Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o rewitalizacji rzeki Odry

Ustawa określa

1)

szczegółowe zasady i warunki przygotowania inwestycji mających na celu poprawę

a)

warunków środowiskowych rzeki Odry w zakresie ilości i jakości wody w tej rzece, a

także środowiska wodnego oraz zwiększenie możliwości retencjonowania wody na obszarze

zlewni tej rzeki, zwanych dalej „inwestycjami dla Odry”,

b)

funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na obszarze mogącym mieć wpływ na środowisko

wodne w dorzeczu rzeki Odry, zwanych dalej „inwestycjami w zakresie gospodarki wodno-ściekowej”;

2)

działania analityczno-planistyczne na wybranych ciekach wodnych stanowiących dopływy

rzeki Odry, przewidzianych do wykonania w celu identyfikacji potrzeb podejmowania

dalszych działań niezbędnych do poprawy warunków środowiskowych rzeki Odry, zwane

dalej „działaniami planistycznymi”;

3)

zasady wsparcia finansowego przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodnej;

4)

działania mające na celu ustalenie zakresu oddziaływania antropogenicznego na rzekę

Odrę;

5)

zasady realizacji działań mających na celu odbudowę ichtiofauny w rzece Odrze.

Inwestycjami dla Odry są następujące inwestycje

1)

przebudowa budowli, urządzeń i skarp zbiornika wodnego Dzierżno Duże;

2)

przebudowa Kanału Gliwickiego sekcji 0, I, II, III, IV, V i VI (od km 0-000 do km

39-400);

3)

roboty budowlane na stopniu wodnym Ujście Nysy wraz z obiektami związanymi z nim technicznie

i funkcjonalnie oraz infrastrukturą towarzyszącą, w tym budowa jazu w km 180,50 rzeki

Odry;

4)

przebudowa koryta rzeki Odry poniżej stopnia wodnego Ujście Nysy na długości ok. 2000

m;

5)

roboty budowlane polegające na przebudowie budowli regulacyjnych na rzece Odrze na

odcinkach: km 683,0 - 668,0, km 617,6 - 614,7, km 613,5 - 605,0 i km 604,0 - 600,4;

6)

budowa stopnia wodnego Lubiąż na rzece Odrze w rejonie Glinian wraz z infrastrukturą

towarzyszącą;

7)

budowa stopnia wodnego Ścinawa na rzece Odrze w rejonie Ścinawy wraz z infrastrukturą

towarzyszącą;

8)

roboty budowlane polegające na budowie Kanału Odry-Odrzycy w celu zasilania zlewni

potoku Odrzycy wodami rzeki Odry, w gminach Skarbimierz i Lubsza;

9)

roboty budowlane i działania renaturyzacyjne związane z cofką stopnia wodnego Malczyce,

polegające na

a)

przebudowie wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry powyżej stopnia wodnego Malczyce

do Brzegu Dolnego,

b)

realizacji robót lub działań mających na celu dostosowanie terenów przyległych do

rzeki do piętrzenia na odcinku rzeki Odry od Grodzanowa do Brzegu Dolnego,

c)

wykonaniu przepustów na rowie Żabka (prawy brzeg) oraz na rowie odwadniającym Zakrzów-Rzeczyca

(lewy brzeg) dla potrzeb korytarzy migracyjnych dla zwierząt,

d)

renaturyzacji rzeki Barłożnej i części rowu A, robotach budowlanych prowadzących do

połączenia rzeki Odry ze starym korytem rzeki Odry w km 288, przebudowie brzegów koryta

rzeki Odry na odcinku od Grodzanowa do Brzegu Dolnego oraz montażu piezometrów na

prawym brzegu,

e)

rekultywacji terenu istniejącej deponii na prawym brzegu w pobliżu istniejącego zaplecza

budowy, wykonaniu przesłony przeciwfiltracyjnej lewostronnego wału przeciwpowodziowego

w rejonie przepompowni w Rzeczycy oraz przebudowie progu przeciwerozyjnego w dolnym

stanowisku stopnia wodnego Malczyce,

f)

wykonaniu korytarzy migracyjnych dla zwierząt wraz z nasadzeniami roślinności;

10)

roboty budowlane w korycie rzeki Warty w zakresie kształtowania przekroju poprzecznego

i podłużnego koryta rzeki Warty powyżej zbiornika wodnego Poraj i renaturyzacja tej

rzeki;

11)

roboty budowlane związane z odbudową koryta rzeki Radomki na odcinku od km 7+238 do

km 9+046 oraz budową budowli regulacyjnej od km 7+580 do km 7+590 i budowli przelewowo-upustowej

zbiornika Metalurgia;

12)

roboty budowlane w korycie rzeki Piwonii wraz z przebudową infrastruktury krzyżującej

się z rzeką w granicach Kalisza oraz budowa urządzeń wodnych znajdujących się poza

korytem cieku, związanych z robotami w korycie rzeki Piwonii;

13)

roboty budowlane w zakresie kształtowania koryta rzeki Krępicy od km 0+000 do km 5+872,4

wraz z przebudową infrastruktury krzyżującej się z rzeką oraz budowa urządzeń wodnych

znajdujących się poza korytem cieku;

14)

roboty budowlane związane z renaturyzacją rzek Dzierżęcinki, Płoni, Myśli oraz Strugi

Marwickiej, polegające na

a)

budowie przepławek przy istniejących stopniach wodnych na rzekach Dzierżęcince i Płoni,

b)

zapewnieniu prawidłowego przepływu wód na rzekach Myśli i Strudze Marwickiej w wyniku

likwidacji barier w ciągłości biologicznej;

15)

roboty budowlane w korycie rzeki Tywy wraz z budową przepławek na tej rzece;

16)

roboty budowlane w korycie rzeki Płoni polegające na

a)

remoncie jazu w km 2+432 i w km 4+792,

b)

budowie przepławek przy jazach w km 2+432 i w km 4+792,

c)

odbudowie murów oporowych w km 0+819 i w km 0+896,

d)

remoncie skrzydełek wlotu do kanału Ulgi w km 1+366,

e)

remoncie części wlotowej jazu w km 1+325,

f)

wykonaniu slipu na prawym brzegu rzeki Płoni w km 0+786;

17)

roboty budowlane polegające na odbudowie koryta Kanału Grzymisławskiego na długości

L - 7,027 km wraz z budowlami w gminie Śrem;

18)

roboty budowlane polegające na odbudowie Kanału Przybrodzkiego od km 0+000 do km 21+200

na terenie gmin Szamotuły i Kaźmierz w powiecie szamotulskim oraz gmin Rokietnica

i Tarnowo Podgórne w powiecie poznańskim wraz z budowlami hydrotechnicznymi obejmującymi

2 jazy i 17 przepustów;

19)

roboty budowlane w korycie rzeki Warty w rejonie mostu Warta-Rososzyca zwiększające

przepustowość wlotu do zbiornika wodnego Jeziorsko;

20)

roboty budowlane na zbiorniku wodnym Jeziorsko wraz z infrastrukturą towarzyszącą

i przebudowa koryta rzeki Pichny;

21)

roboty budowlane związane z budową zbiornika wodnego Kotlarnia na rzece Bierawce wraz

z infrastrukturą towarzyszącą;

22)

roboty budowlane związane z budową zbiornika wodnego Wielowieś Klasztorna na rzece

Prośnie wraz z elektrownią wodną oraz infrastrukturą towarzyszącą;

23)

roboty budowlane związane z budową zbiornika wodnego Racławice Śląskie na rzece Osobłodze

wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

24)

roboty budowlane związane z budową zbiornika wodnego Dzierżawy-Drozdów w gminie Świnice

Warckie w powiecie łęczyckim i gminie Wartkowice w powiecie poddębickim wraz z infrastrukturą

towarzyszącą;

25)

roboty budowlane związane z odbudową i przebudową zbiornika wodnego Środa na rzece

Moskawie wraz z przebudową górnego odcinka dopływu rzeki Moskawy;

26)

roboty budowlane związane z budową zbiornika wodnego Gozdowo na rzece Wrześnicy w

gminie Września wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

27)

roboty budowlane związane z budową zbiornika wodnego Ścinawa na rzece Ścinawie Niemodlińskiej

w Piorunkowicach w gminach Korfantów i Prudnik wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

28)

roboty budowlane związane z budową zbiornika wodnego w Jasieniu na rzece Lubszy wraz

z infrastrukturą towarzyszącą;

29)

roboty budowlane związane z budową zbiornika wodnego Rokosowo na Rowie Polskim wraz

z infrastrukturą towarzyszącą oraz z przebudową koryta wraz z obwałowaniami odcinka

Rowu Polskiego na odcinku o długości 1,363 km;

30)

roboty budowlane związane z rozbudową zbiornika wodnego Miejska Górka, przebudową

koryta i obwałowań odcinka rzeki Dąbroczni na długości 812 m oraz budową nowego jazu;

31)

roboty budowlane związane z budową zbiornika wodnego

a)

Maleszów w gminie Kondratowice w dolinie rzek Małej Ślęzy i Żelowickiej Wody,

b)

Kamieniec Ząbkowicki na rzece Nysie Kłodzkiej,

c)

na rzece Rudnej w gminie Rudna,

d)

Mora na rzece Morze w Iławie w gminie Nysa i Biskupowie w gminie Głuchołazy,

e)

Masłówka zlokalizowanego w zlewni rzeki Masłówki na obszarze gmin Rawicz, Żmigród

i Wąsosz,

f)

Długomost na rzece Widawie w gminie Dziadowa Kłoda,

g)

Mirocin Górny w Mirocinie Górnym,

h)

Brzeźnica na rzece Brzeźniczance w gminie Brzeźnica,

i)

powyżej Dzierżoniowa na rzece Piławie

- wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

32)

roboty budowlane związane z budową zbiornika wodnego Pielgrzymka na rzece Skorze w

gminie Pielgrzymka wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

33)

roboty budowlane związane z przebudową zbiornika wodnego Włodzienin;

34)

roboty budowlane polegające na

a)

przebudowie i odbudowie koryta cieku Siekierka od km od 0+00 do km 15+846 z wyłączeniem

odcinka od km 0+526 do km 0+556,

b)

budowie 10 zbiorników wodnych na cieku Siekierka, których zapory czołowe będą zlokalizowane

na cieku Siekierka w km 3+312, km 3+859 i km 15+420 oraz na cieku Gozdnica w km 1+320,

km 5+135, km 5+640 i km 15+420, oraz rowu R-F w km 0+530, km 1+050 i km 2+832 znajdujących

się w gminie Siekierczyn oraz gminie miejskiej i gminie wiejskiej Lubań;

35)

roboty budowlane na rzekach Bobrze i Brzeźnicy w celu renaturyzacji związane z przebudową

koryta tych rzek w celu ich udrożnienia dla ichtiofauny, budową przepławek i progów,

utworzeniem sztucznych i powiększeniem już istniejących tarlisk, oraz z budową instalacji

niezbędnej dla ichtiofauny;

36)

roboty budowlane na rzekach Nysie Kłodzkiej, Białej Głuchołaskiej i Dzikiej Orlicy

w celu renaturyzacji polegające na przebudowie koryta tych rzek oraz na rzece

a)

Nysie Kłodzkiej - przebudowie 2 przepławek i budowie 6 przepławek,

b)

Białej Głuchołaskiej - przebudowie 3 przepławek i budowie 12 przepławek;

37)

roboty budowlane związane z przebudową jazu Skałka na rzece Bystrzycy w gminie Kąty

Wrocławskie oraz przebudową przepławki w celu poprawy warunków migracyjnych dla ichtiofauny;

38)

roboty budowlane związane z przebudową obwałowań i budowli piętrzących rzeki Ślęzy

na terenie Wrocławia i gmin Kobierzyce, Żórawiny, Borów, Jordanów Śląski, Kondratowice

i Niemcza, wraz z elementami renaturyzacji rzeki;

39)

roboty budowlane związane z budową przepławek w celu poprawy warunków migracyjnych

dla ichtiofauny

a)

przy jazach na Kanale Północnym Obry

-

nr 6 w Małej Wsi w km 1+600,

-

nr 7 w Kopanicy w km 4+700,

-

nr 8 w Jażyńcu w km 8+330,

-

nr 9 w Obrze w km 10+950,

-

nr 10 w Obrze w km 13+230,

b)

na rzece Bukowej w

-

km 1+269,

-

km 7+066,

-

km 16+139,

-

km 18+740;

40)

roboty budowlane na rzece Warcie od km 333+000 do km 406+600 związane z przebudową

koryta rzeki oraz odbudową budowli regulacyjnych;

41)

roboty budowlane w Kiszkowie związane z budową zbiornika wodnego, w szczególności

obejmujące odbudowę lub przebudowę 2 jazów;

42)

roboty budowlane związane z rozbiórką istniejącego jazu i budową nowego jazu na rzece

a)

Męcince w km 12+525,

b)

Obrze w km 93+400 w Perzynach oraz z przebudową koryta tej rzeki poniżej i powyżej

jazu,

c)

Obrze w km 78+820 w Rybojadach oraz z przebudową koryta tej rzeki poniżej i powyżej

jazu,

d)

Łobżonce w km 20+970 o nazwie Klawek oraz z budową przepławki oraz przebudową odcinka

drogi powiatowej nr 1193P, a także przebudową sieci wodociągowej oraz infrastruktury

telekomunikacyjnej;

43)

roboty budowlane związane z odbudową jazu na rzece Osiecznicy w km 18+740;

44)

roboty budowlane związane z budową i przebudową 11 jazów na rzece Nerze w lokalizacji

jaz

a)

Puczniew w km 72+203,

b)

Feliksów w km 63+029,

c)

Zofiówka w km 61+205,

d)

Kolonia Góra Bałdrzychowska w km 58+219,

e)

Bałdrzychów w km 56+117,

f)

Bliźnia w km 51+028,

g)

Małe w km 47+949,

h)

Wilkowice w km 45+549,

i)

Wólka w km 40+370,

j)

Borek w km 36+407,

k)

Zimne w km 30+114;

45)

roboty budowlane związane z odbudową 5 jazów na rzece Łomnicy w km 0+627, km 0+977,

km 1+510, km 1+988 i km 4+075;

46)

roboty budowlane na rzekach Bukowej i Kamionce związane z odbudową 8 budowli piętrzących

a)

w km 17+451 w Kocieniu Wielkim oraz z budową przepławki,

b)

w km 22+052 w Górnicy,

c)

w km 22+063 w Górnicy,

d)

w km 22+915 w Górnicy,

e)

w km 24+239 w Biernatowie,

f)

w km 32+611 w Smolarni,

g)

w km 36+338 w Straduniu,

h)

w km 36+768 w Straduniu;

47)

roboty budowlane polegające na budowie budowli stabilizującej poziom wody w jeziorze

Wielimie na wypływie rzeki Gwdy z tego jeziora;

48)

roboty budowlane polegające na budowie progów ze stałym piętrzeniem w celu stabilizacji

poziomu wody w jeziorach Rudno, Dubie, Lubie, Drawsko i Prosino;

49)

roboty budowlane związane z odbudową jazu na rzece Człapi w km 6+645;

50)

roboty budowlane polegające na budowie urządzeń piętrzących na wypływie z jezior Pojezierza

Gnieźnieńskiego: Jeziora Ochrowskiego, Jeziora Suszewskiego, Jeziora Ostrowskiego

oraz Jeziora Cienciskiego;

51)

roboty budowlane na rzece Noteci związane z budową 6 przepławek na stopniach wodnych

w Pakości, Łabiszynie, Dębinku, Białych Błotach, Starej Noteci Rynarzewskiej i Nakle

Zachód.

