku wniesienia odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

o której mowa w art. 120m ust. 1, organ wyższego stopnia wyda decyzję, w której uchyli

zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeknie co do istoty

sprawy, przepisy art. 120n-120za dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

o której mowa w art. 120m ust. 1, stosuje się do decyzji wydanej przez organ wyższego

stopnia.

1.

W przypadku realizacji inwestycji innej niż Inwestycja Towarzysząca, która w całości

lub w części znajduje się w obszarze oddziaływania akustycznego określonego w planie

rezerwacji, zapewnienie ochrony przed hałasem związanym z użytkowaniem inwestycji,

której dotyczy plan rezerwacji, należy do inwestora tego przedsięwzięcia.

2.

Przepis ust. 1 stosuje się również w sytuacji, gdy zapewnienie ochrony przed hałasem

wymaga budowy ekranów akustycznych lub realizacji innych robót budowlanych w obrębie

pasa drogowego lub linii kolejowej.

3.

Szczegółowe warunki prowadzenia robót budowlanych, o których mowa w ust. 2, określa

umowa między Inwestorem Inwestycji Towarzyszącej a inwestorem inwestycji niebędącej

Inwestycją Towarzyszącą.

Przepisy art. 120n-120zb dotyczące właściciela nieruchomości stosuje się także do

użytkownika wieczystego nieruchomości.

1.

W przypadku gdy z planu generalnego lotniska wynika etapowy charakter budowy Inwestycji,

w odniesieniu do zakresu Inwestycji, który nie został objęty wnioskiem o wydanie decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach lub wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji CPK, wojewoda, na wniosek Pełnomocnika, przyjmuje w drodze zarządzenia

plan miejscowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, zwany dalej „planem miejscowym CPK”.

2.

Do planu miejscowego CPK przepisy odrębne o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

stosuje się odpowiednio, o ile przepisy niniejszego działu nie stanowią inaczej.

3.

Ilekroć w przepisach odrębnych jest mowa o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

albo planie zagospodarowania przestrzennego, należy przez to rozumieć także plan miejscowy

CPK.

4.

Plan miejscowy CPK przyjmuje się zgodnie z ustaleniami planu generalnego lotniska

oraz można przyjąć niezależnie od ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa,

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz innych

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Spółka Celowa obowiązana jest

do poniesienia kosztów zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w celu uzyskania

spójności z ustaleniami planu miejscowego CPK.

5.

Uzgodnienia i zgody, o których mowa w art. 17 pkt 6 lit. b i c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym, zastępuje się opiniami.

6.

Od dnia wydania zarządzenia wojewody o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego

CPK do obszaru nim objętego przepis art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stosuje się odpowiednio.

7.

Plan miejscowy CPK może określać sposób i okres tymczasowego zagospodarowania terenu

do czasu realizacji inwestycji lotniskowej, zawierając w tym zakresie ustalenia dotyczące

przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu.

8.

Właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości przysługuje wyłącznie roszczenie

do Spółki Celowej o wykupienie nieruchomości lub jej części objętej planem miejscowym

CPK. Przepis art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stosuje się odpowiednio. W pozostałym zakresie przepisów art. 36-37 nie stosuje się. Gmina nie pokrywa kosztów i roszczeń związanych z wejściem w życie

tego planu miejscowego CPK.

9.

W okresie objęcia nieruchomości ustaleniami planu miejscowego CPK przepisu art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie stosuje się. Roszczenie, o którym mowa w art. 136 ust. 3 tej ustawy, powstaje

z dniem utraty mocy obowiązującej planu miejscowego CPK w odniesieniu do nieruchomości.

10.

Wojewoda co 5 lat dokonuje analizy aktualności planu miejscowego CPK, w szczególności

z ustaleniami planu generalnego lotniska, stwierdzając, w drodze zarządzenia, aktualność

albo wszczynając postępowanie w przedmiocie zmiany bądź uchylenia planu miejscowego

CPK.

1.

Przepisy niniejszego działu stosuje się do zarządzania rozwojem obszaru otoczenia

CPK.

2.

Obszar otoczenia CPK stanowi obszar funkcjonalny oraz obszar strategicznej interwencji

w rozumieniu art. 5 pkt 6a i 6b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki

rozwoju.

3.

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wyznacza, w drodze rozporządzenia,

obszar otoczenia CPK, uwzględniając

1)

potrzebę zapewnienia sprawnej realizacji Przedsięwzięć w otoczeniu CPK i zapewnienia

ich sprawnego funkcjonowania;

2)

konieczność wyznaczenia obszaru w sposób zwarty i ograniczony do obszaru występowania

obecnych lub prognozowanych powiązań funkcjonalnych Przedsięwzięcia.

