Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych

Ustawa określa zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy, przebudowy

i utrzymania Krajowego Centrum Przetwarzania Danych oraz inwestycji towarzyszących.

Użyte w ustawie określenia oznaczają

1)

ewidencja gruntów i budynków - system informacyjny, o którym mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, z 2022 r. poz. 1846 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 803);

2)

inwestor

a)

ministra właściwego do spraw informatyzacji lub

b)

jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji lub przez niego nadzorowaną

przygotowującą, realizującą lub użytkującą inwestycje w zakresie Krajowego Centrum

Przetwarzania Danych, wyznaczoną przez tego ministra;

3)

inwestycja w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych - roboty budowlane, dostawy

lub usługi związane z przygotowaniem lub realizacją Krajowego Centrum Przetwarzania

Danych wraz z obiektami, urządzeniami, sieciami, instalacjami, w tym instalacjami

odnawialnych źródeł energii i wodoru oraz źródeł wytwarzających energię w kogeneracji

wraz z przyłączami i magazynami energii elektrycznej, uzbrojeniem terenu i przyłączami

energetycznymi służącymi do jego budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, użytkowania,

zmiany sposobu użytkowania, eksploatacji lub rozbiórki, w szczególności wraz z budynkami

biurowymi, budynkami technicznymi, zbiornikami paliwa, zbiornikami wody, tymczasowymi

obiektami budowlanymi, zagospodarowaniem terenu, połączeniami światłowodowymi pomiędzy

poszczególnymi ośrodkami obliczeniowymi, sieciami i przyłączami energetycznymi, wodociągowymi,

kanalizacyjnymi, cieplnymi, telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi, infrastrukturą

drogową, układami zasilania, w tym wykorzystującymi odnawialne źródła energii lub

wodór;

4)

inwestycje towarzyszące - inwestycje, o których mowa w art. 50;

5)

Krajowe Centrum Przetwarzania Danych - zespół obiektów budowlanych, składających się

na sieć ośrodków obliczeniowych połączonych łączami światłowodowymi wraz z infrastrukturą

techniczną niezbędną do ich funkcjonowania, umożliwiający przetwarzanie danych w systemach

teleinformatycznych, w szczególności ich zbieranie, przeglądanie, utrwalanie, przechowywanie,

organizowanie, opracowywanie, zmienianie, przesyłanie, udostępnianie, dopasowywanie

lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, w sposób zapewniający ciągłość

przepływu oraz bezpieczeństwo danych na potrzeby systemów teleinformatycznych wykorzystywanych

w administracji publicznej przez operatorów usług kluczowych lub dostawców usług cyfrowych

oraz państwowe osoby prawne, jak również spółki realizujące misję publiczną;

6)

osoba bliska - zstępnego, wstępnego, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców,

małżonka, osobę przysposabiającą i przysposobioną, pasierba oraz osobę, która pozostaje

ze zbywcą faktycznie we wspólnym pożyciu;

7)

ośrodek obliczeniowy - obiekt budowlany składający się z budynków, budowli, obiektów

małej architektury, urządzeń budowlanych, wyposażenia oraz infrastruktury, którego

podstawowym przeznaczeniem jest zgrupowanie pomieszczeń, połączeń i obsługi urządzeń

techniki informatycznej oraz sieci telekomunikacyjnych zapewniających usługi przechowywania,

przetwarzania i dostarczania danych na potrzeby Krajowego Centrum Przetwarzania Danych;

8)

roboty budowlane, dostawy, usługi - roboty budowlane, dostawy, usługi w rozumieniu

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 412 i 825);

9)

uzbrojenie terenu - urządzenia infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113 i 1463), oraz rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów

naftowych;

10)

wykonawca - wykonawcę, o którym mowa w art. 7 pkt 30 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

Inwestycje w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych oraz inwestycje towarzyszące

są celami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

1.

Inwestor, realizując inwestycję w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych,

udziela zamówienia na zasadach określonych w niniejszej ustawie.

2.

Udzielając zamówienia, inwestor przekazuje w postaci pisemnej lub elektronicznej wybranym

przez siebie wykonawcom zaproszenie do negocjacji, zawierające co najmniej

1)

określenie zamawiającego;

2)

wskazanie podstawy prawnej udzielenia zamówienia;

3)

określenie przedmiotu zamówienia;

4)

termin wykonania zamówienia;

5)

opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert;

6)

informacje o miejscu i terminie oraz sposobie prowadzenia negocjacji z inwestorem.