1.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie może otrzymywać dotacje celowe z budżetu

państwa na dofinansowanie lub finansowanie inwestycji dla Odry, o których mowa w art.

2 pkt 10-14, 16-19, 24-27, 29, 31 lit. a i c-i, pkt 32-41, 42 lit. b i c, pkt 44-46

i 48-50.

2.

Przepisu ust. 1 nie stosuje się w zakresie, w jakim środki finansowe na dofinansowanie

lub finansowanie inwestycji dla Odry wymienionych w ust. 1 zostały zapewnione ze środków

Unii Europejskiej lub międzynarodowych instytucji finansowych.

3.

Do dotacji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890 i 1963) oraz przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm..

1.

Do inwestycji dla Odry stosuje się przepisy ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji

inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1812 oraz z 2023 r. poz. 1890) dotyczące inwestycji, o których mowa w art. 1 pkt 1 tej ustawy, z wyjątkiem art.

25 ust. 1 tej ustawy.

2.

Decyzję, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania

do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, w sprawie inwestycji dla Odry wydaje się w terminie nie dłuższym niż miesiąc od

dnia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji, a w sprawach

szczególnie skomplikowanych - w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia złożenia

wniosku. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

3.

Do terminów, o których mowa w ust. 2, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach

prawa na dokonanie określonych czynności, okresów doręczania z wykorzystaniem publicznej

usługi hybrydowej w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych

(Dz. U. z 2023 r. poz. 285 i 1860), okresu zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresu opóźnień spowodowanych

z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

1.

Inwestycjami w zakresie gospodarki wodno-ściekowej są następujące inwestycje

1)

budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracjach w rozumieniu

art. 86 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, zwanych dalej „aglomeracjami”, które zostały wymienione w załączniku nr 1 do ustawy;

2)

budowa lub modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracjach, które zostały wymienione

w załączniku nr 2 do ustawy.

2.

Spośród inwestycji ujętych w sporządzonym na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych pierwszeństwo w uzyskiwaniu dofinansowania

ze środków finansowych wskazanych w tym programie mają inwestycje w zakresie gospodarki

wodno-ściekowej na obszarze tych aglomeracji, które nie spełniają warunków, o których

mowa w art. 87a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

3.

Dla inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wydaje się

1)

pozwolenie na budowę w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia złożenia wniosku,

a w sprawach szczególnie skomplikowanych - w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia

złożenia wniosku;

2)

pozwolenie na użytkowanie w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia złożenia wniosku,

a w sprawach szczególnie skomplikowanych - w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia

złożenia wniosku;

3)

decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia

złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - w terminie nie dłuższym

niż 60 dni od dnia złożenia wniosku.

4.

Do terminów, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach

prawa na dokonanie określonych czynności, okresów doręczania z wykorzystaniem publicznej

usługi hybrydowej w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień

spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

5.

Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się także do inwestycji polegających na budowie, rozbudowie

lub przebudowie instalacji lub urządzeń do oczyszczania lub podczyszczania ścieków

przemysłowych lub wód pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych, zawierających

chlorki i siarczany, w celu utworzenia systemu oczyszczania lub podczyszczania ścieków

zasolonych, o którym mowa w art. 16 pkt 50a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, a także do inwestycji mających na celu budowę, przebudowę lub rozbudowę systemu

retencyjno-dozującego, o którym mowa w art. 16 pkt 50b tej ustawy.

W przypadku uzyskania informacji o wystąpieniu zagrożenia lub zdarzenia mogących spowodować

zmianę jakości wody na ujęciu wody wykorzystywanej do zaopatrzenia ludności w wodę

przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub na obszarze zasilania ujęcia wody, właściwe

miejscowo wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego niezwłocznie powiadamia o wystąpieniu

tego zagrożenia lub zdarzenia, ich ustaniu, a także o istotnych okolicznościach ich

dotyczących

1)

właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, właściwego państwowego

granicznego inspektora sanitarnego, właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora

sanitarnego lub wojskowego inspektora sanitarnego - właściwego terytorialnie wojskowego

ośrodka medycyny prewencyjnej i właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska;

2)

właścicieli lub zarządców ujęć wody wykorzystywanej do zaopatrzenia ludności w wodę

przeznaczoną do spożycia przez ludzi;

3)

właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa

Wodnego Wody Polskie;

4)

Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;

5)

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie spośród działań określonych w przepisach

wydanych na podstawie art. 321 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne w zakresie planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przyjętego w 2022 r.

w pierwszej kolejności wykonuje działania planistyczne dotyczące

1)

analizy możliwości przebudowy budowli piętrzących w celu zapewnienia ciągłości biologicznej

i morfologicznej oraz spełnienia celów środowiskowych na rzekach

a)

Bobrze na odcinkach

-

od dopływu rzeki Kamiennej do zbiornika Pilchowice,

-

od rzeki Kwisy do ujścia,

b)

Olzie od jej źródła do granicy państwowej,

c)

Ślęzy od jej źródła do Księginki,

d)

Kaczawie do Nysy Szalonej,

e)

Tywie od dopływu z Tywic wraz z dopływem z Tywic do ujścia,

f)

Inie od jej źródeł do Stobnicy,

g)

Bystrzycy od zbiornika Mietków do ujścia,

h)

Widawie od zbiornika Michalice do Oleśnicy,

i)

Płoni

-

od jeziora Płonno do ujścia,

-

od jeziora Płoń do jeziora Żelewko;

2)

oceny wpływu budowli poprzecznych na ciągłość biologiczną i cele środowiskowe jednolitych

części wód powierzchniowych, a dodatkowo - w przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu

tych budowli na ciągłość biologiczną i cele środowiskowe - analizy możliwości wdrożenia

działań zapewniających ciągłość biologiczną na rzekach

a)

Bobrze na odcinkach

-

od dopływu rzeki Kamiennej do zbiornika Pilchowice,

-

od zbiornika Pilchowice do Żeliszowskiego Potoku,

-

od rzeki Kwisy do ujścia,

b)

Olzie od jej źródła do granicy państwowej,

c)

Ślęzy od jej źródła do Księginki,

d)

Kaczawie do Nysy Szalonej,

e)

Inie od jej źródeł do Stobnicy,

f)

Widawie od zbiornika Michalice do Oleśnicy;

3)

kontroli funkcjonowania urządzeń do migracji ryb w celu ustalenia ich prawidłowego

działania i umożliwienia odpowiedniej migracji ryb na rzekach

a)

Bobrze na odcinkach

-

od zbiornika Pilchowice do Żeliszowskiego Potoku,

-

od rzeki Kwisy do ujścia,

b)

Nysie Kłodzkiej od Ścinawki do oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej,

c)

Inie od jej źródeł do Krąpieli,

d)

Nysie Łużyckiej od rzeki Żółtej Wody do rzeki Skrody,

e)

Płoni od jeziora Płonno do ujścia;

4)

monitoringu skuteczności istniejących urządzeń do migracji ryb w celu weryfikacji

prawidłowego funkcjonowania tych urządzeń, a dodatkowo - w przypadku stwierdzenia

negatywnego wpływu budowli na ciągłość biologiczną i cele środowiskowe - analizy możliwości

wdrożenia działań zapewniających ciągłość biologiczną i spełnienie celów środowiskowych

na rzekach

a)

Bobrze na odcinkach

-

od zbiornika Pilchowice do Żeliszowskiego Potoku,

-

od rzeki Kwisy do ujścia,

b)

Nysie Kłodzkiej od Ścinawki do oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej,

c)

Inie od jej źródeł do Krąpieli,

d)

Nysie Łużyckiej od rzeki Żółtej Wody do rzeki Skrody,

e)

Płoni od jeziora Płonno do ujścia.

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm. w art. 29 w ust. 2 po pkt 18 dodaje się pkt 18a w brzmieniu

„

18a)

urządzeń pomiarowych wielkości przepływu wód i jakości wód w zakresie przewodności

elektrolitycznej właściwej i temperatury umożliwiających szacowanie sumarycznego stężenia

chlorków i siarczanów;

”

.

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, z późn. zm. w art. 115 w § 13 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu

„

10)

inspektor Inspekcji Wodnej.

”

.

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

1)

w art. 400a w ust. 1

a)

dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu

„

1a)

opracowywanie planu gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planu zarządzania

ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy, Krajowego programu oczyszczania

ścieków komunalnych, wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrożenia powodziowego,

map ryzyka powodziowego, dokumentów, programów i strategii w zakresie zbiorowego zaopatrzenia

w wodę oraz tworzenie i utrzymanie systemu informacyjnego gospodarowania wodami;

1b)

opracowywanie działań lub ich części stanowiących strategię morską, których celem

jest zapewnienie osiągnięcia celów środowiskowych dla wód morskich oraz dobrego stanu

środowiska wód morskich, w tym odpowiednio opracowanie, wdrożenie i przegląd wstępnej

oceny stanu środowiska wód morskich, zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu

środowiska wód morskich, zestawu celów środowiskowych dla wód morskich, programu monitoringu

wód morskich oraz programu ochrony wód morskich;

”

,

b)

po pkt 2a dodaje się pkt 2b i 2c w brzmieniu

„

2b)

wspomaganie osłony hydrologicznej i meteorologicznej społeczeństwa oraz gospodarki,

a także rozpoznawanie, kształtowanie i ochronę zasobów wodnych kraju;

2c)

wspomaganie realizacji zadań w zakresie rozpoznawania, bilansowania i ochrony wód

podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę;

”

,

c)

pkt 5 otrzymuje brzmienie

„

5)

wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie

środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony

przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, zaopatrzenia ludności w wodę,

odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz instalacji i urządzeń służących ponownemu

wykorzystaniu wód;

”

,

d)

po pkt 8c dodaje się pkt 8d w brzmieniu

„

8d)

koszty przeprowadzania czynności, o których mowa w art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska

(Dz. U. z 2023 r. poz. 824, 1195 i 1719), i kontroli, o których mowa w art. 9 ust. 1 tej ustawy, w tym pobierania próbek oraz

wykonywania pomiarów i analiz na potrzeby działań kontrolnych, o których mowa w art.

2 ust. 1 pkt 2a lit. a, na zasadach określonych w art. 28f ust. 3 i 4 tej ustawy;

”

;

2)

w art. 400b ust. 1 otrzymuje brzmienie

„

1.

Celem działania Narodowego Funduszu jest finansowanie ochrony środowiska i gospodarki

wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 1a-2c, 5-9a, 11-22 i 24-42 oraz

art. 410a ust. 4-6.

”

;

3)

w art. 401c uchyla się ust. 12.

W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1124) w art. 96 po § 1ad dodaje się § 1ae w brzmieniu

„

§ 1ae.

W postępowaniu mandatowym, w sprawach o czyny określone w art. 476 ust. 1 i 2, art. 477 pkt 4-8 i 12 oraz art. 478 pkt 2, 6, 7, 9, 10 i 12-16

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890 i 1963) można nałożyć grzywnę w wysokości od 1000 zł do 7500 zł.

”

.

W ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

(Dz. U. z 2023 r. poz. 202, 547, 1053, 1088 i 1489) w art. 2 w ust. 1 w pkt 21 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 22 w

brzmieniu

„

22)

inspektorzy regionalnej inspekcji wodnej.

”

.

