Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o inwestycjach w zakresie budowy strzelnic realizowanych przez uczelnie

1.

Ustawa określa

1)

zasady, warunki i tryb przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy strzelnic

realizowanych przez uczelnie;

2)

organy właściwe w sprawach przygotowania i realizacji inwestycji, o których mowa w

pkt 1;

3)

źródła finansowania inwestycji, o których mowa w pkt 1.

2.

Użyte w ustawie określenia oznaczają

1)

inwestor - uczelnię w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088, 1234, 1672 i 1872);

2)

inwestycje - roboty budowlane, dostawy lub usługi związane z przygotowaniem i realizacją

budowy strzelnic realizowanych przez uczelnie, obejmujące

a)

budowę na terenie uczelni obiektów budowlanych służących realizacji celów strzelnicy,

b)

budowę instalacji, urządzeń i obiektów niezbędnych do

-

wybudowania i funkcjonowania strzelnic na terenie uczelni,

-

zabezpieczenia terenu uczelni przed zniszczeniem lub uszkodzeniem,

-

zapewnienia porządku i czystości na terenie uczelni,

c)

budowę dróg wewnętrznych i ciągów pieszych,

d)

rozpoznanie i usuwanie z terenu uczelni przedmiotów niebezpiecznych,

e)

budowę lub przebudowę uzbrojenia terenu uczelni;

3)

kataster nieruchomości - ewidencję gruntów i budynków (kataster nieruchomości) w rozumieniu

art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688 i 1762);

4)

teren uczelni - teren obejmujący obszar będący własnością uczelni lub do którego posiada

ona inny tytuł prawny;

5)

roboty budowlane - roboty budowlane w rozumieniu art. 7 pkt 21 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720);

6)

dostawy - dostawy w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy dnia 11 września 2019 r. - Prawo

zamówień publicznych;

7)

usługi - usługi w rozumieniu art. 7 pkt 28 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych;

8)

uzbrojenie terenu - urządzenia infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688 i 1762).

1.

Inwestycje są celami publicznymi w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

2.

Inwestycje mogą być finansowane w całości lub w części z budżetu państwa lub z innych

źródeł.

1.

Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji wydaje wojewoda właściwy ze względu

na miejsce inwestycji, zwany dalej „wojewodą”, na wniosek inwestora.

2.

Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji może dotyczyć całości

lub części inwestycji.

3.

Organem wyższego stopnia w sprawach zezwolenia na realizację inwestycji jest minister

właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

4.

Wojewoda niezwłocznie zawiadamia organ wyższego stopnia o złożeniu wniosku o wydanie

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji.

1.

Zezwolenie na realizację inwestycji może być wydane po uprzednim uzyskaniu przez inwestora

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm., jeżeli jest ona wymagana.

2.

Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji zawiera

1)

określenie inwestycji wymagającej zezwolenia, wskazanie granic terenu objętego wnioskiem

oraz oznaczenie obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, przedstawionych

na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku na kopii mapy ewidencyjnej w skali

1:500 lub mniejszej;

2)

wskazanie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojeniu terenu;

3)

analizę powiązania inwestycji z uzbrojeniem terenu;

4)

charakterystykę inwestycji obejmującą określenie

a)

zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków,

a także innych potrzeb w zakresie uzbrojenia terenu, a w razie potrzeby również sposobu

zagospodarowywania odpadów,

b)

planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania

terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione

w formie opisowej i graficznej,

c)

charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz danych charakteryzujących

jej wpływ na środowisko;

5)

wskazanie nieruchomości, oznaczonych według katastru nieruchomości, w stosunku do

których decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji ma wywołać skutek, o którym

mowa w art. 23 ust. 3;

6)

wskazanie ujawnionych ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomości wskazane zgodnie z pkt 5;

7)

wskazanie części nieruchomości będących częścią inwestycji, na której nie będą prowadzone

roboty budowlane.

3.

Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się

1)

trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego

wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm., aktualnym na dzień opracowania projektu;

2)

decyzję, o której mowa w ust. 1, jeżeli jest ona wymagana;

3)

mapy z projektami podziału nieruchomości, w przypadku konieczności dokonania podziału

nieruchomości, sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;

4)

opinie, o których mowa w ust. 5;

5)

zgodę wodnoprawną, o ile jest wymagana;

6)

wypisy z rejestru gruntów lub inne dokumenty wydane przez organ prowadzący ewidencję

gruntów i budynków, pozwalające na ustalenie stron postępowania, zawierające co najmniej

numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione, numer jej księgi wieczystej,

imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego wraz z wyrysami z mapy

ewidencyjnej dla terenu objętego wnioskiem.

4.

Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji nie można uzależniać od spełnienia świadczeń

lub warunków nieprzewidzianych przepisami niniejszej ustawy lub odrębnymi przepisami.

5.

Przed wydaniem decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji wojewoda występuje

o opinie

1)

organów właściwych w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych

- w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne, w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2409 oraz z 2023 r. poz. 1597 i 1688) oraz ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688 i 1890);

2)

dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

- w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa;

3)

właściwego zarządcy drogi - w odniesieniu do obszarów pasa drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760, 1193 i 1688);

4)

właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - w odniesieniu do

wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, w szczególności zapewnienia wody do

celów przeciwpożarowych i dojazdu dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej

zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1969 oraz z 2023 r. poz. 240, 347, 641, 1088 i 1560);

5)

właściwego miejscowo zarządu województwa oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

6)

właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do zabytków chronionych

na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

(Dz. U. z 2022 r. poz. 840 oraz z 2023 r. poz. 951, 1688 i 1904);

7)

Ministra Obrony Narodowej - w przypadku gdy inwestycja dotyczy terenów zamkniętych

w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz ich stref ochronnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688 i 1890).

6.