3.

Do negocjacji można zaprosić wyłącznie wykonawcę

1)

mającego siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej,

Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita

Polska zawarła umowę międzynarodową w sprawie zamówień w dziedzinach obronności i

bezpieczeństwa państwa, a w przypadku realizacji umowy związanej z dostępem do informacji

niejawnych - z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o wzajemnej ochronie informacji

niejawnych;

2)

legitymującego się odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi zdolność do ochrony informacji

niejawnych, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

(Dz. U. z 2023 r. poz. 756 i 1030), w przypadku gdy jest to uzasadnione potrzebą zachowania bezpieczeństwa tych informacji;

3)

posiadającego doświadczenie w realizacji zamówień o przedmiocie podobnym do przedmiotu

zamówienia inwestora, które ma realizować wykonawca, umożliwiające realizację zamówienia

na odpowiednim poziomie jakości;

4)

niewykluczonego z udziału w negocjacjach na podstawie art. 108 i art. 109 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych lub przepisów odrębnych.

4.

Inwestor zaprasza jednocześnie do negocjacji wykonawców w liczbie zapewniającej konkurencję,

nie mniejszej niż 3, chyba że ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia liczba

wykonawców mogących je wykonać jest mniejsza lub z przyczyn obiektywnych zamówienie

może wykonać tylko jeden wykonawca.

5.

Celem prowadzonych negocjacji jest doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia lub

innych warunków odnoszących się do zamówienia w taki sposób, aby inwestor uzyskał

zamówienie najpełniej odpowiadające jego potrzebom.

6.

W przypadku gdy ze względu na przedmiot zamówienia nie jest wymagane przeprowadzenie

negocjacji, inwestor przekazuje w postaci pisemnej lub elektronicznej wybranym przez

siebie wykonawcom zaproszenie do składania ofert. Przepis art. 5 ust. 3 i art. 7 ust.

2 stosuje się odpowiednio.

1.

Inwestor na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia może wykluczyć wykonawcę

1)

który naruszył zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa

dostaw;

2)

którego uznano za nieposiadającego wiarygodności niezbędnej do wykluczenia zagrożenia

dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, także w inny sposób niż w drodze wydania

decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, o której mowa w art. 66 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, lub decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, o której mowa w art. 33 ust.

11 pkt 1 tej ustawy;

3)

o którym mowa w art. 109 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych;

4)

będącego osobą fizyczną, która naruszyła zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa informacji

lub bezpieczeństwa dostaw w związku z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem

zamówienia;

5)

jeżeli urzędujący członek jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik spółki

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej

lub prokurent naruszył zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa

dostaw w związku z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia;

6)

jeżeli podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub

konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych są przewidziane w przepisach odrębnych;

7)

jeżeli wykonawca odmówił złożenia oświadczenia o zachowaniu poufności, którego żądał

inwestor, lub nie złożył tego oświadczenia w terminie;

8)

w przypadku otrzymania przez inwestora, bezpośrednio lub pośrednio, pisemnego zawiadomienia

od instytucji właściwych w sprawach ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego lub zewnętrznego

państwa, dysponujących informacjami w tym zakresie, o wystąpieniu zagrożenia dla obronności

i bezpieczeństwa, w szczególności przekazania informacji o decyzji o cofnięciu świadectwa

bezpieczeństwa przemysłowego, o której mowa w art. 66 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, lub decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, o której mowa w art. 33 ust.

11 pkt 1 tej ustawy.

2.

Inwestor wyklucza wykonawcę

1)

który jest osobą fizyczną, spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką

komandytowo-akcyjną albo osobą prawną, jeżeli, odpowiednio, w stosunku do takiej osoby,

wspólnika, partnera lub członka zarządu, komplementariusza, urzędującego członka organu

zarządzającego lub w związku z podejmowanym przez niego działaniem lub zaniechaniem

podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, o której mowa w art. 33 ust. 11 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, jeżeli ze względu na przedmiot zamówienia poświadczenie bezpieczeństwa jest wymagane;

2)

o którym mowa w art. 108 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

3.

Wykonawcy biorący udział w negocjacjach składają oświadczenie potwierdzające, że w

stosunku do nich nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w ust. 1 i 2. Inwestor

może żądać złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przed dopuszczeniem

wykonawcy do negocjacji. Przed odebraniem oświadczenia inwestor uprzedza osobę składającą

oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

W przypadku prowadzenia negocjacji, inwestor

1)

informuje jednocześnie wszystkich wykonawców o zakończeniu negocjacji;

2)

zaprasza do składania ofert tylko tych wykonawców, z którymi prowadził negocjacje

i którzy nie zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.