W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688 i 1890) wprowadza się następujące zmiany

1)

w art. 14 w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie

„

2)

dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich - w sprawach decyzji, o których mowa w art. 80,

art. 132, art. 135 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 226 ust. 4, art. 271 ust. 7, art. 272

ust. 19, art. 273 ust. 6, art. 275 ust. 15 i 19, art. 310 ust. 7, art. 311 ust. 6

oraz art. 472aa ust. 2;

”

;

2)

w art. 16

a)

po pkt 50 dodaje się pkt 50a i 50b w brzmieniu

„

50a)

systemie oczyszczania lub podczyszczania ścieków zasolonych - rozumie się przez to

urządzenia lub zespół urządzeń do oczyszczania lub podczyszczania ścieków przemysłowych

lub wód pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych, zawierających chlorki i siarczany,

pozwalające zmniejszyć sumaryczne stężenie chlorków i siarczanów do poziomu stężenia

poniżej 1500 mg/l, a w przypadku zakładów innych niż zakłady odprowadzające ścieki

o zwiększonym zasoleniu - system pozwalający zmniejszyć sumaryczne stężenie chlorków

i siarczanów co najmniej o 500 mg/l, nie wliczając w to wartości oczyszczenia lub

podczyszczenia ścieków przemysłowych lub wód pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych,

zawierających chlorki i siarczany, wynikających z obowiązków oczyszczania lub podczyszczania

tych ścieków lub wód nałożonych na zakład w pozwoleniu wodnoprawnym lub pozwoleniu

zintegrowanym;

50b)

systemie retencyjno-dozującym - rozumie się przez to zespół urządzeń służący do wprowadzania

ścieków przemysłowych lub wód pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych, zawierających

chlorki i siarczany, z zakładów do końcowego odbiornika tych ścieków lub wód i ich

retencjonowania w okresach obowiązywania na obszarze, na którym są zlokalizowane odbiorniki

ścieków, ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną, wydanego przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną,

umożliwiający okresowe wstrzymanie lub ograniczenie wprowadzania tych ścieków lub

wód do wód;

”

,

b)

po pkt 73 dodaje się pkt 73a w brzmieniu

„

73a)

zakładzie odprowadzającym ścieki o zwiększonym zasoleniu - rozumie się przez to zakład

wprowadzający do śródlądowych wód powierzchniowych płynących ścieki przemysłowe o

sumarycznym stężeniu chlorków i siarczanów powyżej 1500 mg/l lub wody pochodzące z

odwodnienia zakładów górniczych, zawierające chlorki i siarczany, niezależnie od sumy

stężeń chlorków i siarczanów, jeżeli sumaryczna zawartość stężeń chlorków i siarczanów

w odbiornikach tych ścieków lub wód, wyliczona przy założeniu pełnego wymieszania,

przekracza 1000 mg/l;

”

;

3)

w art. 76 w ust. 1 w pkt 5 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 6 w brzmieniu

„

6)

ścieków oczyszczonych do jezior, jeżeli

a)

zakład korzystał z wyłączenia z zakazu określonego w art. 15 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych

innych ustaw

(Dz. U. poz. 1087),

b)

czas dopływu oczyszczonych ścieków do jeziora byłby krótszy niż 24 godziny, także

w przypadku wprowadzania ścieków oczyszczonych do wód cieków naturalnych oraz kanałów

będących dopływami jezior, oraz

c)

są prowadzone pomiary: w sposób ciągły - ilości ścieków, a także w sposób okresowy,

nie rzadziej niż raz na kwartał - jakości ścieków

”

;

4)

w art. 101 ust. 1 otrzymuje brzmienie

„

1.

Zakłady pobierające wodę, przeznaczające ścieki do rolniczego wykorzystania oraz wprowadzające

ścieki do wód lub ziemi, są obowiązane

1)

prowadzić

a)

pomiary ilości pobranej wody oraz ilości i jakości ścieków, a także ewidencję dokonywanych

pomiarów,

b)

ewidencję każdego zrzutu z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej

oraz z przelewów kanalizacji deszczowej, w której wskazuje się datę i czas trwania

zrzutu;

2)

przechowywać ewidencję, o której mowa w pkt 1 lit. b, przez okres 5 lat na potrzeby

kontroli gospodarowania wodami.

”

;

5)

po art. 101 dodaje się art. 101a w brzmieniu

„

Art. 101a.

1.

Jeżeli zakład posiada system retencyjno-dozujący, to na obszarze, na którym są zlokalizowane

odbiorniki ścieków, zgodnie z ostrzeżeniami przed suszą hydrologiczną zakład ten jest

obowiązany przez okres suszy hydrologicznej do

1)

wstrzymania wprowadzania ścieków przemysłowych lub wód pochodzących z odwodnienia

zakładów górniczych, zawierających chlorki i siarczany, do wód lub

2)

ograniczenia wprowadzania ścieków przemysłowych lub wód pochodzących z odwodnienia

zakładów górniczych, zawierających chlorki i siarczany, do wód co najmniej do poziomu

1/2 wysokości określonej w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym

maksymalnej ilości ścieków wprowadzanych do wód

- jednak nie dłużej niż do osiągnięcia maksymalnego wypełnienia urządzeń wchodzących

w skład tego systemu służących do retencji tych wód lub ścieków, biorąc pod uwagę

przewidywaną długość okresu suszy hydrologicznej, a także ewentualną potrzebę zapewnienia

zdolności retencyjnych systemu retencyjno-dozującego w okresie następnej suszy, która

mogłaby wystąpić w najbliższym okresie.

2.

Po zakończeniu okresu suszy zakład, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do zwiększania

zdolności retencyjnych systemu retencyjno-dozującego, jeżeli warunki środowiskowe

na to pozwalają.

3.

W przypadku ponownego wystąpienia suszy hydrologicznej zakład, o którym mowa w ust.

1, jest obowiązany do stosowania wymagań określonych w ust. 1 w zakresie pozostałej

wolnej pojemności urządzeń wchodzących w skład systemu retencyjno-dozującego służących

do retencji tych wód lub ścieków, biorąc pod uwagę przewidywaną długość okresu suszy

hydrologicznej, a także ewentualną potrzebę zapewnienia zdolności retencyjnych systemu

retencyjno-dozującego w okresie następnej suszy, która mogłaby wystąpić w najbliższym

okresie.

”

;

6)

w art. 130 w ust. 1 w pkt 26 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 27 w

brzmieniu

„

27)

lokalizowanie pomp ciepła i akumulatorów ciepła warstwy wodonośnej.

”

;

7)

w art. 140 w pkt 19 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 20 w brzmieniu

„

20)

lokalizowanie pomp ciepła i akumulatorów ciepła warstwy wodonośnej.

”

;

8)

po art. 190 dodaje się art. 190a w brzmieniu

„

Art. 190a.

1.

Można uniemożliwić lub ograniczyć korzystanie z urządzenia wodnego wykonanego bez

wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego lub urządzenia wodnego,

z którego korzystanie z wód odbywa się bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub

zgłoszenia wodnoprawnego, lub pozwolenia zintegrowanego, które stanowi

1)

wylot urządzenia służącego do wprowadzania ścieków do wód, ziemi lub urządzeń wodnych,

2)

wylot służący do wprowadzania wody do wód, ziemi lub urządzeń wodnych lub

3)

pomost i przystań

- przez zastosowanie środków lub urządzeń służących odpowiednio do zablokowania odprowadzania

ścieków lub wód z tego urządzenia albo utrudniających wejście na dane urządzenie.

2.

Uniemożliwienia korzystania z urządzenia wodnego, o którym mowa w ust. 1, lub ograniczenia

korzystania z tego urządzenia, dokonuje organ Wód Polskich właściwy w sprawie wydania

pozwolenia wodnoprawnego lub dokonania zgłoszenia wodnoprawnego lub Inspekcja Wodna.

3.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1

1)

Inspekcja Wodna niezwłocznie powiadamia o uniemożliwieniu korzystania z urządzenia

wodnego, o którym mowa w ust. 1, lub ograniczeniu korzystania z tego urządzenia właściwy

organ Wód Polskich;

2)

właściwy organ Wód Polskich

a)

niezwłocznie powiadamia o uniemożliwieniu korzystania z urządzenia wodnego, o którym

mowa w ust. 1, lub ograniczeniu korzystania z tego urządzenia odpowiednio właściciela

urządzenia wodnego lub podmiot korzystający z tego urządzenia - jeżeli jest możliwe

ich ustalenie,

b)

podejmuje działania w celu wszczęcia procedury legalizacji urządzenia wodnego - w

przypadku korzystania z urządzenia wodnego wykonanego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego

lub zgłoszenia wodnoprawnego,

c)

podejmuje działania w celu wszczęcia postępowania na podstawie art. 343 ust. 1 lub

6 - w przypadku korzystania z wód przez zakład bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego

lub zgłoszenia wodnoprawnego.

4.

Właściciel urządzenia wodnego, o którym mowa w ust. 1, lub podmiot korzystający z

tego urządzenia mogą w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa

w ust. 3 pkt 2 lit. a, lub od dnia powzięcia wiadomości o uniemożliwieniu korzystania

z tego urządzenia lub ograniczeniu korzystania z niego, wnieść sprzeciw do organu,

o którym mowa w ust. 2.

5.

Do sprzeciwu, o którym mowa w ust. 4, załącza się dokumenty potwierdzające

1)

tytuł prawny podmiotu wnoszącego sprzeciw do dysponowania urządzeniem wodnym;

2)

legalność wykonania urządzenia wodnego;

3)

legalność korzystania z wód z wykorzystaniem urządzenia wodnego.

6.

Właściwy organ Wód Polskich rozpatruje sprzeciw w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia

i w przypadku

1)

uwzględnienia sprzeciwu - niezwłocznie usuwa zainstalowane przez siebie lub Inspekcję

Wodną urządzenia, które uniemożliwiały lub ograniczały korzystanie z wykonanego urządzenia;

2)

gdy urządzenie wodne zostało wykonane bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub

zgłoszenia wodnoprawnego lub korzystanie z wód z urządzenia wodnego odbywa się bez

wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego - odmawia, w drodze

decyzji, uwzględnienia sprzeciwu.

”

;

9)

w dziale V po rozdziale 1 dodaje się rozdział 1a w brzmieniu

„

Rozdział 1a

Przygotowanie inwestycji w zakresie systemu retencyjno-dozującego

Art. 194a.

1.

Do inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie systemu retencyjno-dozującego

o pojemności umożliwiającej wstrzymanie przez co najmniej 5 następujących po sobie

dni wprowadzania do wód ścieków lub wód, stosuje się przepisy niniejszego rozdziału,

jeżeli inwestor uzyska pozytywną opinię Prezesa Wód Polskich dotyczącą planowanej

inwestycji.

2.

Za inwestora, o którym mowa w ust. 1, uznaje się zakład wprowadzający do śródlądowych

wód powierzchniowych płynących ścieki przemysłowe lub wody pochodzące z odwodnienia

zakładów górniczych, zawierające chlorki i siarczany lub działający na rzecz takiego

zakładu inny podmiot, który zajmuje się lub będzie zajmował się wprowadzeniem wód

z zakładów górniczych do wód.

Art. 194b.

1.

Prezes Wód Polskich, na wniosek inwestora, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku

sporządza i przedstawia inwestorowi opinię dotyczącą możliwości zastosowania ograniczenia

w korzystaniu z nieruchomości w związku z realizacją inwestycji w zakresie systemu

retencyjno-dozującego, którą przygotowuje z uwzględnieniem

1)

planowanej lokalizacji inwestycji na nieruchomościach osób trzecich, uwzględniając

potrzebę stosowania proporcjonalnych ograniczeń praw i wolności osób trzecich, a w

szczególności przebiegu inwestycji liniowej po najkrótszej drodze od odbiornika wód

pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych do zakładu górniczego lub zbiornika

retencyjnego, w którym są przetrzymywane te wody, chyba że ten przebieg powodowałby

większą ingerencję w prawa i wolności osób trzecich, a także z uwzględnieniem uwarunkowań

przyrodniczych i terenowych;

2)

zakładanego efektu realizacji inwestycji dla środowiska wodnego, uwzględniając potrzebę

zapewnienia retencjonowania ścieków przemysłowych lub wód pochodzących z odwodnienia

zakładów górniczych, zawierających chlorki i siarczany, podczas obowiązywania na obszarze,

na którym zlokalizowano odbiorniki ścieków, ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną w

celu okresowego, trwającego przez co najmniej 5 następujących po sobie dni wstrzymania

wprowadzania tych ścieków do wód lub ziemi;

3)

potrzeby zwiększenia efektywności działania systemu lub pozytywnego wpływu na środowisko

planowanych zmian - w przypadku rozbudowy lub przebudowy systemu retencyjno-dozującego.

2.

Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się

1)

opis planowanej lokalizacji inwestycji i stanu prawnego nieruchomości, na której ta

inwestycja będzie realizowana;

2)

opis zakładanego efektu realizacji inwestycji dla środowiska wodnego z podaniem

a)

zakładanej pojemności zbiorników retencyjnych,

b)

ilości ścieków przemysłowych lub wód pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych,

zawierających chlorki i siarczany, odprowadzanych systemem retencyjno-dozującym,

c)

maksymalnej ilości ścieków przemysłowych lub wód pochodzących z odwodnienia zakładów

górniczych, zawierających chlorki i siarczany, wprowadzanych do wód lub ziemi, określonej

w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym;

3)

w przypadku rozbudowy lub przebudowy systemu retencyjno-dozującego - opis zakładanego

zwiększenia efektywności działania tego systemu lub opis pozytywnego wpływu planowanych

zmian na środowisko.

3.

Opinię, o której mowa w ust. 1, inwestor załącza do

1)

wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania

do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1812 oraz z 2023 r. poz. 1890);

2)

wniosku o pozwolenie na budowę;

3)

odpowiedniej zgody wodnoprawnej, jeżeli jest wymagana.

Art. 194c.