4.

Przed wydaniem rozporządzenia minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego występuje

do organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego znajdujących się w przewidywanych

granicach obszaru otoczenia CPK o wydanie opinii w zakresie projektu rozporządzenia.

5.

Opinię, o której mowa w ust. 4, organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego

wydają w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii.

Niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do projektu rozporządzenia.

Rozwój obszaru otoczenia CPK kształtuje się w sposób zapewniający

1)

zrównoważony rozwój i ład przestrzenny;

2)

optymalne funkcjonowanie Inwestycji oraz Inwestycji Towarzyszących;

3)

powstawanie i rozwój zwartych struktur przestrzennych ograniczających transportochłonność

i energochłonność, w tym przez przeciwdziałanie niekontrolowanemu rozlewaniu się zabudowy

i optymalizację stanu wyposażenia zabudowy w infrastrukturę techniczną;

4)

zapewnienie warunków do powstawania wysokiej jakości struktur przestrzennych, w tym

osadniczych, w szczególności nowych miast albo części miast;

5)

spójność przestrzenną, w tym przez ograniczanie negatywnych skutków izolacji przestrzennej

obszarów, powstałej w wyniku realizacji inwestycji liniowych;

6)

ochronę środowiska, w tym form ochrony przyrody, wód oraz krajobrazu, poprawę lub

co najmniej niepogorszenie parametrów środowiska, w tym różnorodności biologicznej,

korytarzy ekologicznych, ciągów przewietrzających, wartości krajobrazowych oraz błękitno-zielonej

infrastruktury;

7)

mitygację i adaptację do zmian klimatu, w tym negatywnych zjawisk klimatycznych, w

szczególności suszy oraz powodzi;

8)

ochronę krajobrazów kulturowych, zabytków i dóbr kultury współczesnej;

9)

ograniczenie niekorzystnych oddziaływań Inwestycji, Inwestycji Towarzyszących oraz

obszarów prowadzenia intensywnej działalności gospodarczej;

10)

potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;

11)

poszanowanie uzasadnionych interesów właścicieli nieruchomości, wynikających z przeznaczenia

nieruchomości określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub

z ostatecznego rozstrzygnięcia organu administracji publicznej zezwalającego na wykonywanie

robót budowlanych.

1.

Organy administracji rządowej i samorządowej, państwowe i samorządowe osoby prawne

oraz Pełnomocnik współpracują w celu zapewnienia optymalnych warunków trwałego i zrównoważonego

rozwoju oraz spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej obszaru

otoczenia CPK.

2.

Na potrzeby współpracy, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rozwoju

regionalnego, Pełnomocnik oraz jednostki samorządu terytorialnego z obszaru otoczenia

CPK zawierają porozumienie terytorialne, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Porozumienie terytorialne określa przedsięwzięcia priorytetowe dla rozwoju obszaru

zgodne z celami wynikającymi z krajowej strategii rozwoju regionalnego, w tym przewidywane

źródła ich finansowania.

3.

Do porozumienia, o którym mowa w ust. 2, mogą przystąpić również związki, porozumienia

oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

(pominięte)

1.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek Pełnomocnika, może przekazać

Spółce Celowej skarbowe papiery wartościowe, w terminach i kwotach określonych w Programie,

z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Celowej.

2.

Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Celowej obejmuje Skarb Państwa.

3.

Spółka Celowa w okresach kwartalnych, najpóźniej do piątego dnia poprzedzającego rozpoczęcie

każdego kwartału, uzgadnia z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych dzienne

plany rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi w danym kwartale. Każdorazowe

przekroczenie planu rozporządzania w kwocie powyżej 50 mln zł wymaga osobnej zgody

ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

4.

Środki uzyskane przez Spółkę Celową z tytułu sprzedaży wniesionych skarbowych papierów

wartościowych mogą być przeznaczone na finansowanie realizacji zadań Spółki, o których

mowa w art. 17 ust. 1, realizacji Programu oraz bieżącej działalności Spółki, w tym

działań mających na celu zarządzanie ryzykiem i ochronę wartości kapitałów Spółki.

5.

Minister właściwy do spraw budżetu określi w liście emisyjnym warunki emisji skarbowych

papierów wartościowych oraz sposób realizacji świadczeń z nich wynikających.

6.

List emisyjny zawiera w szczególności

1)

datę emisji;

2)

powołanie podstawy prawnej emisji;

3)

jednostkową wartość nominalną w złotych;

4)

cenę i sposób jej ustalenia;

5)

stopę procentową lub sposób jej obliczania;

6)

określenie sposobu i terminów wypłaty należności głównej oraz należności ubocznych;

7)

termin wykupu oraz zastrzeżenia w przedmiocie możliwości wcześniejszego wykupu.