1.

Zaproszenie do składania ofert zawiera co najmniej

1)

informacje, o których mowa w art. 168 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych;

2)

informacje o dokumentach, jakie wykonawca ma przedłożyć w celu wykazania braku podstaw

wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków

udziału w tym postępowaniu.

2.

Inwestor przekazuje wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania ofert specyfikację

warunków zamówienia.

3.

Inwestor może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na każdym jego etapie

bez konieczności uzasadnienia takiej decyzji. W przypadku gdy postępowanie o udzielenie

zamówienia jest unieważnione z przyczyn leżących po stronie inwestora, wykonawcy niepodlegającemu

wykluczeniu przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w tym

postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

1.

Przepisy ustawy dotyczące strategicznej inwestycji w sektorze naftowym realizowanej

na podstawie ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji

w sektorze naftowym

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1275 i 1846), zwanej dalej „strategiczną inwestycją w sektorze naftowym”, stosuje się również

odpowiednio do inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych w rozumieniu

ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego

Centrum Przetwarzania Danych

(Dz. U. poz. 1501).

2.

Przepisy ustawy dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji

w sektorze naftowym wydawanej na podstawie ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji

w sektorze naftowym stosuje się również odpowiednio do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie

Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, o której mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie

Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.

3.

Wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się również

w przypadku zmiany decyzji, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji

w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, o ile zmiana ta nie powoduje zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach.

1.

W przypadku zamówień obejmujących informacje niejawne inwestor określa w zaproszeniu

do negocjacji lub w zaproszeniu do składania ofert wymagania związane z realizacją

zamówienia niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa tych informacji.

2.

Inwestor może, w szczególności

1)

żądać złożenia wraz z ofertą

a)

zobowiązania wykonawcy i już znanego podwykonawcy do ochrony informacji niejawnych,

które znajdują się w ich posiadaniu lub z którymi zapoznają się w trakcie realizacji

zamówienia i po jego zakończeniu,

b)

zobowiązania wykonawcy do uzyskania od innego podwykonawcy, któremu powierzy podwykonawstwo

w trakcie realizacji zamówienia, zobowiązania, o którym mowa w lit. a, oraz do jego

złożenia inwestorowi przed zawarciem umowy o podwykonawstwo,

c)

informacji dotyczących już znanego podwykonawcy, w tym podania jego imienia i nazwiska

oraz miejsca zamieszkania albo nazwy i siedziby oraz danych, które umożliwiają inwestorowi

stwierdzenie, że posiada kwalifikacje wymagane do ochrony informacji niejawnych, do

których ma dostęp lub które zostaną wytworzone w związku z wykonywaniem umowy o podwykonawstwo,

d)

zobowiązania wykonawcy do dostarczenia przed zawarciem umowy o podwykonawstwo informacji,

o których mowa w lit. c, dotyczących nowego podwykonawcy;

2)

określić prawo zweryfikowania lub odsunięcia pracownika wykonawcy, który ma brać udział

w realizacji zamówienia, zarówno na etapie negocjacji, postępowania o udzielenie zamówienia,

jak i na etapie realizacji umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,

jeżeli wymaga tego ochrona podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa albo jest

to konieczne w celu podniesienia bezpieczeństwa realizowanych zamówień.

3.

Inwestor może zobowiązać wykonawcę do poinformowania podwykonawcy o ciążącym na nim

obowiązku ochrony informacji niejawnych, które uzyskał w trakcie postępowania o udzielenie

zamówienia, o którym mowa w art. 4 ust. 1.

Nie podlega udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

(Dz. U. z 2022 r. poz. 902) informacja publiczna dotycząca inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania

Danych, jeśli jej udostępnienie wiązałoby się z przekazaniem informacji o stosowanych

zabezpieczeniach i rozwiązaniach technicznych, planach budynków, założeniach projektowych,

sposobach zapewnienia ciągłości działania lub trasach światłowodowych.

Do zamówienia związanego z przygotowaniem, realizacją i użytkowaniem inwestycji w

zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, którego wartość jest równa kwocie,

o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, lub przekracza tę kwotę, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, z wyjątkiem odpowiedniego zastosowania przepisów

1)

art. 16, art. 17 ust. 1 i 3, art. 56, art. 99 ust. 1, 2 i 4-7, art. 134 i art. 168

ust. 2 tej ustawy, które dotyczą inwestora;

2)

art. 108 i art. 109 tej ustawy, które dotyczą wykonawcy.