Właściwy organ wydaje opinie, o których mowa w ust. 5, w terminie 21 dni od dnia otrzymania

wniosku o wydanie opinii. Niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako niezgłoszenie

zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji.

7.

Opinie, o których mowa w ust. 5, zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie, warunki,

zgody bądź stanowiska właściwych organów, wymagane odrębnymi przepisami.

1.

Wojewoda wydaje, w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art.

4 ust. 2, decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji.

2.

Do terminu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach

prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów

opóźnień spowodowanych z winy strony albo z innych przyczyn niezależnych od organu.

1.

Wojewoda zawiadamia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację

inwestycji

1)

wnioskodawcę;

2)

właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem, przy czym

doręczenie zawiadomienia na adres ujawniony w katastrze nieruchomości jest skuteczne;

3)

właściwe miejscowo organy w sprawach, o których mowa w ust. 5 pkt 2 i 3, przy czym

wójt (burmistrz, prezydent miasta) niezwłocznie ogłasza o wszczęciu postępowania o

wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w Biuletynie Informacji Publicznej

na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu;

4)

pozostałe strony, w drodze obwieszczenia we właściwym urzędzie wojewódzkim i urzędzie

gminy właściwym miejscowo, ze względu na miejsce inwestycji, w Biuletynie Informacji

Publicznej na stronach podmiotowych właściwego urzędu wojewódzkiego, a także w prasie

o zasięgu ogólnopolskim; w obwieszczeniu zamieszcza się oznaczenia nieruchomości objętych

wnioskiem według katastru nieruchomości oraz numery ksiąg wieczystych, które zgodnie

z danymi zawartymi w ich dziale pierwszym są prowadzone dla tych nieruchomości, a

także informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy.

2.

W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, oraz obwieszczeniu, o którym mowa w

ust. 1 pkt 4, zamieszcza się

1)

informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy;

2)

pouczenie o obowiązkach nabywcy lub zbywcy, o których mowa w ust. 6, oraz skutkach

niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 7.

3.

W przypadku nieruchomości Skarbu Państwa będących w zarządzie albo trwałym zarządzie

państwowej jednostki organizacyjnej zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, doręcza

się jednostce organizacyjnej sprawującej zarząd albo trwały zarząd.

4.

W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji lub braku w katastrze nieruchomości

danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania

właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, do zawiadomienia właściciela

lub użytkownika wieczystego przepis ust. 1 pkt 4 stosuje się odpowiednio.

5.

Z dniem doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1

1)

nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji nie mogą

być przedmiotem obrotu w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

2)

w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na

realizację inwestycji do dnia wydania tej decyzji nie wydaje się decyzji o pozwoleniu

na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub innej decyzji

pozwalającej na realizację robót budowlanych, a w zakresie robót budowlanych podlegających

zgłoszeniu właściwy organ wnosi sprzeciw; toczące się postępowania ulegają zawieszeniu

z mocy prawa do dnia wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji;

3)

w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na

realizację inwestycji do dnia wydania tej decyzji zawiesza się postępowania o wydanie

decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

6.

W przypadku gdy po doręczeniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi

1)

zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem

o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji,

2)

przeniesienie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem,

o którym mowa w pkt 1, wskutek innego zdarzenia prawnego

- nabywca, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1, także zbywca, są obowiązani do zgłoszenia

wojewodzie danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego.

7.

Niedokonanie zgłoszenia zgodnie z ust. 6 i prowadzenie postępowania bez udziału nowego

właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania

administracyjnego.

8.

Czynność prawna dokonana z naruszeniem ust. 5 pkt 1 jest nieważna.

9.

Wojewoda niezwłocznie składa wniosek do właściwego sądu o ujawnienie w księdze wieczystej

wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, a

jeżeli nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej - o złożenie do istniejącego

zbioru dokumentów zawiadomienia o wszczęciu tego postępowania. Postępowanie w tym

zakresie jest wolne od opłat sądowych.

1.

W postępowaniu o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji przepisu art. 31 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

(Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803), zwanego dalej „Kodeksem postępowania administracyjnego”, nie stosuje się. W przypadkach

określonych w art. 97 § 1 pkt 1-3 Kodeksu postępowania administracyjnego nie zawiesza się tego postępowania. Przepisy art. 30 § 5 i art. 34 Kodeksu postępowania administracyjnego w tym postępowaniu stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że organ prowadzący

postępowanie wyznacza z urzędu przedstawiciela uprawnionego do działania w postępowaniu

do czasu wyznaczenia przedstawiciela lub kuratora przez sąd.

2.

W sprawach o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie nieuregulowanym

w niniejszej ustawie stosuje się odpowiednio ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, z wyjątkiem art. 28 ust. 2 tej ustawy.

3.

W sprawach o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji nie stosuje się

ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

(Dz. U. z 2021 r. poz. 485 oraz z 2023 r. poz. 28 i 1688).

1.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 1 i 3,

zawiera

1)

określenie terenu objętego inwestycją, w tym określenie linii rozgraniczających teren

inwestycji;

2)

w zależności od potrzeb, w tym stopnia złożoności inwestycji, określenie warunków

technicznych realizacji inwestycji;

3)

określenie warunków wynikających z potrzeb ochrony środowiska, zabytków i dóbr kultury;

4)

określenie wymagań dotyczących ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich;

5)

zatwierdzenie podziału nieruchomości, o którym mowa w art. 23 ust. 1;

6)

oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o zezwoleniu na realizację

inwestycji ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 23 ust. 3;

7)

termin wydania nieruchomości lub opróżnienia lokali i innych pomieszczeń;

8)

zatwierdzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego;

9)

określenie warunków i wymagań wynikających z potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa;

10)

w razie potrzeby inne ustalenia dotyczące

a)

szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych,

b)

obowiązku budowy i okresu użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych,

c)

obowiązku i terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych

do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych,

d)

szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie,

e)

obowiązku budowy lub przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu,

f)

obowiązku budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych,

g)

obowiązku przebudowy dróg publicznych,

h)

obowiązku budowy lub przebudowy zjazdów lub budowy dróg wewnętrznych lub ciągów pieszych,

i)

ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji obowiązków, o których mowa

w lit. b, c oraz e-h,

j)

zezwolenia na wykonanie obowiązków, o których mowa w lit. b, c oraz e-h.