7.

Emisja skarbowych papierów wartościowych następuje z dniem zarejestrowania skarbowych

papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych oraz w kwocie równej wartości

nominalnej wyemitowanych papierów wartościowych.

8.

Do emisji skarbowych papierów wartościowych nie stosuje się przepisów art. 98 i art. 102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisów wydanych na podstawie art. 97 tej ustawy.

1.

Maksymalny limit wydatków budżetu państwa, o których mowa w art. 10 oraz w art. 11

ust. 3, na lata 2018-2027 wynosi 30 mln zł, z tym że w roku

1)

2018 - 12 mln zł;

2)

2019 - 2 mln zł;

3)

2020 - 2 mln zł;

4)

2021 - 2 mln zł;

5)

2022 - 2 mln zł;

6)

2023 - 2 mln zł;

7)

2024 - 2 mln zł;

8)

2025 - 2 mln zł;

9)

2026 - 2 mln zł;

10)

2027 - 2 mln zł.

2.

Przeznaczenie wydatków określa się jako

1)

w roku 2018 - kwota 10 mln zł na utworzenie Spółki Celowej, kwota 2 mln zł na obsługę

Pełnomocnika;

2)

w latach 2019-2027 - kwoty 2 mln zł rocznie na obsługę Pełnomocnika.

3.

W przypadku gdy wysokość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budżetowego wyniesie

więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, dysponent środków zmniejsza

wysokość środków przeznaczonych na wydatki w drugim półroczu o kwotę stanowiącą różnicę

pomiędzy wysokością tego limitu a kwotą przekroczenia wydatków.

4.

W przypadku gdy wysokość wydatków w poszczególnych miesiącach jest zgodna z planem

finansowym, przepisu ust. 3 nie stosuje się.

5

Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 3, jest

minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

6

Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o którym mowa w

ust. 1, jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

7.

W budżecie państwa tworzy się rezerwę celową na sfinansowanie wydatków, o których

mowa w ust. 1.

Przepis art. 21 ust. 1 stosuje się również do umów zawartych przed dniem wejścia w

życie ustawy w przypadku zatwierdzenia Zasad Zarządzania lub ich zmian.

W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy Prezes Rady Ministrów może nieodpłatnie

przejąć na rzecz Skarbu Państwa udziały lub akcje należące do Przedsiębiorstwa Państwowego

„Porty Lotnicze”, za jego zgodą.

1.

Pierwsze wykazy, o których mowa w art. 99 ust. 1, starosta wykonujący zadanie z zakresu

administracji rządowej, prezydent miasta na prawach powiatu wykonujący zadanie z zakresu

administracji rządowej, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Prezes

Agencji Mienia Wojskowego, Dyrektor Generalny Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy

Państwowe, Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz podmioty, o których mowa w art.

99 ust. 2, przekazują w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie przepisów wydanych

na podstawie art. 99 ust. 11.

2.

W przypadku zmiany przepisów wydanych na podstawie art. 99 ust. 11, w zakresie dotyczącym

wskazania gmin lub ich części, wykazy, o których mowa w art. 99 ust. 1, starosta wykonujący

zadanie z zakresu administracji rządowej, prezydent miasta na prawach powiatu wykonujący

zadanie z zakresu administracji rządowej, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia

Rolnictwa, Prezes Agencji Mienia Wojskowego, Dyrektor Generalny Państwowego Gospodarstwa

Leśnego Lasy Państwowe, Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz podmioty, o których

mowa w art. 99 ust. 2, przekazują w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tej

zmiany.

3.

Pierwsze sprawozdania, o których mowa w art. 22, są składane do dnia 31 grudnia 2018 r.

Sekretarz stanu pełniący funkcję Pełnomocnika, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika

Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej

(Dz. U. poz. 874 oraz z 2018 r. poz. 269) staje się Pełnomocnikiem.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem

1)

art. 125 pkt 11 lit. b i pkt 13, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu

ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2019 r.;

2)

art. 129, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od

dnia 24 lutego 2022 r.;

3)

art. 111, art. 139 i art. 144, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu

ogłoszenia;

4)

art. 84, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.;

5)

art. 113 pkt 4 lit. b i pkt 5 oraz art. 140, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy

od dnia ogłoszenia;

6)

art. 125 pkt 12, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z

mocą od dnia 1 lipca 2019 r.;

7)

art. 125 pkt 10, 17, 18 i 20, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia

ogłoszenia;

8)

art. 113 pkt 19 i art. 142 ust. 4, które wchodzą w życie po upływie 36 miesięcy od

dnia ogłoszenia.