Do inwestycji, o której mowa w art. 194a, stosuje się przepisy ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji

inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dotyczące inwestycji, o których mowa w art. 1 pkt 1 tej ustawy.

Art. 194d.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym wyznaczono tereny rolnicze,

tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, leśnych, hodowlanych i ogrodniczych

lub tereny łąk lub pastwisk, umożliwia również lokalizację na tych terenach, z wyjątkiem

obszarów objętych przynajmniej jedną formą ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, systemów retencyjno-dozujących lub ich części, chyba że ustalenia tego planu miejscowego

zakazują ich lokalizacji.

”

;

10)

w art. 239 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu

„

3a.

W skład Wód Polskich wchodzi Inspekcja Wodna.

”

;

11)

w art. 240

a)

w ust. 2 w pkt 25 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 26 w brzmieniu

„

26)

realizuje zadania Krajowej Inspekcji Wodnej.

”

,

b)

w ust. 3 w pkt 30 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 31 w brzmieniu

„

31)

realizują zadania regionalnej inspekcji wodnej.

”

,

c)

w ust. 4

-

w pkt 1 w lit. a skreśla się wyrazy „281 ust. 7,”,

-

w pkt 3

-

- uchyla się lit. b,

-

- dodaje się lit. c w brzmieniu

„

c)

administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa w art. 472aa ust. 1;

”

;

12)

w art. 251 ust. 6 otrzymuje brzmienie

„

6.

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, wykaz

stanowisk służbowych w Wodach Polskich, w tym w Inspekcji Wodnej, na których pracownicy

są obowiązani do noszenia munduru gospodarki wodnej, elementy składowe munduru, w

tym te wyróżniające mundur Inspekcji Wodnej wśród mundurów Wód Polskich, wzory munduru

gospodarki wodnej oraz czas ich używania, mając na uwadze rodzaj stanowisk służbowych,

a także potrzebę odróżnienia tego munduru od umundurowania wykorzystywanego przez

inne służby.

”

;

13)

w dziale VI po rozdziale 2 dodaje się rozdział 2a w brzmieniu

„

Rozdział 2a

Inspekcja Wodna

Art. 251a.

1.

Inspekcją Wodną kieruje Krajowy Inspektor Wodny przy pomocy regionalnych inspektorów

wodnych.

2.

Prezes Wód Polskich pełni funkcję Krajowego Inspektora Wodnego.

3.

Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej Wód Polskich pełnią funkcje regionalnych

inspektorów wodnych.

4.

Zadania Inspekcji Wodnej wykonują inspektorzy będący pracownikami Wód Polskich.

5.

W skład Inspekcji Wodnej wchodzą

1)

Krajowa Inspekcja Wodna działająca przy Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej;

2)

regionalne inspekcje wodne działające przy regionalnych zarządach gospodarki wodnej.

6.

Obszar działania poszczególnych regionalnych inspekcji wodnych wyznacza obszar działania

poszczególnych regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

Art. 251b.

Zadaniem Inspekcji Wodnej jest

1)

kontrola przestrzegania przepisów niniejszej ustawy, ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r.

o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na podstawie tych ustaw;

2)

kontrola gospodarowania wodami w zakresie określonym w przepisach działu VII rozdziału

3;

3)

dokonywanie czynności, o których mowa w art. 190a ust. 1 i 3 pkt 1.

Art. 251c.

1.

Krajowy Inspektor Wodny kieruje pracą Krajowej Inspekcji Wodnej.

2.

Do zadań Krajowej Inspekcji Wodnej należy

1)

koordynacja działalności regionalnych inspekcji wodnych i nadzór nad tą działalnością,

w szczególności poprzez wydawanie poleceń dotyczących sposobu realizacji zadań oraz

żądanie przekazania informacji;

2)

określanie ryzyka wystąpienia potencjalnych zdarzeń mogących powodować negatywne skutki

dla wód lub zasobów ryb w wodach w celu eliminacji tych skutków;

3)

opracowywanie rocznego planu działania Inspekcji Wodnej;

4)

przygotowywanie planu kontroli gospodarowania wodami na dany rok.

Art. 251d.

1.

Regionalny inspektor wodny kieruje pracą regionalnej inspekcji wodnej.

2.

Regionalny inspektor wodny wykonuje zadania, o których mowa w art. 251b, w zakresie

swojej właściwości, oraz przekazuje właściwym organom Wód Polskich dokumentację sporządzoną

w ramach czynności służbowych, w celu ewentualnego wszczęcia właściwego postępowania

lub podjęcia innych czynności przewidzianych w ustawie.

3.

Podczas wykonywania zadań regionalnej inspekcji wodnej, o których mowa w ust. 2, inspektorzy

regionalnej inspekcji wodnej są uprawnieni do

1)

poboru próbek wody i ścieków do badań wykonywanych przez inspektora akredytowanego

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1854);

2)

nakładania grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w niniejszej

ustawie oraz w ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym;

3)

kontrolowania dokumentów uprawniających do połowu ryb osób dokonujących połowu, a

w przypadku podejrzenia popełnienia wykroczenia - zatrzymywania tych dokumentów za

pokwitowaniem, z tym że dokumenty te wraz z wnioskiem o ukaranie przekazuje się do

sądu w terminie 7 dni od dnia ich zatrzymania;

4)

kontrolowania liczby, masy i gatunków odłowionych ryb oraz kontrolowania przedmiotów

służących do ich połowu;

5)

zabezpieczania porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu - w przypadku

niemożności ustalenia ich posiadacza;

6)

żądania wyjaśnień i wykonywania czynności niezbędnych do przeprowadzenia kontroli,

w szczególności w zakresie niezbędnym do ustalenia

a)

maksymalnej technicznej wydajności instalacji lub urządzeń służących do wprowadzania

ścieków do wód lub ziemi przez podmiot wprowadzający ścieki do wód lub ziemi bez wymaganego

pozwolenia wodnoprawnego,

b)

rodzaju ścieków wprowadzanych do wód lub ziemi bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego;

7)

legitymowania świadków przestępstwa lub wykroczenia w celu ustalenia ich tożsamości;

8)

żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, a także zwracania się o taką

pomoc do jednostek gospodarczych, organizacji społecznych, a w nagłych przypadkach

- zwracania się do każdego obywatela o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych

w przepisach o Policji określających szczegółowe zasady żądania takiej pomocy;

9)

dokonywania czynności wyjaśniających w postępowaniach w sprawach o wykroczenia, które

zostały określone w przepisach niniejszej ustawy i ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, sporządzania wniosków o ukaranie do sądu w sprawach o wykroczenia, udziału w charakterze

oskarżyciela publicznego oraz wnoszenia środków zaskarżenia od rozstrzygnięć zapadłych

w tych sprawach;

10)

wstępu i wjazdu na tereny

a)

lasów, zakładów przemysłowych, ośrodków turystyczno-wypoczynkowych, gospodarstw rolnych

- w zakresie niezbędnym do prowadzenia kontroli na wodach przyległych do tych terenów,

b)

elektrowni, młynów i tartaków wodnych, z wyjątkiem terenów i obiektów sił zbrojnych,

Straży Granicznej i Policji oraz innych terenów i obiektów, których szczególne przeznaczenie

stanowi informacje niejawne o klauzuli tajności „tajne” lub „ściśle tajne”.

4.

Inspektor regionalnej inspekcji wodnej w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia

przestępstwa lub wykroczenia jest również uprawniony do

1)

legitymowania osób podejrzanych w celu ustalenia ich tożsamości;

2)

odebrania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu, z tym że ryby

należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa, a przedmioty - zabezpieczyć;

3)

ujęcia osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą celem niezwłocznego

przekazania jej Policji.

5.

Wstęp na tereny zamknięte, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, następuje za zgodą i pod nadzorem podmiotu zarządzającego tym terenem.

6.

Z czynności, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3, 6 i 8, sporządza się protokół.

7.

Do wykonywania przez inspektora regionalnej inspekcji wodnej czynności, o których

mowa w ust. 3 pkt 2-10 i ust. 4, stosuje się odpowiednio przepisy o Policji.

8.

Inspektorzy regionalnej inspekcji wodnej w związku z pełnieniem obowiązków służbowych

korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych

w przepisach ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

Art. 251e.

1.

Inspektorzy regionalnej inspekcji wodnej wykonujący zadania określone w art. 251d

ust. 3 mogą być wyposażeni w broń palną na zasadach i w trybie przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2516 oraz z 2023 r. poz. 535, 803, 1030 i 1532).

2.

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym

do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i warunki

posiadania, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej oraz amunicji do niej,

oraz środków przymusu bezpośredniego, mając na względzie konieczność uniemożliwienia

dostępu do broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego osobom trzecim oraz potrzebę

ochrony ewidencji przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.

Art. 251f.

1.

W przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1-3, 8, 10 i 12-14 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego

i broni palnej

(Dz. U. z 2023 r. poz. 202, 547, 1053, 1088, 1489 i 1963), inspektor regionalnej inspekcji wodnej może użyć środków przymusu bezpośredniego,

o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a, pkt 7, 12 lit. a i pkt 13 tej ustawy,

lub wykorzystać te środki.

2.

W przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a i pkt 2 oraz w art. 47 pkt 1, 2 lit. a, pkt 3, 5 i 6 ustawy z

dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, inspektor regionalnej inspekcji wodnej może użyć broni palnej lub ją wykorzystać.

3.

Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz dokumentowanie

tego użycia i wykorzystania odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Art. 251g.

1.

Krajowy Inspektor Wodny wskazuje stanowiska pracy w Inspekcji Wodnej, na których wykonuje

się zadania związane z wykonywaniem czynności w terenie.

2.

Na stanowiskach, o których mowa w ust. 1, może być zatrudniona osoba, która

1)

ukończyła 21. rok życia;

2)

jest obywatelem polskim;

3)

korzysta z pełni praw publicznych;

4)

nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;

5)

ma wykształcenie wyższe lub przez okres co najmniej 5 lat pełniła służbę w Policji,

Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Straży

Pożarnej, Służbie Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,

Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Urzędzie Ochrony Państwa

lub pełniła zawodową służbę wojskową.

Art. 251h.

1.

Organy administracji publicznej oraz organizacje społeczne współdziałają z Inspekcją

Wodną przy wykonywaniu jej zadań.

2.

Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1, polega w szczególności na bezpłatnym udzielaniu

informacji lub udostępnianiu dokumentów lub danych niezbędnych do podjęcia czynności

służbowych wynikających z posiadanych uprawnień.

3.

Inspekcja Wodna przy wykonywaniu zadań w zakresie zapobiegania wykroczeniom i przestępstwom

oraz wykrywania wykroczeń i przestępstw, o których mowa w ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, współdziała z Państwową Strażą Rybacką.

Art. 251i.

1.

Inspekcja Wodna może przekazać dane osobowe państwu trzeciemu lub organizacjom międzynarodowym,

na ich wniosek, w przypadku gdy są spełnione warunki przekazywania informacji określone

w art. 18a-18d ustawy z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania

państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi

(Dz. U. z 2023 r. poz. 783).

2.

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)

”

;

14)

w art. 255 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu

„

1a)

wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych nakładanych przez Wody Polskie;

”

;

15)

w art. 270

a)

ust. 2 otrzymuje brzmienie

„

2.

Opłaty stałej nie ponosi się za pobór wód

1)

do celów rolniczych lub leśnych na potrzeby nawadniania gruntów i upraw;

2)

na potrzeby chowu i hodowli ryb;

3)

do celów elektrowni wodnych;

4)

do celów pomp ciepła i akumulatorów ciepła warstwy wodonośnej, które pobierają, wykorzystują,

a następnie odprowadzają do wód lub tej samej warstwy wodonośnej wodę w tej samej

ilości i niepogorszonej jakości, z wyjątkiem zmiany jej temperatury.

”

,

b)

po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu

„

4a.

Opłatę za pobór wód do celów, o których mowa w ust. 2 pkt 4, ponosi się wyłącznie

za ilość energii cieplnej wyprodukowanej lub pobranej przez instalacje z wykorzystaniem

wody, która została pobrana, wykorzystana, a następnie odprowadzona do wód lub tej

samej warstwy wodonośnej w tej samej ilości i niepogorszonej jakości, z wyjątkiem

zmiany jej temperatury, oraz za pobraną bezzwrotnie wodę technologiczną nieprzeznaczoną

wprost do celów ogrzewania lub chłodzenia.

”

,

c)

ust. 9 otrzymuje brzmienie

„

9.

Wysokość opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi zależy od rodzaju substancji

zawartych w ściekach i ich ilości, rodzaju ścieków, a w przypadku

1)

wód z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni - od temperatury tych wód;

2)

ścieków przemysłowych lub wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, zawierających

chlorki i siarczany - także od ilości ścieków lub wód oczyszczonych lub podczyszczonych

w systemie oczyszczania lub podczyszczania ścieków zasolonych, odprowadzanych z zakładu,

zastosowania w zakładzie systemu retencyjno-dozującego lub innego systemu pozwalającego

uzyskać ten sam efekt, co system retencyjno-dozujący.

”

,

d)

ust. 12 otrzymuje brzmienie

„

12.

Opłatę za usługi wodne za wprowadzanie do wód lub ziemi wód z obiegów chłodzących

elektrowni lub elektrociepłowni, a także z pomp ciepła i akumulatorów ciepła warstwy

wodonośnej, które pobierają wodę, wykorzystują, a następnie odprowadzają do wód lub

tej samej warstwy wodonośnej w tej samej ilości i niepogorszonej jakości, z wyjątkiem

zmiany jej temperatury, ponosi się wyłącznie w formie opłaty zmiennej.

”

;

16)

w art. 271

a)

po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu

„

4a.