2.

Do ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji obowiązków, o których mowa

w ust. 1 pkt 10 lit. b, c oraz e-h, przepisy art. 124 ust. 4-7 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio.

1.

Nieuregulowany stan prawny nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu

na realizację inwestycji lub brak danych w katastrze nieruchomości pozwalających na

ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania właściciela lub użytkownika

wieczystego nieruchomości, nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania

o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji oraz zawiadomienia o jej wydaniu.

Przepis art. 7 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

2.

Przez nieuregulowany stan prawny należy rozumieć także sytuację, kiedy dotychczasowy

właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje, a spadkobiercy nie wykazali

prawa do spadku, jak również nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej,

zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują

prawa rzeczowe.

1.

Wojewoda doręcza decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji wnioskodawcy oraz zawiadamia

pozostałe strony o jej wydaniu, w drodze obwieszczenia we właściwym urzędzie wojewódzkim

i urzędzie gminy właściwym miejscowo, ze względu na miejsce inwestycji, w Biuletynie

Informacji Publicznej na stronach podmiotowych organów obsługiwanych przez te urzędy,

a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim ze skutkiem doręczenia na dzień następujący

po dniu obwieszczenia we właściwym urzędzie wojewódzkim. Właścicielom i użytkownikom

wieczystym nieruchomości objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji zawiadomienie

o wydaniu decyzji wysyła się na adres wskazany w katastrze nieruchomości ze skutkiem

doręczenia.

2.

Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, uważa się za dokonane po upływie

14 dni od dnia, w którym nastąpiło obwieszczenie we właściwym urzędzie wojewódzkim.

3.

Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 1, oraz zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1,

zawierają również pouczenie o rozpoczęciu biegu terminu do wniesienia odwołania od

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie,

o którym mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, uważa się za dokonane.

4.

W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości objętych decyzją o zezwoleniu

na realizację inwestycji lub braku w katastrze nieruchomości danych pozwalających

na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania właściciela lub

użytkownika wieczystego nieruchomości, do zawiadomienia właściciela lub użytkownika

wieczystego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji przepis ust. 1

zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.

5.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji zawiera informację

o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji.

6.

Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do doręczenia decyzji o zezwoleniu na realizację

inwestycji wydanej przez organ wyższego stopnia i zawiadomienia stron o jej wydaniu.

7.

Do zawiadamiania stron o wszczęciu postępowania oraz doręczeń decyzji oraz postanowień

w sprawie uchylenia, zmiany, wznowienia lub stwierdzenia nieważności lub wygaśnięcia

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, wydawanych w toku postępowania przez

organ pierwszej i drugiej instancji, stosuje się przepisy ust. 1-5, z wyjątkiem obowiązku

zawiadamiania, w drodze obwieszczenia, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

8.

Do zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji stosuje się odpowiednio przepis

art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, z uwzględnieniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji.

1.

Do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, poprzedzonej decyzją o środowiskowych

uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko.

2.

Do postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, poprzedzonej

decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 86f ust. 6, art. 86g oraz art. 86h ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

1.

Do spraw określonych w niniejszym rozdziale nie stosuje się ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z wyjątkiem przepisów art. 57 ust. 1 i 4 tej ustawy, które mają zastosowanie do

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji.

2.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji wiąże właściwe organy przy sporządzaniu

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego. Wojewoda przekazuje niezwłocznie wójtowi (burmistrzowi,

prezydentowi miasta), właściwemu miejscowo, ze względu na miejsce inwestycji, wydaną

decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji.

3.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji jest wiążąca dla właściwych organów

w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia

na budowę.

1.

Ostateczna decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji stanowi podstawę do dokonywania

wpisów w księdze wieczystej i katastrze nieruchomości.

2.

Wpisy, o których mowa w ust. 1, są dokonywane na wniosek złożony przez wojewodę w

terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację

inwestycji stała się ostateczna. Postępowanie jest wolne od opłat sądowych.

3.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji jest wiążąca dla zarządcy drogi wydającego

zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym uzbrojenia

terenu wchodzącego w skład inwestycji. Zarządca drogi wydaje zezwolenie w terminie

21 dni od dnia złożenia wniosku.

4.

Wybudowane w wyniku realizacji inwestycji drogi publiczne przekazuje się właściwemu

zarządcy drogi z dniem wydania pozwolenia na użytkowanie.

Zmiana oznaczenia w katastrze nieruchomości dotycząca nieruchomości objętej decyzją

o zezwoleniu na realizację inwestycji dokonana po dniu wydania tej decyzji, wynikająca

w szczególności z podziału nieruchomości, scalenia i podziału nieruchomości, scalenia

i wymiany gruntów lub aktualizacji operatu ewidencyjnego, nie stanowi przeszkody do

realizacji robót budowlanych.

1.

W decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji wojewoda zezwala, w zakresie niezbędnym

do realizacji inwestycji, na usunięcie drzew lub krzewów znajdujących się na nieruchomościach

objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji. Zezwolenie nie jest wymagane

na usunięcie drzew lub krzewów, o których mowa w art. 83f ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890). Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją

o zezwoleniu na realizację inwestycji nie stosuje się ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie, o których mowa w rozdziale

4 tej ustawy, oraz opłat z tym związanych.

2.

Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w przypadku, o którym

mowa w ust. 1, dodatkowo zawiera

1)

inwentaryzację znajdujących się na terenie objętym wnioskiem drzew i krzewów, na usunięcie

których wymagane jest zezwolenie, z wyszczególnieniem gatunku, obwodu pnia drzewa

mierzonego na wysokości 5 cm oraz przeznaczenia i dotychczasowego sposobu wykorzystania

terenu, na którym rosną drzewa i krzewy;

2)

plan gospodarki zielenią jako część projektu zagospodarowania działki lub terenu,

w którym określa się przyczynę i termin zamierzonego usunięcia poszczególnych drzew

lub krzewów, wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte drzewa lub krzewy, oraz

planowane nasadzenia zastępcze.

3.

Wojewoda może w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji nałożyć obowiązek przesadzenia

we wskazane miejsce drzew lub krzewów objętych zezwoleniem na usunięcie lub wykonania

nasadzeń zastępczych w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.

4.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zarządzające, na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 i 1688), nieruchomościami objętymi decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji jest obowiązane

do dokonania wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia w terminie oraz na warunkach

ustalonych w odrębnym porozumieniu między Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe

a inwestorem.

5.

Jeżeli w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy

Państwowe wystąpienia o zawarcie porozumienia, o którym mowa w ust. 4, nie dojdzie

do jego zawarcia, termin oraz warunki wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia

ustala wojewoda w drodze decyzji. Organem wyższego stopnia w sprawie, o której mowa

w zdaniu pierwszym, jest minister właściwy do spraw środowiska.

6.

Koszty wycinki i uprzątnięcia drzew i krzewów, w tym drzew i krzewów znajdujących

się na gruntach będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,

ponosi inwestor.

7.

Drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewów znajdujących się na gruntach będących w

zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe staje się nieodpłatnie własnością

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

1.

Jeżeli realizacja inwestycji tego wymaga pozwolenie na użytkowanie inwestycji wydaje

wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego właściwy ze względu na miejsce inwestycji

na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.

2.

Do wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji przepis art. 5 stosuje się

odpowiednio.

3.

Organem wyższego stopnia w stosunku do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego

w sprawach dotyczących pozwolenia na użytkowanie inwestycji jest Główny Inspektor

Nadzoru Budowlanego.

4.

Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego przeprowadza obowiązkową kontrolę przed upływem

14 dni od dnia otrzymania wniosku od inwestora o wydanie pozwolenia na użytkowanie

inwestycji. O terminie obowiązkowej kontroli zawiadamia się inwestora w terminie 3

dni od dnia otrzymania wniosku.

1.

Jeżeli realizacja inwestycji wymaga zgody wodnoprawnej, odpowiednio Państwowe Gospodarstwo

Wodne Wody Polskie albo minister właściwy do spraw gospodarki wodnej udzielają tej

zgody w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie. W sprawach dotyczących

zgody wodnoprawnej nie stosuje się art. 396 ust. 1 pkt 7, art. 407 ust. 2 pkt 3 oraz art. 422 pkt 3 ustawy z dnia 20

lipca 2017 r. - Prawo wodne. Dla ustalenia stanu prawnego nieruchomości, o których mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, siedziby i adresy właścicieli tych nieruchomości określa się według katastru nieruchomości.

Przepisy art. 6 ust. 1-4, art. 9 i art. 10 stosuje się odpowiednio.

2.

Przepis art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne ma zastosowanie również w tych postępowaniach, w których liczba stron nie przekracza

10.

3.

W sprawach określonych w ust. 1 w stosunku do

1)

wnioskodawcy stosuje się odpowiednio przepis art. 6 ust. 1 pkt 1;

2)

właściciela wód stosuje się odpowiednio przepisy art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 oraz

art. 10.

4.

Do terminu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach

prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów

opóźnień spowodowanych z winy strony albo z innych przyczyn niezależnych od organu.

1.

Z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla inwestycji następuje zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko.

2.

Termin wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, wynosi 60 dni od dnia złożenia wniosku.

3.

Do terminu, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach

prawa do dokonania określonych czynności, w szczególności w ramach postępowania w

sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, okresów zawieszenia postępowania

oraz okresów opóźnień wynikłych z winy strony albo z innych przyczyn niezależnych

od organu.

1.

Jeżeli do przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia

karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na

środowisko dla inwestycji lub do przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia

wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 3 ust. 1 lub art. 18 ust. 1, lub

dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 22 ust. 1, polegających w szczególności

na wykonaniu badań archeologicznych, geologicznych, hydrogeologicznych lub określeniu

geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, konieczne jest wejście na teren cudzej

nieruchomości, inwestor może wystąpić z wnioskiem do wojewody o wydanie decyzji o

zezwoleniu na wejście na teren tej nieruchomości.

2.

Przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu, o której mowa w ust.

1, inwestor jest obowiązany wystąpić do właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości

o zgodę na wejście na teren tej nieruchomości oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób,

zakres i terminy korzystania z nieruchomości.

3.

W przypadku gruntów stanowiących pas drogowy, przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie

decyzji o zezwoleniu, o której mowa w ust. 1, inwestor jest obowiązany wystąpić do

właściwego zarządcy drogi o zgodę na wejście na teren tej nieruchomości oraz uzgodnić

z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z nieruchomości.

4.

W przypadku nieuzyskania zgody, o której mowa w ust. 2 albo 3, w terminie 30 dni od

dnia otrzymania odpowiednio przez właściciela, użytkownika wieczystego albo właściwego

zarządcę drogi wystąpienia inwestora o taką zgodę wojewoda wydaje decyzję o zezwoleniu,

o której mowa w ust. 1.

5.

Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu, o której mowa w ust. 1, zawiera

1)

ogólną charakterystykę planowanej inwestycji;

2)

określenie granic terenu objętego wnioskiem;

3)

oznaczenie nieruchomości, na którą wejście jest konieczne w celu sporządzenia karty

informacyjnej przedsięwzięcia, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

lub wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 1, lub

dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 22 ust. 1;

4)

wskazanie pomiarów, badań lub innych prac, które mają być przeprowadzone przez inwestora;

5)

oświadczenie inwestora o braku zgody, o której mowa w ust. 2 albo 3.

6.

Decyzja o zezwoleniu, o której mowa w ust. 1, określa sposób, zakres i terminy korzystania

z nieruchomości.

7.

W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości, o której mowa w ust. 1,

lub braku w katastrze nieruchomości danych pozwalających na ustalenie danych osobowych,

w szczególności adresu zamieszkania, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości,

o której mowa w ust. 1, przepisów ust. 2 i ust. 5 pkt 5 nie stosuje się, a wojewoda

wydaje decyzję o zezwoleniu, o której mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia złożenia

wniosku przez inwestora.

8.

Sposób, zakres i terminy korzystania z nieruchomości uzgodnione na podstawie ust.

2 albo 3 albo określone w decyzji o zezwoleniu, o której mowa w ust. 1, nie mogą powodować

1)

zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;

2)

zamknięcia dróg publicznych, chyba że istnieje możliwość zorganizowania objazdów.

1.

Do postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu, o której mowa w art. 19 ust.

1, przepisy art. 3 ust. 3 i 4, art. 5, art. 6 ust. 1-4, 6 i 7, art. 7, art. 9 oraz

art. 10 stosuje się odpowiednio.

2.

Decyzję o zezwoleniu, o której mowa w art. 19 ust. 1, wydaje się na czas określony,

nie dłuższy niż 3 lata.

3.

Do egzekucji obowiązków wynikających z decyzji o zezwoleniu, o której mowa w art.

19 ust. 1, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

1.

Inwestor po zakończeniu pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia

karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na

środowisko dla inwestycji lub po przeprowadzeniu prac niezbędnych do sporządzenia

wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 3 ust. 1 lub art. 18 ust. 1, lub

dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 22 ust. 1, jest obowiązany niezwłocznie

przywrócić nieruchomość do stanu poprzedniego. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do

stanu poprzedniego nie jest możliwe, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości

przysługuje odszkodowanie.

2.

Decyzję o odszkodowaniu wydaje wojewoda. Obowiązek zapłaty odszkodowania obciąża inwestora.

Inwestor, na podstawie odrębnego porozumienia zawartego z wojewodą, pokrywa koszty

ustalenia wysokości odszkodowania.

3.

Odszkodowanie odpowiada wartości poniesionych szkód. Jeżeli wskutek poniesionych szkód

zmniejszy się wartość nieruchomości, w odszkodowaniu uwzględnia się kwotę odpowiadającą

temu zmniejszeniu.

4.

Do określenia wysokości odszkodowania przepisy art. 130, art. 134 i art. 135 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio.

1.

Zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 i 3 oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, dla inwestycji dokonuje się organowi administracji architektoniczno-budowlanej na

zasadach i trybie określonych w tej ustawie, z uwzględnieniem przepisów niniejszej

ustawy.

2.

W sprawach zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej

jest wojewoda.

3.

Organem wyższego stopnia w stosunku do wojewody w sprawach zgłoszenia, o którym mowa

w ust. 1, jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

1.

Decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji zatwierdza się podział nieruchomości.

Mapy z projektami podziału nieruchomości stanowią integralną część decyzji o zezwoleniu

na realizację inwestycji.

2.

Linie rozgraniczające teren ustalone decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji

stanowią linie podziału nieruchomości w zakresie, w jakim inwestor wystąpił o zatwierdzenie

podziału nieruchomości, przedstawiając mapy, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 3.

3.

Jeżeli nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu

terytorialnego przeznaczona na inwestycję została oddana w użytkowanie wieczyste,

użytkowanie to w zakresie wskazanym w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji,

wygasa, za odszkodowaniem, z dniem, w którym decyzja ta stała się ostateczna.

4.

W przypadku gdy nieruchomość podlegająca podziałowi zgodnie z ust. 1 jest obciążona

hipoteką, hipoteka wygasa wyłącznie w stosunku do części nieruchomości objętych decyzją

o zezwoleniu na realizację inwestycji.

1.

Z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji stała się ostateczna,

nieruchomości przeznaczone na inwestycję oddaje się inwestorowi w nieodpłatne użytkowanie.

2.

Nabycie prawa własności budynków oraz innych urządzeń trwale z gruntem związanych

i lokali przez Skarb Państwa stwierdza, w drodze decyzji, wojewoda.

3.

W stosunku do nieruchomości objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji

nie stosuje się przepisu art. 109 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

4.

Do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania w przypadkach, o których mowa w

art. 23 ust. 3, stosuje się odpowiednio ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 27.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji uprawnia inwestora do dysponowania nieruchomościami,

do których odnoszą się ograniczenia określone w art. 8 ust. 1 pkt 10 lit. i, oraz

nieruchomościami, o których mowa w art. 23 ust. 3, na cele budowlane oraz do rozpoczęcia

i prowadzenia budowy lub wykonywania robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego

na tych nieruchomościach.

1.

Wygaśnięcie trwałego zarządu oraz zarządu w odniesieniu do gruntów w zarządzie Państwowego

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe ustanowionych na nieruchomościach położonych na

obszarze objętym liniami rozgraniczającymi określonymi zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt

1, przeznaczonych na inwestycję następuje z mocy prawa z dniem, w którym decyzja o

zezwoleniu na realizację inwestycji stała się ostateczna.

2.

Jeżeli nieruchomość położona na obszarze objętym liniami rozgraniczającymi określonymi

zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1, przeznaczona na inwestycję została uprzednio wydzierżawiona,

wynajęta lub użyczona, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji stanowi podstawę

do wypowiedzenia przez inwestora umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia ze skutkiem

natychmiastowym. Za straty poniesione na skutek rozwiązania umowy przysługuje odszkodowanie

od Skarbu Państwa. Podmiotem reprezentującym Skarb Państwa jest inwestor.

1.

Za nieruchomości, użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, o których mowa w art. 23 ust. 3, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między inwestorem

a dotychczasowym właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługuje

ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości. Uzgodnienia dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację

inwestycji stała się ostateczna, nie dojdzie do uzgodnienia, o którym mowa w ust.

1, wysokość odszkodowania ustala wojewoda w drodze decyzji w terminie 30 dni od dnia

wszczęcia postępowania.

3.

Wysokość odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 i 2, ustala się na podstawie operatu

szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego według stanu nieruchomości

w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji przez organ pierwszej

instancji oraz według jej wartości w dniu uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1, albo

w dniu wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, o której mowa w ust. 2.

Odszkodowanie podlega waloryzacji na dzień wypłaty według zasad obowiązujących w przypadku

zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.

4.

Podmiotem zobowiązanym do zapłaty odszkodowań jest inwestor.

1.

Suma wysokości odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi

wieczystemu, z wyłączeniem kwot, o których mowa w ust. 3 i 4, i wysokości odszkodowania z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na tej nieruchomości lub na prawie użytkowania wieczystego nie może

przekroczyć wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. Roszczenia

osób uprawnionych z tytułu ograniczonych praw rzeczowych zaspokaja się według pierwszeństwa tych praw ustalonego zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.

Odszkodowania z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych w wysokości ustalonej zgodnie z art. 27 ust. 3 wypłaca się osobom, którym te prawa

przysługiwały.

3.

Jeżeli dotychczasowy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją

o zezwoleniu na realizację inwestycji wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i

opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie

28 dni od dnia otrzymania od inwestora wezwania do wydania nieruchomości, wysokość

odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa

użytkowania wieczystego określonej w operacie, o którym mowa w art. 27 ust. 3.

4.

W przypadku gdy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji dotyczy nieruchomości

zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo budynkiem, w którym został wyodrębniony lokal

mieszkalny, wysokość odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub

użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości zamieszkałemu w tym budynku albo lokalu

powiększa się o kwotę 10 000 zł.

5.

Odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym podlegają przekazaniu

do depozytu sądowego na okres 10 lat. Nieodebrane w tym terminie depozyty ulegają

przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa.

1.

W przypadku gdy inwestycja wymaga przejścia przez tereny wód płynących, dróg publicznych

bądź tereny linii kolejowej, inwestor jest uprawniony do nieodpłatnego zajęcia tego

terenu na czas realizacji tej inwestycji.

2.

Inwestor niezwłocznie przed planowanym zajęciem terenu, o którym mowa w ust. 1, uzgadnia,

w drodze pisemnego porozumienia z zarządcą drogi, zarządcą infrastruktury kolejowej

lub z właściwymi organami, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, zakres, termin i warunki zajęcia tego terenu.

3.

Jeżeli w terminie 30 dni od dnia, w którym wydano decyzję o zezwoleniu na realizację

inwestycji, nie dojdzie do zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 2, zakres,

termin i warunki zajęcia terenu ustala wojewoda, w drodze decyzji.

1.

W odniesieniu do nieruchomości objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji,

w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia na nich

inwestycji, a także prac związanych z rozbiórką, przebudową, zmianą sposobu użytkowania,

utrzymaniem, eksploatacją, użytkowaniem, remontami oraz usuwaniem awarii, wojewoda

w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji ograniczy, za odszkodowaniem, sposób

korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia w szczególności na zakładanie

i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących

do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności

publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych

obiektów i urządzeń. Przepisy art. 124 ust. 4-7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.

2.

Na wniosek inwestora ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, o którym mowa

w ust. 1, może nastąpić na rzecz innego niż inwestor podmiotu, w szczególności przedsiębiorstwa

energetycznego, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.

3.

Na wniosek inwestora ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, o którym mowa

w ust. 1, może nastąpić na czas określony.

4.

Wysokość odszkodowania ustala wojewoda w decyzji o odszkodowaniu na podstawie operatu

szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego. Obowiązek zapłaty odszkodowania

obciąża inwestora. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, obowiązek zapłaty odszkodowania

obciąża podmiot, na rzecz którego następuje ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości.

Inwestor albo podmiot, na rzecz którego następuje ograniczenie sposobu korzystania

z nieruchomości, na podstawie odrębnego porozumienia zawartego z wojewodą, pokrywa

koszty ustalenia wysokości odszkodowania.

1.

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, o którym mowa w art. 30 ust. 1,

w stosunku do gruntów stanowiących pas drogowy uprawnia inwestora do wystąpienia do

właściwego zarządcy drogi o zawarcie porozumienia określającego warunki wykonywania

przysługującego inwestorowi prawa, o którym mowa w art. 30 ust. 1.

2.

Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, nie może przewidywać opłat za wykonywanie przysługującego

inwestorowi prawa, o którym mowa w art. 30 ust. 1.

3.

W przypadku niezawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od

dnia otrzymania przez właściwego zarządcę drogi wystąpienia, o którym mowa w ust.

1, inwestor jest uprawniony do złożenia wniosku do wojewody o wydanie decyzji określającej

warunki wykonywania przysługującego inwestorowi prawa, o którym mowa w art. 30 ust.

1.

4.

Decyzja, o której mowa w ust. 3, nie może przewidywać opłat za wykonywanie przysługującego

inwestorowi prawa, o którym mowa w art. 30 ust. 1.

5.