Na potrzeby ustalenia wysokości opłaty stałej za odprowadzanie do wód - wód opadowych

lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, za

czas ich wprowadzania uznaje się średnią roczną liczbę zrzutów wód opadowych lub roztopowych

ustaloną w pozwoleniu wodnoprawnym z przelewów kanalizacji deszczowej.

”

,

b)

w ust. 5 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu

„

Na potrzeby ustalenia wysokości opłaty stałej za wprowadzanie ścieków z przelewów

burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej do wód, za czas wprowadzania tych

ścieków do wód uznaje się, ustaloną w pozwoleniu wodnoprawnym, średnią roczną liczbę

zrzutów z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej.

”

;

17)

w art. 272

a)

po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu

„

3a.

Wysokość opłaty zmiennej za pobór wód do celów, o których mowa w art. 270 ust. 2 pkt

4, ustala się jako sumę iloczynów jednostkowej stawki opłaty i ilości energii cieplnej

wyprodukowanej lub pobranej w instalacji, wyrażonej w MWh, oraz stawki opłaty i ilości

wód podziemnych lub wód powierzchniowych pobranych bezzwrotnie na potrzeby technologiczne,

wyrażonej w m

3b.

Wysokość opłaty zmiennej za wprowadzanie wód pochodzących z pomp ciepła lub akumulatorów

ciepła warstwy wodonośnej do wód ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty

i ilości wód wprowadzanych do wód, pochodzących z pomp ciepła lub akumulatorów ciepła

warstwy wodonośnej, wyrażonej w m

”

,

b)

po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu

„

4a.

W przypadku poboru wód podziemnych lub wód powierzchniowych bez wymaganego pozwolenia

wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego ilości pobranych wód podziemnych lub

wód powierzchniowych ustala się w toku kontroli gospodarowania wodami, przyjmując

pobór wynikający z maksymalnej technicznej wydajności eksploatowanych instalacji lub

urządzeń do poboru wód, a także przyjmując okres eksploatacji instalacji lub urządzenia

do poboru wód przez jeden kwartał, jeżeli w toku kontroli gospodarowania wodami nie

ustalono tego okresu eksploatacji.

”

,

c)

po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu

„

5a.

W przypadku odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z przelewów kanalizacji deszczowej

do wód w zakresie ustalonym w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym

opłatę zmienną za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z tych przelewów ustala

się za każdy przelew w wysokości stanowiącej równowartość 10% ustalonej opłaty zmiennej,

o której mowa w ust. 5, należnej za okres rozliczeniowy, w którym doszło do uruchomienia

przelewu.

”

,

d)

po ust. 6 dodaje się ust. 6a-6d w brzmieniu

„

6a.

Wysokość opłaty zmiennej za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi ustala się także

z uwzględnieniem ilości ścieków oczyszczonych lub podczyszczonych w systemie oczyszczania

lub podczyszczania ścieków zasolonych, odprowadzanych z zakładu odprowadzającego ścieki

o zwiększonym zasoleniu oraz zastosowania systemu retencyjno-dozującego lub innego

systemu pozwalającego uzyskać ten sam efekt, co system retencyjno-dozujący.

6b.

W przypadku wprowadzania ścieków do wód lub ziemi bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego

albo pozwolenia zintegrowanego ilość ścieków wprowadzonych do wód lub ziemi ustala

się w toku kontroli gospodarowania wodami, przyjmując ilość ścieków wynikającą z maksymalnej

technicznej wydajności instalacji lub urządzeń służących do wprowadzania ścieków do

wód lub ziemi, a także przyjmując okres eksploatacji instalacji lub urządzenia do

wprowadzania ścieków do wód lub ziemi przez jeden kwartał, jeżeli w toku kontroli

gospodarowania wodami nie ustalono tego okresu eksploatacji.

6c.

W przypadku wprowadzania ścieków do wód lub ziemi bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego

albo pozwolenia zintegrowanego ilości substancji wprowadzanych ze ściekami do wód

lub ziemi, w tym substancji wyrażonych jako wskaźnik

1)

pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5),

2)

chemicznego zapotrzebowania tlenu,

3)

zawiesiny ogólnej,

4)

sumy chlorków i siarczanów (Cl+SO4)

- ustala się, przyjmując najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających

dla danego rodzaju ścieków, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust.

1.

6d.

W przypadku wprowadzania do wód ścieków z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji

ogólnospławnej w zakresie ustalonym w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym

opłatę zmienną za wprowadzenie do wód ścieków z tych przelewów ustala się za każdy

przelew w wysokości stanowiącej równowartość 10% ustalonej opłaty zmiennej, o której

mowa w ust. 6, należnej za okres rozliczeniowy, w którym doszło do uruchomienia przelewu

burzowego.

”

,

e)

po ust. 7 dodaje się ust. 7a i 7b w brzmieniu

„

7a.

W przypadku wprowadzania wód pochodzących z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni

do wód lub ziemi bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego

ilość wód pochodzących z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni ustala

się w toku kontroli gospodarowania wodami na podstawie maksymalnej technicznej wydajności

instalacji lub urządzeń służących do wprowadzania wód pochodzących z obiegów chłodzących

elektrowni lub elektrociepłowni do wód lub ziemi.

7b.

W przypadku wprowadzania wód pochodzących z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni

do wód lub ziemi bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego

temperaturę wód pochodzących z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni

ustala się, przyjmując najwyższą dopuszczalną temperaturę określoną w przepisach wydanych

na podstawie art. 99 ust. 1.

”

,

f)

po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu

„

9a.

W przypadku wydobywania z wód powierzchniowych, w tym morskich wód wewnętrznych wraz

z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru,

piasku oraz innych materiałów, a także wycinania roślin z wód lub brzegu bez wymaganego

pozwolenia wodnoprawnego ilość wydobytego kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów,

a także wyciętych roślin z wód lub brzegu ustala się na podstawie badań, pomiarów

lub innych czynności kontrolnych wykonywanych w ramach kontroli gospodarowania wodami.

”

,

g)

po ust. 16b dodaje się ust. 16c i 16d w brzmieniu

„

16c.

Podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne za pobór wód do celów, o których

mowa w art. 270 ust. 2 pkt 4, jest obowiązany przekazywać Wodom Polskim deklaracje

kwartalne o ilości energii cieplnej wyprodukowanej lub pobranej w instalacji do chłodzenia

lub ogrzewania, wyrażonej w MWh, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Biuletynie Informacji

Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich, w terminie 14 dni od dnia, w którym

upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

16d.

Deklaracja, o której mowa w ust. 16c, zawiera

1)

oznaczenie podmiotu składającego deklarację, określające

a)

nazwę,

b)

REGON,

c)

adres siedziby,

d)

numer telefonu,

e)

adres e-mail;

2)

określenie pompy ciepła lub akumulatora ciepła warstwy wodonośnej, którego dotyczy

deklaracja;

3)

określenie ilości energii cieplnej wyprodukowanej lub pobranej w instalacji;

4)

określenie kwartału, za który jest składana deklaracja;

5)

dane dotyczące pozwolenia wodnoprawnego

a)

oznaczenie organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego,

b)

znak decyzji,

c)

datę udzielenia pozwolenia wodnoprawnego,

d)

datę obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego.

”

;

18)

w art. 274

a)

w pkt 3 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu

„

d)

do celów, o których mowa w art. 270 ust. 2 pkt 4 - 1,00 zł za 1 MWh energii cieplnej

wyprodukowanej lub pobranej przez instalacje oraz 0,80 zł za pobór bezzwrotny 1 m

”

,

b)

w pkt 8 lit. d otrzymuje brzmienie

„

d)

sumy chlorków i siarczanów (Cl+SO4)

-

0,10 zł - dla zakładów odprowadzających ścieki o zwiększonym zasoleniu,

-

0,05 zł - dla pozostałych ścieków;

”

,

c)

po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu

„

10a)

za wprowadzanie do wód podziemnych 1 m

a)

0,68 zł - jeżeli temperatura wprowadzanych wód pochodzących z pompy ciepła lub akumulatora

ciepła warstwy wodonośnej jest wyższa niż +26°C, a nie przekracza +32°C,

b)

1,36 zł - jeżeli temperatura wprowadzanych wód pochodzących z pompy ciepła lub akumulatora

ciepła warstwy wodonośnej jest wyższa niż +32°C, a nie przekracza +35°C,

c)

4,24 zł - jeżeli temperatura wprowadzanych wód pochodzących z pompy ciepła lub akumulatora

ciepła warstwy wodonośnej jest wyższa niż +35°C;

”

;

19)

w art. 277

a)

w ust. 2 w pkt 2 w lit. d kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e i f

w brzmieniu

„

e)

korzystania z systemu retencyjno-dozującego o określonej pojemności lub innego systemu

pozwalającego uzyskać ten sam efekt co system retencyjno-dozujący,

f)

oczyszczania lub podczyszczania ścieków przemysłowych lub wód pochodzących z odwodnienia

zakładów górniczych, zawierających chlorki i siarczany w systemie oczyszczania lub

podczyszczania ścieków zasolonych.

”

,

b)

dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu

„

3.

Współczynnik różnicujący jednostkową stawkę opłaty za usługę wodną w zakresie, o którym

mowa w ust. 2 pkt 2 lit. e, dla systemu retencyjno-dozującego o pojemności pozwalającej

wstrzymać wprowadzanie do wód ścieków przemysłowych lub wód pochodzących z odwodnienia

zakładów górniczych, zawierających chlorki i siarczany, przez co najmniej

1)

5 następujących po sobie dni - wynosi 0,8;

2)

10 następujących po sobie dni - wynosi 0,5.

4.

Współczynnik różnicujący jednostkową stawkę opłaty za usługę wodną w zakresie, o którym

mowa w ust. 2 pkt 2 lit. f, wynosi 0,35.

”

;

20)

w art. 279 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu

„

2a)

do wód - wód pochodzących z pompy ciepła lub akumulatora ciepła warstwy wodonośnej,

jeżeli ich temperatura nie przekracza +26°C;

”

;

21)

w art. 280 uchyla się pkt 1;

22)

uchyla się art. 281;

23)

użyte w art. 299 w ust. 3 w pkt 2 i w ust. 4 wyrazy „opłat podwyższonych, o których mowa w art. 280 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 lit. b” zastępuje się wyrazami „opłaty podwyższonej, o której mowa w art. 280 pkt 2 lit. b”;

24)

w art. 303 ust. 2 otrzymuje brzmienie

„

2.

Podmioty korzystające z usług wodnych, wprowadzające ścieki do wód lub ziemi, zapewniają

pobieranie próbek przez akredytowane laboratoria, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, oraz dokonują badania jakości ścieków w tych laboratoriach.

”

;

25)

w art. 335 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie

„

1)

Inspekcja Wodna w imieniu Wód Polskich - w zakresie określonym w art. 334 pkt 1-7

oraz 9-13,

”

;

26)

w art. 387

a)

po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu

„

2a.

Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna opracowuje i przekazuje zakładom odprowadzającym

ścieki o zwiększonym zasoleniu ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną dla obszaru lokalizacji

zrzutu chlorków i siarczanów dokonywanego przez zakład, a także prognozy hydrologiczne

dotyczące suszy hydrologicznej, jeżeli posiada takie informacje.

”

,

b)

w ust. 3

-

pkt 1 otrzymuje brzmienie

„

1)

podmioty, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba

hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty, biuletyny

lub roczniki, z wyjątkiem podmiotów, o których mowa w ust. 2a;

”

,

-

po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu

„

2a)

sposób opracowywania oraz przekazywania ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną i prognoz

hydrologicznych dotyczących suszy hydrologicznej zakładom odprowadzającym ścieki o

zwiększonym zasoleniu;

”

;

27)

w art. 394 w ust. 1 w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w

brzmieniu

„

14)

wykonanie, odbudowa, rozbudowa, przebudowa lub rozbiórka urządzeń pomiarowych ilości

wód i jakości wód służących do badania przewodności i temperatury wody w celu szacowania

sumarycznego stężenia chlorków i siarczanów, a także lokalizowanie tych urządzeń na

obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

”

;

28)

w art. 403 w ust. 2

a)

pkt 8 otrzymuje brzmienie

„

8)

miejsce i sposób poboru próbek ścieków;

”

b)

w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu

„

21)

średnią roczną liczbę zrzutów z poszczególnych przelewów burzowych.

”

;

29)

w art. 409

a)

w ust. 4 pkt 11 otrzymuje brzmienie

„

11)

opis jakości wód w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków do wód lub ziemi, a w

przypadku wprowadzania ścieków przemysłowych lub wód pochodzących z odwodnienia zakładów

górniczych, zawierających chlorki i siarczany, przez zakłady odprowadzające ścieki

o zwiększonym zasoleniu, także opis ilościowy wód w tym miejscu, określający co najmniej

SNQ tych wód;

”

,

b)

po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu

„

4a.

Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków

do wód z uwzględnieniem wprowadzania ścieków z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej,

zawiera także określenie średniej rocznej liczby zrzutów z poszczególnych przelewów

burzowych.

”

,

c)

po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu

„

6a.

Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód

opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej

służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej

w granicach administracyjnych miast do wód, z uwzględnieniem odprowadzania wód opadowych

lub roztopowych z przelewów burzowych kanalizacji deszczowej do wód, zawiera także

określenie średniej rocznej liczby zrzutów z poszczególnych przelewów kanalizacji

deszczowej.

”

;

30)

w art. 415 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu

„

9)

dalsze korzystanie z wód na warunkach ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym stwarza

stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi lub stan zagrażający powstaniu poważnych

szkód w środowisku, w szczególności z uwagi na występujące zmiany w środowisku wodnym.

”

;

31)

po art. 420 dodaje się art. 420a w brzmieniu

„

Art. 420a.

Organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych, na podstawie informacji uzyskiwanych

o wydanym, cofniętym, przeniesionym lub ograniczonym pozwoleniu wodnoprawnym, po uprawomocnieniu

się decyzji, niezwłocznie informuje państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną

oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o zakładzie, który stał się albo

przestał być zakładem odprowadzającym ścieki o zwiększonym zasoleniu, a także o wszelkich

zmianach

1)

nazwy tego zakładu i jego adresu do korespondencji;

2)

adresu do korespondencji elektronicznej tego zakładu;

3)

współrzędnych geograficznych lokalizacji zrzutu wód przez ten zakład, zawierających

chlorki i siarczany, do odbiornika wraz z podaniem nazwy tego odbiornika, a jeżeli

występuje kilka takich miejsc - współrzędnych każdego z tych miejsc.

”

;

32)

po art. 472a dodaje się art. 472aa w brzmieniu

„

Art. 472aa.

1.

Administracyjnej karze pieniężnej podlega, kto wbrew przepisowi

1)

art. 343 ust. 1, mimo wezwania Wód Polskich, nie usuwa w terminie określonym przez

Wody Polskie zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej, w wyniku których może powstać

stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, zwierząt lub środowisku albo prawnie chronionemu

interesowi osób trzecich;

2)

art. 389, art. 394 ust. 1 lub art. 425 ust. 1 korzysta z wód, wykonuje urządzenia

wodne, roboty w wodach lub inne działania wymagające odpowiedniej zgody wodnoprawnej,

bez odpowiednio pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia zintegrowanego, zgłoszenia

wodnoprawnego lub oceny wodnoprawnej;

3)

art. 101a ust. 1 lub 3 na obszarze, na którym jest zlokalizowany odbiornik ścieków

danego zakładu, w okresach obowiązywania ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną nie

wstrzymuje lub nie ogranicza wprowadzania do wód ścieków przemysłowych lub wód pochodzących

z odwodnienia zakładów górniczych, zawierających chlorki i siarczany.

2.

Administracyjną karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza, w drodze decyzji,

właściwy organ Wód Polskich, a w odniesieniu do Wód Polskich - minister właściwy do

spraw gospodarki wodnej.

3.

Wysokość administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, wynosi od 5000

zł do 1 000 000 zł, z wyjątkiem

1)

dokonywania poboru wód podziemnych lub wód powierzchniowych bez wymaganego pozwolenia

wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego - gdzie podstawę ustalenia wysokości

kary pieniężnej stanowi 500% opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych;

2)

wprowadzania ścieków do wód lub ziemi bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo

pozwolenia zintegrowanego na wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi - gdzie podstawę

ustalenia wysokości kary pieniężnej stanowi 500% opłaty zmiennej za wprowadzanie ścieków

do wód lub ziemi;

3)

odprowadzania wód opadowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej

służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej

w granicach administracyjnych miast do wód - gdzie podstawę ustalenia wysokości kary

pieniężnej stanowi 500% opłaty zmiennej za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych

ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania

opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych

miast do wód.

4.

Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych stanowią dochód Wód Polskich, z

wyjątkiem wpływów z tytułu administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w ust.

1, za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego

albo pozwolenia zintegrowanego na wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, które w 10%

stanowią przychód Wód Polskich, a w 90% - przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej.

5.

W przypadku administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, wymierzanej

Wodom Polskim wpływy z tytułu tej kary w części przeznaczonej dla Wód Polskich stanowią

dochód budżetu państwa.

6.

Do wpływów z tytułu administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, za wprowadzanie

ścieków do wód lub ziemi bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego

na wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi stosuje się przepis art. 299 ust. 4.

”

;

33)

w art. 472c ust. 3 otrzymuje brzmienie

„

3.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do administracyjnych kar pieniężnych,

o których mowa w art. 472a ust. 1, art. 472aa ust. 1 i art. 472b ust. 1, stosuje się

przepisy działu IVa ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

”

;

34)

w art. 476 ust. 1 otrzymuje brzmienie

„

1.

Kto z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym lub pozwoleniu

zintegrowanym korzysta z wód lub wykonuje urządzenia wodne albo inne czynności wymagające

pozwolenia wodnoprawnego,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości od 1000 zł do

7500 zł.

”

;

35)

w art. 477 część wspólna otrzymuje brzmienie

„

-

podlega karze grzywny, przy czym grzywna za wykroczenia, o których mowa w pkt 4-8

i 12, wynosi od 1000 zł do 7500 zł.

”

;

36)

w art. 478 część wspólna otrzymuje brzmienie

„

-

podlega karze grzywny, przy czym grzywna za wykroczenia, o których mowa w pkt 2, 6,

7, 9, 10 i 12-16, wynosi od 1000 zł do 7500 zł.

”

;

37)

po art. 478 dodaje się art. 478a w brzmieniu

„

Art. 478a.

Kto utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie kontroli gospodarowania wodami albo wykrywanie

i zwalczanie przestępstw lub wykroczeń przez Inspekcję Wodną,

podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

”

;

38)

art. 479 otrzymuje brzmienie

„

Art. 479.

Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w art. 476-478a, następuje na zasadach

i w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1124 oraz z 2023 r. poz. 1963).

”

;

39)

w art. 552

a)

po ust. 2h dodaje się ust. 2ha w brzmieniu

„

2ha.

W celu ustalenia wysokości opłat, o których mowa w art. 272 ust. 5a i 6d, oświadczenia,

o których mowa w ust. 2a pkt 2, zawierają także informacje o terminach, w których

doszło odpowiednio do uruchomienia przelewu kanalizacji deszczowej lub przelewu burzowego

komunalnej kanalizacji ogólnospławnej.

”

,

b)

po ust. 2o dodaje się ust. 2p-2s w brzmieniu

„

2p.

W celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 272 ust. 3a, oświadczenia,

o których mowa w ust. 2a pkt 2, zawierają wyrażoną w MWh ilość energii cieplnej wyprodukowanej

lub pobranej w instalacji oraz wyrażoną w m

2r.

W celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 272 ust. 6a, oświadczenia,

o których mowa w ust. 2a pkt 2, zawierają także informacje o

1)

systemie retencyjno-dozującym - jeżeli zakład korzysta z takiego systemu, w tym o

lokalizacji i pojemności zbiorników, które wchodzą w skład tego systemu, a także liczbie

następujących po sobie dni, w których zakład może wstrzymać zrzut ścieków przemysłowych

lub wód pochodzących z odwodnienia jego zakładów górniczych w okresach suszy hydrologicznej;

2)

systemie oczyszczania lub podczyszczania ścieków zasolonych - jeżeli zakład korzysta

z tego systemu, w tym ilości ścieków przemysłowych zawierających chlorki i siarczany

lub wód pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych, które są oczyszczane lub podczyszczane

w tym systemie, i parametrach technicznych tego systemu.

2s.

W celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 272 ust. 3b, oświadczenia,

o których mowa w ust. 2a pkt 2, zawierają ilość wprowadzanych do wód lub ziemi wód

pochodzących z pomp ciepła lub akumulatorów ciepła warstwy wodonośnej wyrażoną w m

”

.

1.

Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej

ustawy prowadzonych dla inwestycji dla Odry stosuje się przepisy dotychczasowe, z

wyjątkiem przepisów art. 3 w zakresie możliwości uzyskania finansowania lub dofinansowania

inwestycji dla Odry, o których mowa w art. 2 pkt 10-14, 16-19, 24-27, 29, 31 lit.

a i c-i, pkt 32-41, 42 lit. b i c, pkt 44-46 i 48-50.

2.

Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej

ustawy prowadzonych dla inwestycji dla Odry, dla których nie uzyskano decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach, jeżeli była ona wymagana, stosuje się przepisy niniejszej ustawy.

1.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opracuje „Program odbudowy środowiska ichtiofauny

rzeki Odry” w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2.

Projekt „Programu odbudowy środowiska ichtiofauny rzeki Odry” podlega uzgodnieniu

z ministrem właściwym do spraw rybołówstwa.

3.

„Program odbudowy środowiska ichtiofauny rzeki Odry” zawiera

1)

opis i ocenę środowiska wodnego rzeki Odry po katastrofie ekologicznej w 2022 r.,

w szczególności ichtiofauny;

2)

ustalenie bieżącego stanu ekosystemu wodnego rzeki Odry;

3)

wykaz działań mających na celu przywrócenie zrównoważonego stanu ichtiofauny rzeki

Odry oraz niezbędnego do jej odbudowy ekosystemu, w szczególności planowane działania

zarybieniowe i planowane terminy ich realizacji;

4)

opis innych istotnych działań mających znaczenie dla oceny stanu rzeki Odry.

4.

„Program odbudowy środowiska ichtiofauny rzeki Odry” opracowuje się na okres 3 lat.

5.

„Program odbudowy środowiska ichtiofauny rzeki Odry” wdrażają Państwowe Gospodarstwo

Wodne Wody Polskie i minister właściwy do spraw rybołówstwa.

6.

Wdrożenie „Programu odbudowy środowiska ichtiofauny rzeki Odry” przez ministra właściwego

do spraw rybołówstwa może nastąpić w szczególności przez opracowanie odpowiednich

programów ochrony i odbudowy zasobów, o których mowa w art. 2b ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym

(Dz. U. z 2022 r. poz. 883), i ich wdrożenie na podstawie art. 2b ust. 3 tej ustawy.

7.

W postępowaniach w sprawie szkody w środowisku lub bezpośredniego zagrożenia szkodą

w środowisku, prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2187), w których brak jest możliwości zastosowania art. 15 ust. 1 tej ustawy, art. 16 tej

ustawy nie stosuje się w zakresie dotyczącym działań możliwych do podjęcia w ramach

„Programu odbudowy środowiska ichtiofauny rzeki Odry”.

1.

Zakłady wprowadzające ścieki do wód lub ziemi, z uwzględnieniem wprowadzania ścieków

z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej, są obowiązane do wystąpienia z wnioskiem

o zmianę pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi przez uzupełnienie

ich warunków w zakresie wprowadzania ścieków z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej

do dnia 1 lipca 2024 r.

2.

Wydane przed dniem 1 stycznia 2024 r. pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków

z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej wygasają, bez odszkodowania, po upływie

okresu, na jaki zostały wydane, jednak nie później niż do dnia 1 stycznia 2026 r.,

jeżeli nie zostały zmienione zgodnie z ust. 1.

3.

W przypadku niezłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, organy właściwe w sprawach

pozwoleń wodnoprawnych wzywają zakłady, o których mowa w ust. 1, do dopełnienia obowiązku,

o którym mowa w ust. 1, informując jednocześnie o skutkach jego niedopełnienia.

1.

Wydane do dnia 1 stycznia 2024 r. pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do

wód lub ziemi, w których nie określono sposobu pobierania próbek ścieków, wygasają

po upływie okresu, na jaki zostały wydane.

2.

Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2024 r. w sprawie

wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi stosuje

się przepisy dotychczasowe.

Do postępowań mandatowych wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2024 r.

w sprawach o czyny określone w art. 476 ust. 1 i 2, art. 477 pkt 4-8 oraz art. 478

pkt 2, 6 i 12-16 ustawy zmienianej w art. 13 stosuje się przepisy dotychczasowe.

1.

Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2024 r. w sprawie

opłaty podwyższonej, o której mowa w art. 280 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 13, stosuje

się przepisy dotychczasowe.

2.

Do opłaty podwyższonej, o której mowa w art. 280 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 13,

należnej i nieuiszczonej do dnia 1 stycznia 2024 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

3.

Za korzystanie z usług wodnych, o którym mowa w art. 280 pkt 1 ustawy zmienianej w

art. 13, do dnia 1 stycznia 2024 r. ponosi się opłatę podwyższoną na zasadach określonych

w przepisach ustawy zmienianej w art. 13 w brzmieniu dotychczasowym.

Do dnia wydania przepisów wykonawczych na podstawie art. 251 ust. 6 ustawy zmienianej

w art. 13 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą inspektorzy Inspekcji Wodnej noszą

umundurowanie, którego wzór został określony w przepisach wykonawczych wydanych na

podstawie art. 251 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 13 w brzmieniu dotychczasowym.

1.

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 251 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 13

w brzmieniu dotychczasowym zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych

wydanych na podstawie art. 251 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 13 w brzmieniu nadanym

niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 1 lipca 2026 r., i mogą być zmieniane

na podstawie przepisów art. 251 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 13 w brzmieniu dotychczasowym.

2.

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 387 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 13

w brzmieniu dotychczasowym zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych

wydanych na podstawie art. 387 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 13 w brzmieniu nadanym

niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 1 stycznia 2026 r., i mogą być zmieniane

na podstawie art. 387 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 13 w brzmieniu dotychczasowym.

1.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dokona, w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia

w życie niniejszej ustawy, przeglądu pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków

do wód na obszarze zlewni rzeki Odry.

2.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przekaże ministrowi właściwemu do spraw

gospodarki wodnej wyniki przeglądu pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w ust. 1,

w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tego przeglądu, wskazując pozwolenia wodnoprawne,

które powinny zostać cofnięte lub ograniczone w celu zapobieżenia zagrożeniu osiągnięcia

celów środowiskowych na podstawie art. 415 lub art. 417 ustawy zmienianej w art. 13.

3.

Organy właściwe w sprawie pozwoleń zintegrowanych dokonają w terminie 18 miesięcy

od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przeglądu pozwoleń zintegrowanych na wprowadzanie

ścieków do wód na obszarze zlewni rzeki Odry.