Warunki zawarte w porozumieniu, o którym mowa w ust. 1, albo określone w decyzji,

o której mowa w ust. 3, nie mogą powodować

1)

zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;

2)

zamknięcia dróg publicznych, chyba że istnieje możliwość zorganizowania objazdów.

6.

Stronami postępowania o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 3, są wyłącznie inwestor

oraz właściwy zarządca drogi.

7.

Do postępowania w sprawie decyzji, o której mowa w ust. 3, przepisy art. 3 ust. 4

i art. 5 stosuje się odpowiednio.

Do gruntów rolnych i leśnych objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji

nie stosuje się ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Organem wyższego stopnia w sprawach określonych w niniejszym rozdziale jest minister

właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przy czym ilekroć w przepisach tej ustawy mowa jest o decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego, rozumie się przez to także decyzję o zezwoleniu na realizację

inwestycji wydaną na podstawie niniejszej ustawy.

1.

Wojewoda nadaje decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji rygor natychmiastowej

wykonalności na wniosek inwestora uzasadniony interesem publicznym.

2.

Odwołanie od decyzji, o której mowa w ustawie, wnosi się w terminie 7 dni od dnia

doręczenia decyzji stronie albo w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia lub doręczenia

zawiadomienia o wydaniu decyzji.

3.

Odwołanie od decyzji, o której mowa w ustawie, powinno zawierać zarzuty odnoszące

się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz

wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

4.

Odwołanie od decyzji, o której mowa w ustawie, rozpatruje się w terminie 14 dni.

5.

Do odwołania od decyzji, o których mowa w ustawie, przepisu art. 135 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się, z wyjątkiem odwołania od decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1,

w przypadku gdy odwołanie zawiera wskazanie niezgodności tej decyzji z decyzją o środowiskowych

uwarunkowaniach lub nieuwzględnienia postanowień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

6.

W postępowaniu przed organem wyższego stopnia oraz przed sądem administracyjnym nie

można uchylić decyzji, o której mowa w ustawie, w całości ani stwierdzić jej nieważności,

gdy wadą dotknięta jest tylko część decyzji.

7.

W postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, o której mowa w ustawie,

nie stosuje się przepisu art. 159 Kodeksu postępowania administracyjnego.

1.

Do skarg na decyzje, o których mowa w ustawie, nie stosuje się art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami

administracyjnymi

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1634, 1705 i 1860).

2.

Przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania

skargi. Sąd rozpatruje skargę w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią

na skargę.

3.

Termin rozpatrzenia skargi kasacyjnej na decyzje, o których mowa w niniejszej ustawie,

wynosi 2 miesiące od dnia jej wniesienia.

1.

Nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji,

jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji został złożony po upływie 60

dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, a inwestor rozpoczął roboty budowlane.

Przepis art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

2.

W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji

sąd administracyjny po upływie 60 dni od dnia rozpoczęcia robót budowlanych może stwierdzić

jedynie, że decyzja narusza prawo z przyczyn wskazanych w art. 145 § 1 lub art. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

3.

Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku niezgodności decyzji o zezwoleniu

na realizację inwestycji z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

4.

W przypadku stwierdzenia nieważności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji

albo stwierdzenia, że decyzja ta została wydana z naruszeniem prawa, naprawienie szkody

powstałej w wyniku wykonania tej decyzji może nastąpić wyłącznie przez zapłatę odpowiedniej

sumy pieniężnej na rzecz poszkodowanego.

Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do decyzji, o której mowa w art. 18

ust. 1 oraz art. 27 ust. 2.

Wojewoda jest organem egzekucyjnym prowadzącym egzekucję obowiązków o charakterze

niepieniężnym wynikających z decyzji, o których mowa w art. 3 ust. 1, art. 19 ust.

1 oraz art. 29 ust. 3.

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688 i 1762) wprowadza się następujące zmiany

1)

w art. 37 w ust. 2 w pkt 22 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 23 w

brzmieniu

„

23)

jest zbywana na rzecz inwestora realizującego inwestycje w zakresie budowy strzelnic

realizowanych przez uczelnie na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o inwestycjach w zakresie budowy strzelnic realizowanych

przez uczelnie

(Dz. U. poz. 1906).

”

;

2)

w art. 95 po pkt 6d dodaje się pkt 6e w brzmieniu

„

6e)

wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji

w zakresie budowy strzelnic realizowanych przez uczelnie na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o inwestycjach w zakresie budowy strzelnic realizowanych

przez uczelnie.

”

.

W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

1)

w art. 64

a)

w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie

„

2)

organu, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o

których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3a, 10-19 i 21-29, oraz uchwały, o której mowa

w art. 72 ust. 1b;

”

,

b)

w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie

„

3)

wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten

został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to opinii w sprawie obowiązku

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla drogi publicznej,

dla linii kolejowej, dla publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w

wodę, dla publicznych urządzeń służących do przesyłania i odprowadzania ścieków, dla

przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i

rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego

skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

(Dz. U. z 2023 r. poz. 924, 1489, 1688 i 1859) w zakresie zadań inwestycyjnych, o których mowa w art. 2 ust. 2 oraz art. 38 tej

ustawy, zwanej dalej „inwestycją w zakresie terminalu”, dla inwestycji związanych

z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, dla inwestycji realizowanych na podstawie

ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji

inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1812 oraz z 2023 r. poz. 1890), dla inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących

wydawanej na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie

obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej realizowanej na podstawie

ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji

w zakresie sieci przesyłowych

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1680 i 1688), dla inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej realizowanych na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej

Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1644 oraz z 2023 r. poz. 1688), dla Inwestycji oraz Inwestycji Towarzyszącej, o których mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym

(Dz. U. z 2023 r. poz. 892, 1113, 1688 i 1890), dla inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących realizowanych na podstawie

ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji

mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1538 oraz z 2023 r. poz. 553, 803 i 1688), dla strategicznej inwestycji w sektorze naftowym realizowanej na podstawie ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji

w sektorze naftowym

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1687 i 1688), zwanej dalej „strategiczną inwestycją w sektorze naftowym”, dla inwestycji w zakresie

budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

realizowanych na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte

i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1280 oraz z 2023 r. poz. 1688), dla inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1635 oraz z 2023 r. poz. 1688), inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy

ulicy Królewskiej w Warszawie realizowanych na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie

odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie

(Dz. U. poz. 1551 oraz z 2023 r. poz. 1688), inwestycji w zakresie budowy strzelnic realizowanych przez uczelnie na podstawie

ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o inwestycjach w zakresie budowy strzelnic realizowanych

przez uczelnie

(Dz. U. poz. 1906) oraz dla przedsięwzięć realizowanych na podstawie ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich

w 2023 roku

(Dz. U. z 2023 r. poz. 851 i 1053).

”

;

2)

w art. 70 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie

„

2)

organu, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o

których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3a, 10-19 i 21-29, oraz uchwały, o której mowa

w art. 72 ust. 1b;

”

;

3)

w art. 72 w ust. 1 w pkt 28 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 29 w

brzmieniu

„

29)

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy strzelnic realizowanych

przez uczelnie wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o inwestycjach w zakresie budowy strzelnic realizowanych

przez uczelnie.

”

;

4)

w art. 74 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie

„

5)

dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor

ochrony środowiska - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to wniosku

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla linii

kolejowej, dla publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, dla

publicznych urządzeń służących do przesyłania i odprowadzania ścieków, dla przedsięwzięć

Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie

złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji związanych z regionalnymi

sieciami szerokopasmowymi, dla inwestycji realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji

inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla inwestycji towarzyszącej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie

obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej realizowanej na podstawie

ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji

w zakresie sieci przesyłowych, dla inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej realizowanych na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej

Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, dla Inwestycji oraz Inwestycji Towarzyszącej, o których mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, dla inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących realizowanych na podstawie

ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji

mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, dla strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, dla inwestycji w zakresie budowy

Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku realizowanych

na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte

i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, dla inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych, inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy

ulicy Królewskiej w Warszawie realizowanych na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie

odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie, inwestycji w zakresie budowy strzelnic realizowanych przez uczelnie na podstawie

ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o inwestycjach w zakresie budowy strzelnic realizowanych

przez uczelnie oraz dla przedsięwzięć realizowanych na podstawie ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich

w 2023 roku;

”

;

5)

w art. 77

a)

w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie

„

2)

zasięga opinii organu, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających

decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3a, 10-19 i 21-29, oraz uchwały, o

której mowa w art. 72 ust. 1b, chyba że - w przypadku przedsięwzięcia mogącego potencjalnie

znacząco oddziaływać na środowisko - organ ten wyraził wcześniej opinię, że nie zachodzi

potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

”

,

b)

w ust 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie

„

3)

wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten

został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to uzgodnień i opinii

dla drogi publicznej, dla linii kolejowej, dla publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia

ludności w wodę, dla publicznych urządzeń służących do przesyłania i odprowadzania

ścieków, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie

i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji

związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, dla inwestycji realizowanych

na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji

inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych oraz stacji radarów meteorologicznych, dla inwestycji w zakresie budowy obiektów

energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, dla strategicznej inwestycji w

zakresie sieci przesyłowej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji

w zakresie sieci przesyłowych, dla inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej realizowanych na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej

Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, dla Inwestycji oraz Inwestycji Towarzyszącej, o których mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, dla inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących realizowanych na podstawie

ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji

mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, dla strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, dla inwestycji w zakresie budowy

Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku realizowanych

na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte

i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, dla inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych, inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy

ulicy Królewskiej w Warszawie realizowanych na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie

odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie, inwestycji w zakresie budowy strzelnic realizowanych przez uczelnie na podstawie

ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o inwestycjach w zakresie budowy strzelnic realizowanych

przez uczelnie oraz dla przedsięwzięć realizowanych na podstawie ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich

w 2023 roku.

”

;

6)

w art. 80 ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie

„

Nie dotyczy to decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla drogi publicznej,

dla linii kolejowej, dla publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w

wodę, dla publicznych urządzeń służących do przesyłania i odprowadzania ścieków, dla

przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i

rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji związanych

z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, dla inwestycji realizowanych na podstawie

ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji

inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej lub inwestycji towarzyszących,

dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej realizowanej na podstawie

ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji

w zakresie sieci przesyłowych, dla inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej realizowanych na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej

Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, dla Inwestycji oraz Inwestycji Towarzyszącej, o których mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, dla inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących realizowanych na podstawie

ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji

mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, dla strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, dla inwestycji w zakresie budowy

Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku realizowanych

na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte

i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, dla inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych, inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy

ulicy Królewskiej w Warszawie realizowanych na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie

odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie, inwestycji w zakresie budowy strzelnic realizowanych przez uczelnie na podstawie

ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o inwestycjach w zakresie budowy strzelnic realizowanych

przez uczelnie oraz dla przedsięwzięć realizowanych na podstawie ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich

w 2023 roku.

”

;

7)

w art. 82 w ust. 1 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie

„

c)

wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej

do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, w szczególności w projekcie zagospodarowania

działki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym, w przypadku decyzji,

o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18, 23, 26, 27 i 29,

”

;

8)

w art. 86f ust. 5 otrzymuje brzmienie

„

5.

W przypadku wstrzymania wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ,

który wydał tę decyzję, informuje niezwłocznie o jej wstrzymaniu organ właściwy do

wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 2, 4-6, 8-10, 14, 17, 18, 20,

21, 23, 26 lub 29, zwanej dalej „zezwoleniem na inwestycję”.

”

.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.