4.

Organy właściwe w sprawie pozwoleń zintegrowanych przekazują ministrowi właściwemu

do spraw gospodarki wodnej wyniki przeglądu pozwoleń zintegrowanych, o których mowa

w ust. 3, w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tego przeglądu, wskazując pozwolenia

zintegrowane, które powinny zostać cofnięte lub ograniczone w celu zapobieżenia zagrożeniu

osiągnięcia celów środowiskowych na podstawie art. 415 lub art. 417 ustawy zmienianej

w art. 13.

Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie 30 dni od dnia wejścia

w życie niniejszej ustawy, opracuje i przekaże państwowej służbie hydrologiczno-meteorologicznej

oraz właściwym organom Inspekcji Ochrony Środowiska listę zakładów, które w dniu wejścia

w życie niniejszej ustawy są zaliczane do zakładów odprowadzających ścieki o zwiększonym

zasoleniu, podając

1)

nazwę zakładu i adres do korespondencji;

2)

adres do korespondencji elektronicznej;

3)

współrzędne geograficzne lokalizacji zrzutu wód przez ten zakład, zawierających chlorki

i siarczany, do odbiornika wraz z podaniem nazwy tego odbiornika, a jeżeli występuje

kilka takich miejsc - współrzędne każdego z tych miejsc.

1.

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa z części budżetowej, której dysponentem

jest minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, będących skutkiem finansowym wejścia

w życie niniejszej ustawy, przeznaczonych na dofinansowanie lub finansowanie inwestycji

dla Odry Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wynosi 1 234 279 661 zł, w

tym w

1)

2023 r. - 0 zł;

2)

2024 r. - 48 553 640,53 zł;

3)

2025 r. - 96 039 557,22 zł;

4)

2026 r. - 220 923 258,46 zł;

5)

2027 r. - 351 367 110,57 zł;

6)

2028 r. - 336 779 956,99 zł;

7)

2029 r. - 180 616 137,23 zł;

8)

2030 r. - 0 zł;

9)

2031 r. - 0 zł;

10)

2032 r. - 0 zł.

2.

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej monitoruje wykorzystanie limitu wydatków,

o którym mowa w ust. 1.

3.

W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy

maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 minister właściwy do spraw gospodarki

wodnej wdraża mechanizm korygujący, polegający na obniżeniu kosztów realizacji zadań,

o których mowa w ust. 1.

1.

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa z części budżetowych, których dysponentami

są właściwi wojewodowie, będących skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy,

przeznaczonych na doposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej w obszarach, w których

podejmowano działania związane z katastrofą ekologiczną na rzece Odrze w 2022 r.,

w celu polepszenia gotowości do podejmowania działań prowadzących do usuwania skutków

zagrożeń występujących w środowisku wodnym, wynosi 10 144 574 zł, w tym w

1)

2023 r. - 0 zł;

2)

2024 r. - 5 000 000,00 zł;

3)

2025 r. - 5 144 574,00 zł;

4)

2026 r. - 0 zł;

5)

2027 r. - 0 zł;

6)

2028 r. - 0 zł;

7)

2029 r. - 0 zł;

8)

2030 r. - 0 zł;

9)

2031 r. - 0 zł;

10)

2032 r. - 0 zł.

2.

Właściwi wojewodowie monitorują wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust.

1.

3.

W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy

maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 właściwy wojewoda wdraża mechanizm

korygujący, polegający na obniżeniu kosztów realizacji zadań, o których mowa w ust.

1.

1.

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa z części budżetowej, której dysponentem

jest minister właściwy do spraw klimatu, będących skutkiem finansowym wejścia w życie

niniejszej ustawy, przeznaczonych dla Inspekcji Ochrony Środowiska na realizację ustawowych

zadań dotyczących kontroli gospodarowania wodami, o których mowa w art. 335 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, niezbędnych do poprawy środowiska wodnego rzeki Odry i jej zlewni, wynosi 1 617

500 zł, w tym w

1)

2023 r. - 0 zł;

2)

2024 r. - 1 450 000 zł;

3)

2025 r. - 20 000 zł;

4)

2026 r. - 20 000 zł;

5)

2027 r. - 20 000 zł;

6)

2028 r. - 20 000 zł;

7)

2029 r. - 27 500 zł;

8)

2030 r. - 20 000 zł;

9)

2031 r. - 20 000 zł;

10)

2032 r. - 20 000 zł.

2.

Minister właściwy do spraw klimatu monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym

mowa w ust. 1.

3.

W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy

maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 minister właściwy do spraw klimatu

wdraża mechanizm korygujący, polegający na obniżeniu kosztów realizacji zadań, o których

mowa w ust. 1.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem

1)

art. 13 pkt 1, 6, 7, 11 lit. c, pkt 14-16, pkt 17 lit. a-f, pkt 18 lit. a i c, pkt

19, pkt 20-23, 28, 29 lit. b i c oraz pkt 32-39 i art. 16-19, które wchodzą w życie

z dniem 1 stycznia 2024 r.;

2)

art. 9, art. 12, art. 13 pkt 10, 11 lit. a i b, pkt 12, 13 i 25 oraz art. 20 i art.

21 ust. 1, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2024 r.;

3)

art. 13 pkt 17 lit. g, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.;

4)

art. 13 pkt 18 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2030 r.

1.

Jeżeli zakład posiada system retencyjno-dozujący, to na obszarze, na którym są zlokalizowane

odbiorniki ścieków, zgodnie z ostrzeżeniami przed suszą hydrologiczną zakład ten jest

obowiązany przez okres suszy hydrologicznej do

1)

wstrzymania wprowadzania ścieków przemysłowych lub wód pochodzących z odwodnienia

zakładów górniczych, zawierających chlorki i siarczany, do wód lub

2)

ograniczenia wprowadzania ścieków przemysłowych lub wód pochodzących z odwodnienia

zakładów górniczych, zawierających chlorki i siarczany, do wód co najmniej do poziomu

1/2 wysokości określonej w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym

maksymalnej ilości ścieków wprowadzanych do wód

- jednak nie dłużej niż do osiągnięcia maksymalnego wypełnienia urządzeń wchodzących

w skład tego systemu służących do retencji tych wód lub ścieków, biorąc pod uwagę

przewidywaną długość okresu suszy hydrologicznej, a także ewentualną potrzebę zapewnienia

zdolności retencyjnych systemu retencyjno-dozującego w okresie następnej suszy, która

mogłaby wystąpić w najbliższym okresie.

2.

Po zakończeniu okresu suszy zakład, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do zwiększania

zdolności retencyjnych systemu retencyjno-dozującego, jeżeli warunki środowiskowe

na to pozwalają.

3.

W przypadku ponownego wystąpienia suszy hydrologicznej zakład, o którym mowa w ust.

1, jest obowiązany do stosowania wymagań określonych w ust. 1 w zakresie pozostałej

wolnej pojemności urządzeń wchodzących w skład systemu retencyjno-dozującego służących

do retencji tych wód lub ścieków, biorąc pod uwagę przewidywaną długość okresu suszy

hydrologicznej, a także ewentualną potrzebę zapewnienia zdolności retencyjnych systemu

retencyjno-dozującego w okresie następnej suszy, która mogłaby wystąpić w najbliższym

okresie.

1.

Można uniemożliwić lub ograniczyć korzystanie z urządzenia wodnego wykonanego bez

wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego lub urządzenia wodnego,

z którego korzystanie z wód odbywa się bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub

zgłoszenia wodnoprawnego, lub pozwolenia zintegrowanego, które stanowi

1)

wylot urządzenia służącego do wprowadzania ścieków do wód, ziemi lub urządzeń wodnych,

2)

wylot służący do wprowadzania wody do wód, ziemi lub urządzeń wodnych lub

3)

pomost i przystań

- przez zastosowanie środków lub urządzeń służących odpowiednio do zablokowania odprowadzania

ścieków lub wód z tego urządzenia albo utrudniających wejście na dane urządzenie.

2.

Uniemożliwienia korzystania z urządzenia wodnego, o którym mowa w ust. 1, lub ograniczenia

korzystania z tego urządzenia, dokonuje organ Wód Polskich właściwy w sprawie wydania

pozwolenia wodnoprawnego lub dokonania zgłoszenia wodnoprawnego lub Inspekcja Wodna.

3.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1

1)

Inspekcja Wodna niezwłocznie powiadamia o uniemożliwieniu korzystania z urządzenia

wodnego, o którym mowa w ust. 1, lub ograniczeniu korzystania z tego urządzenia właściwy

organ Wód Polskich;

2)

właściwy organ Wód Polskich

a)

niezwłocznie powiadamia o uniemożliwieniu korzystania z urządzenia wodnego, o którym

mowa w ust. 1, lub ograniczeniu korzystania z tego urządzenia odpowiednio właściciela

urządzenia wodnego lub podmiot korzystający z tego urządzenia - jeżeli jest możliwe

ich ustalenie,

b)

podejmuje działania w celu wszczęcia procedury legalizacji urządzenia wodnego - w

przypadku korzystania z urządzenia wodnego wykonanego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego

lub zgłoszenia wodnoprawnego,

c)

podejmuje działania w celu wszczęcia postępowania na podstawie art. 343 ust. 1 lub

6 - w przypadku korzystania z wód przez zakład bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego

lub zgłoszenia wodnoprawnego.

4.

Właściciel urządzenia wodnego, o którym mowa w ust. 1, lub podmiot korzystający z

tego urządzenia mogą w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa

w ust. 3 pkt 2 lit. a, lub od dnia powzięcia wiadomości o uniemożliwieniu korzystania

z tego urządzenia lub ograniczeniu korzystania z niego, wnieść sprzeciw do organu,

o którym mowa w ust. 2.

5.

Do sprzeciwu, o którym mowa w ust. 4, załącza się dokumenty potwierdzające

1)

tytuł prawny podmiotu wnoszącego sprzeciw do dysponowania urządzeniem wodnym;

2)

legalność wykonania urządzenia wodnego;

3)

legalność korzystania z wód z wykorzystaniem urządzenia wodnego.

6.

Właściwy organ Wód Polskich rozpatruje sprzeciw w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia

i w przypadku

1)

uwzględnienia sprzeciwu - niezwłocznie usuwa zainstalowane przez siebie lub Inspekcję

Wodną urządzenia, które uniemożliwiały lub ograniczały korzystanie z wykonanego urządzenia;

2)

gdy urządzenie wodne zostało wykonane bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub

zgłoszenia wodnoprawnego lub korzystanie z wód z urządzenia wodnego odbywa się bez

wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego - odmawia, w drodze

decyzji, uwzględnienia sprzeciwu.

1.

Do inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie systemu retencyjno-dozującego

o pojemności umożliwiającej wstrzymanie przez co najmniej 5 następujących po sobie

dni wprowadzania do wód ścieków lub wód, stosuje się przepisy niniejszego rozdziału,

jeżeli inwestor uzyska pozytywną opinię Prezesa Wód Polskich dotyczącą planowanej

inwestycji.

2.

Za inwestora, o którym mowa w ust. 1, uznaje się zakład wprowadzający do śródlądowych

wód powierzchniowych płynących ścieki przemysłowe lub wody pochodzące z odwodnienia

zakładów górniczych, zawierające chlorki i siarczany lub działający na rzecz takiego

zakładu inny podmiot, który zajmuje się lub będzie zajmował się wprowadzeniem wód

z zakładów górniczych do wód.

1.

Prezes Wód Polskich, na wniosek inwestora, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku

sporządza i przedstawia inwestorowi opinię dotyczącą możliwości zastosowania ograniczenia

w korzystaniu z nieruchomości w związku z realizacją inwestycji w zakresie systemu

retencyjno-dozującego, którą przygotowuje z uwzględnieniem

1)

planowanej lokalizacji inwestycji na nieruchomościach osób trzecich, uwzględniając

potrzebę stosowania proporcjonalnych ograniczeń praw i wolności osób trzecich, a w

szczególności przebiegu inwestycji liniowej po najkrótszej drodze od odbiornika wód

pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych do zakładu górniczego lub zbiornika

retencyjnego, w którym są przetrzymywane te wody, chyba że ten przebieg powodowałby

większą ingerencję w prawa i wolności osób trzecich, a także z uwzględnieniem uwarunkowań

przyrodniczych i terenowych;

2)

zakładanego efektu realizacji inwestycji dla środowiska wodnego, uwzględniając potrzebę

zapewnienia retencjonowania ścieków przemysłowych lub wód pochodzących z odwodnienia

zakładów górniczych, zawierających chlorki i siarczany, podczas obowiązywania na obszarze,

na którym zlokalizowano odbiorniki ścieków, ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną w

celu okresowego, trwającego przez co najmniej 5 następujących po sobie dni wstrzymania

wprowadzania tych ścieków do wód lub ziemi;

3)

potrzeby zwiększenia efektywności działania systemu lub pozytywnego wpływu na środowisko

planowanych zmian - w przypadku rozbudowy lub przebudowy systemu retencyjno-dozującego.

2.

Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się

1)

opis planowanej lokalizacji inwestycji i stanu prawnego nieruchomości, na której ta

inwestycja będzie realizowana;

2)

opis zakładanego efektu realizacji inwestycji dla środowiska wodnego z podaniem

a)

zakładanej pojemności zbiorników retencyjnych,

b)

ilości ścieków przemysłowych lub wód pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych,

zawierających chlorki i siarczany, odprowadzanych systemem retencyjno-dozującym,

c)

maksymalnej ilości ścieków przemysłowych lub wód pochodzących z odwodnienia zakładów

górniczych, zawierających chlorki i siarczany, wprowadzanych do wód lub ziemi, określonej

w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym;

3)

w przypadku rozbudowy lub przebudowy systemu retencyjno-dozującego - opis zakładanego

zwiększenia efektywności działania tego systemu lub opis pozytywnego wpływu planowanych

zmian na środowisko.

3.

Opinię, o której mowa w ust. 1, inwestor załącza do

1)

wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania

do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1812 oraz z 2023 r. poz. 1890);

2)

wniosku o pozwolenie na budowę;

3)

odpowiedniej zgody wodnoprawnej, jeżeli jest wymagana.

Do inwestycji, o której mowa w art. 194a, stosuje się przepisy ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji

inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dotyczące inwestycji, o których mowa w art. 1 pkt 1 tej ustawy.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym wyznaczono tereny rolnicze,

tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, leśnych, hodowlanych i ogrodniczych

lub tereny łąk lub pastwisk, umożliwia również lokalizację na tych terenach, z wyjątkiem

obszarów objętych przynajmniej jedną formą ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, systemów retencyjno-dozujących lub ich części, chyba że ustalenia tego planu miejscowego

zakazują ich lokalizacji.

1.

Inspekcją Wodną kieruje Krajowy Inspektor Wodny przy pomocy regionalnych inspektorów

wodnych.

2.

Prezes Wód Polskich pełni funkcję Krajowego Inspektora Wodnego.

3.

Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej Wód Polskich pełnią funkcje regionalnych

inspektorów wodnych.

4.

Zadania Inspekcji Wodnej wykonują inspektorzy będący pracownikami Wód Polskich.

5.

W skład Inspekcji Wodnej wchodzą

1)

Krajowa Inspekcja Wodna działająca przy Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej;

2)

regionalne inspekcje wodne działające przy regionalnych zarządach gospodarki wodnej.

6.

Obszar działania poszczególnych regionalnych inspekcji wodnych wyznacza obszar działania

poszczególnych regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

Zadaniem Inspekcji Wodnej jest

1)

kontrola przestrzegania przepisów niniejszej ustawy, ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r.

o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na podstawie tych ustaw;

2)

kontrola gospodarowania wodami w zakresie określonym w przepisach działu VII rozdziału

3;

3)

dokonywanie czynności, o których mowa w art. 190a ust. 1 i 3 pkt 1.

1.

Krajowy Inspektor Wodny kieruje pracą Krajowej Inspekcji Wodnej.

2.

Do zadań Krajowej Inspekcji Wodnej należy

1)

koordynacja działalności regionalnych inspekcji wodnych i nadzór nad tą działalnością,

w szczególności poprzez wydawanie poleceń dotyczących sposobu realizacji zadań oraz

żądanie przekazania informacji;

2)

określanie ryzyka wystąpienia potencjalnych zdarzeń mogących powodować negatywne skutki

dla wód lub zasobów ryb w wodach w celu eliminacji tych skutków;

3)

opracowywanie rocznego planu działania Inspekcji Wodnej;

4)

przygotowywanie planu kontroli gospodarowania wodami na dany rok.

1.

Regionalny inspektor wodny kieruje pracą regionalnej inspekcji wodnej.

2.

Regionalny inspektor wodny wykonuje zadania, o których mowa w art. 251b, w zakresie

swojej właściwości, oraz przekazuje właściwym organom Wód Polskich dokumentację sporządzoną

w ramach czynności służbowych, w celu ewentualnego wszczęcia właściwego postępowania

lub podjęcia innych czynności przewidzianych w ustawie.

3.

Podczas wykonywania zadań regionalnej inspekcji wodnej, o których mowa w ust. 2, inspektorzy

regionalnej inspekcji wodnej są uprawnieni do

1)

poboru próbek wody i ścieków do badań wykonywanych przez inspektora akredytowanego

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1854);

2)

nakładania grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w niniejszej

ustawie oraz w ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym;

3)

kontrolowania dokumentów uprawniających do połowu ryb osób dokonujących połowu, a

w przypadku podejrzenia popełnienia wykroczenia - zatrzymywania tych dokumentów za

pokwitowaniem, z tym że dokumenty te wraz z wnioskiem o ukaranie przekazuje się do

sądu w terminie 7 dni od dnia ich zatrzymania;

4)

kontrolowania liczby, masy i gatunków odłowionych ryb oraz kontrolowania przedmiotów

służących do ich połowu;

5)

zabezpieczania porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu - w przypadku

niemożności ustalenia ich posiadacza;

6)

żądania wyjaśnień i wykonywania czynności niezbędnych do przeprowadzenia kontroli,

w szczególności w zakresie niezbędnym do ustalenia

a)

maksymalnej technicznej wydajności instalacji lub urządzeń służących do wprowadzania

ścieków do wód lub ziemi przez podmiot wprowadzający ścieki do wód lub ziemi bez wymaganego

pozwolenia wodnoprawnego,

b)

rodzaju ścieków wprowadzanych do wód lub ziemi bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego;

7)

legitymowania świadków przestępstwa lub wykroczenia w celu ustalenia ich tożsamości;

8)

żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, a także zwracania się o taką

pomoc do jednostek gospodarczych, organizacji społecznych, a w nagłych przypadkach

- zwracania się do każdego obywatela o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych

w przepisach o Policji określających szczegółowe zasady żądania takiej pomocy;

9)

dokonywania czynności wyjaśniających w postępowaniach w sprawach o wykroczenia, które

zostały określone w przepisach niniejszej ustawy i ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, sporządzania wniosków o ukaranie do sądu w sprawach o wykroczenia, udziału w charakterze

oskarżyciela publicznego oraz wnoszenia środków zaskarżenia od rozstrzygnięć zapadłych

w tych sprawach;

10)

wstępu i wjazdu na tereny

a)

lasów, zakładów przemysłowych, ośrodków turystyczno-wypoczynkowych, gospodarstw rolnych

- w zakresie niezbędnym do prowadzenia kontroli na wodach przyległych do tych terenów,

b)

elektrowni, młynów i tartaków wodnych, z wyjątkiem terenów i obiektów sił zbrojnych,

Straży Granicznej i Policji oraz innych terenów i obiektów, których szczególne przeznaczenie

stanowi informacje niejawne o klauzuli tajności „tajne” lub „ściśle tajne”.

4.

Inspektor regionalnej inspekcji wodnej w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia

przestępstwa lub wykroczenia jest również uprawniony do

1)

legitymowania osób podejrzanych w celu ustalenia ich tożsamości;

2)

odebrania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu, z tym że ryby

należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa, a przedmioty - zabezpieczyć;

3)

ujęcia osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą celem niezwłocznego

przekazania jej Policji.

5.

Wstęp na tereny zamknięte, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, następuje za zgodą i pod nadzorem podmiotu zarządzającego tym terenem.

6.

Z czynności, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3, 6 i 8, sporządza się protokół.

7.

Do wykonywania przez inspektora regionalnej inspekcji wodnej czynności, o których

mowa w ust. 3 pkt 2-10 i ust. 4, stosuje się odpowiednio przepisy o Policji.

8.

Inspektorzy regionalnej inspekcji wodnej w związku z pełnieniem obowiązków służbowych

korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych

w przepisach ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

1.

Inspektorzy regionalnej inspekcji wodnej wykonujący zadania określone w art. 251d

ust. 3 mogą być wyposażeni w broń palną na zasadach i w trybie przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2516 oraz z 2023 r. poz. 535, 803, 1030 i 1532).

2.

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym

do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i warunki

posiadania, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej oraz amunicji do niej,

oraz środków przymusu bezpośredniego, mając na względzie konieczność uniemożliwienia

dostępu do broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego osobom trzecim oraz potrzebę

ochrony ewidencji przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.

1.

W przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1-3, 8, 10 i 12-14 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego

i broni palnej

(Dz. U. z 2023 r. poz. 202, 547, 1053, 1088, 1489 i 1963), inspektor regionalnej inspekcji wodnej może użyć środków przymusu bezpośredniego,

o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a, pkt 7, 12 lit. a i pkt 13 tej ustawy,

lub wykorzystać te środki.

2.

W przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a i pkt 2 oraz w art. 47 pkt 1, 2 lit. a, pkt 3, 5 i 6 ustawy z

dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, inspektor regionalnej inspekcji wodnej może użyć broni palnej lub ją wykorzystać.

3.

Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz dokumentowanie

tego użycia i wykorzystania odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

1.

Krajowy Inspektor Wodny wskazuje stanowiska pracy w Inspekcji Wodnej, na których wykonuje

się zadania związane z wykonywaniem czynności w terenie.

2.

Na stanowiskach, o których mowa w ust. 1, może być zatrudniona osoba, która

1)

ukończyła 21. rok życia;

2)

jest obywatelem polskim;

3)

korzysta z pełni praw publicznych;

4)

nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;

5)

ma wykształcenie wyższe lub przez okres co najmniej 5 lat pełniła służbę w Policji,

Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Straży

Pożarnej, Służbie Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,

Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Urzędzie Ochrony Państwa

lub pełniła zawodową służbę wojskową.

1.

Organy administracji publicznej oraz organizacje społeczne współdziałają z Inspekcją

Wodną przy wykonywaniu jej zadań.

2.

Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1, polega w szczególności na bezpłatnym udzielaniu

informacji lub udostępnianiu dokumentów lub danych niezbędnych do podjęcia czynności

służbowych wynikających z posiadanych uprawnień.

3.

Inspekcja Wodna przy wykonywaniu zadań w zakresie zapobiegania wykroczeniom i przestępstwom

oraz wykrywania wykroczeń i przestępstw, o których mowa w ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, współdziała z Państwową Strażą Rybacką.

1.

Inspekcja Wodna może przekazać dane osobowe państwu trzeciemu lub organizacjom międzynarodowym,

na ich wniosek, w przypadku gdy są spełnione warunki przekazywania informacji określone

w art. 18a-18d ustawy z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania

państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi

(Dz. U. z 2023 r. poz. 783).

2.

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)

Organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych, na podstawie informacji uzyskiwanych

o wydanym, cofniętym, przeniesionym lub ograniczonym pozwoleniu wodnoprawnym, po uprawomocnieniu

się decyzji, niezwłocznie informuje państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną

oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o zakładzie, który stał się albo

przestał być zakładem odprowadzającym ścieki o zwiększonym zasoleniu, a także o wszelkich

zmianach

1)

nazwy tego zakładu i jego adresu do korespondencji;

2)

adresu do korespondencji elektronicznej tego zakładu;

3)

współrzędnych geograficznych lokalizacji zrzutu wód przez ten zakład, zawierających

chlorki i siarczany, do odbiornika wraz z podaniem nazwy tego odbiornika, a jeżeli

występuje kilka takich miejsc - współrzędnych każdego z tych miejsc.

1.

Administracyjnej karze pieniężnej podlega, kto wbrew przepisowi

1)

art. 343 ust. 1, mimo wezwania Wód Polskich, nie usuwa w terminie określonym przez

Wody Polskie zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej, w wyniku których może powstać

stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, zwierząt lub środowisku albo prawnie chronionemu

interesowi osób trzecich;

2)

art. 389, art. 394 ust. 1 lub art. 425 ust. 1 korzysta z wód, wykonuje urządzenia

wodne, roboty w wodach lub inne działania wymagające odpowiedniej zgody wodnoprawnej,

bez odpowiednio pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia zintegrowanego, zgłoszenia

wodnoprawnego lub oceny wodnoprawnej;

3)

art. 101a ust. 1 lub 3 na obszarze, na którym jest zlokalizowany odbiornik ścieków

danego zakładu, w okresach obowiązywania ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną nie

wstrzymuje lub nie ogranicza wprowadzania do wód ścieków przemysłowych lub wód pochodzących

z odwodnienia zakładów górniczych, zawierających chlorki i siarczany.

2.

Administracyjną karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza, w drodze decyzji,

właściwy organ Wód Polskich, a w odniesieniu do Wód Polskich - minister właściwy do

spraw gospodarki wodnej.

3.

Wysokość administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, wynosi od 5000

zł do 1 000 000 zł, z wyjątkiem

1)

dokonywania poboru wód podziemnych lub wód powierzchniowych bez wymaganego pozwolenia

wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego - gdzie podstawę ustalenia wysokości

kary pieniężnej stanowi 500% opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych;

2)

wprowadzania ścieków do wód lub ziemi bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo

pozwolenia zintegrowanego na wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi - gdzie podstawę

ustalenia wysokości kary pieniężnej stanowi 500% opłaty zmiennej za wprowadzanie ścieków

do wód lub ziemi;

3)

odprowadzania wód opadowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej

służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej

w granicach administracyjnych miast do wód - gdzie podstawę ustalenia wysokości kary

pieniężnej stanowi 500% opłaty zmiennej za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych

ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania

opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych

miast do wód.

4.

Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych stanowią dochód Wód Polskich, z

wyjątkiem wpływów z tytułu administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w ust.

1, za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego

albo pozwolenia zintegrowanego na wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, które w 10%

stanowią przychód Wód Polskich, a w 90% - przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej.

5.

W przypadku administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, wymierzanej

Wodom Polskim wpływy z tytułu tej kary w części przeznaczonej dla Wód Polskich stanowią

dochód budżetu państwa.

6.

Do wpływów z tytułu administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, za wprowadzanie

ścieków do wód lub ziemi bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego

na wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi stosuje się przepis art. 299 ust. 4.

Kto utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie kontroli gospodarowania wodami albo wykrywanie

i zwalczanie przestępstw lub wykroczeń przez Inspekcję Wodną,

podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w art. 476-478a, następuje na zasadach

i w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1124 oraz z 2023 r. poz. 1963).