1.

Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi, w zakresie swoich ustawowych zadań, prewencyjne

działania osłonowe dotyczące zamówień związanych z inwestycją w zakresie Krajowego

Centrum Przetwarzania Danych.

2.

Inwestor przekazuje do Centralnego Biura Antykorupcyjnego zaproszenie, o którym mowa

w art. 4 ust. 4, wraz z listą wykonawców oraz zaproszenie do składania ofert, o którym

mowa w art. 6 pkt 2, nie później niż 7 dni przed planowaną datą przekazania tych dokumentów

wykonawcom.

1.

Właściwy miejscowo wojewoda na wniosek inwestora wydaje decyzję o ustaleniu lokalizacji

inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.

2.

Wniosek inwestora o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie

Krajowego Centrum Przetwarzania Danych może odnosić się do całości lub części inwestycji

w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.

3.

W przypadku inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, która jest

realizowana na obszarze dwóch lub więcej województw, decyzję o ustaleniu lokalizacji

tej inwestycji wydaje właściwy wojewoda, na którego obszarze właściwości znajduje

się większa część tej inwestycji, w tym dłuższa część linii światłowodowej lub większa

liczba obiektów realizowanych w jej ramach.

4.

Organem wyższego stopnia w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych jest minister właściwy

do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

5.

Wojewoda niezwłocznie zawiadamia organ wyższego stopnia o złożeniu wniosku o wydanie

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania

Danych oraz o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego

Centrum Przetwarzania Danych.

6.

W postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego

Centrum Przetwarzania Danych

1)

przepisy art. 30 § 5 i art. 34 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

(Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803), zwanej dalej „Kodeksem postępowania administracyjnego”, stosuje się odpowiednio,

z tym że wojewoda wyznacza z urzędu przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej

do czynności prawnych uprawnionego do działania w postępowaniu do czasu wyznaczenia

takiego przedstawiciela lub kuratora przez sąd;

2)

nie stosuje się przepisu art. 33 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego;

3)

nie zawiesza się postępowania w przypadkach określonych w art. 97 § 1 pkt 1-3a Kodeksu postępowania administracyjnego.

7.

Nieuregulowany stan prawny nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych lub brak

danych w ewidencji gruntów i budynków pozwalających na ustalenie danych osobowych,

w szczególności adresu właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, nie

stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, jej wydania

i doręczenia oraz zawiadomienia o jej wydaniu.

8.

Przepis ust. 7 stosuje się również, jeżeli dotychczasowy właściciel lub użytkownik

wieczysty nieruchomości nie żyje i nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe

lub postępowanie to nie zostało zakończone.

1.

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego

Centrum Przetwarzania Danych zawiera

1)

określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii aktualnej mapy

zasadniczej lub - w przypadku jej braku - na kopii aktualnej mapy ewidencyjnej w skali

1:5000 lub większej, lub w postaci wykazu współrzędnych w obowiązującym państwowym

systemie odniesień przestrzennych, w tym określenie

a)

linii rozgraniczających teren inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania

Danych,

b)

granic obszaru, w stosunku do którego decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w

zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ma wywołać skutek, o którym mowa w

art. 17 ust. 5 lub 6 lub art. 40 ust. 1 lub 2,

c)

granic obszaru, w stosunku do którego decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w

zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ma wywołać skutek, o którym mowa w

art. 32 ust. 1, w tym obszaru objętego zakazem lub nakazem, o którym mowa w art. 32

ust. 2,

d)

powiązania inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych z uzbrojeniem

terenu, z zaznaczeniem na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub - w przypadku jej braku

- na kopii aktualnej mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 terenu niezbędnego dla obiektów

budowlanych i ustanowienia stref ochronnych, o ile mają one zastosowanie,

e)

granic obszarów, na których ustanowiony ma zostać zakaz wznoszenia obiektów, o których

mowa w art. 42 ust. 1, wraz z określeniem minimalnych odległości;

2)

określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;

3)

charakterystykę inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych obejmującą

określenie

a)

zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,

w tym także innych potrzeb w zakresie uzbrojenia terenu, a w razie potrzeby również

sposobu zagospodarowania odpadów,

b)

planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania

terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione

w formie opisowej i graficznej,

c)

charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji w zakresie Krajowego Centrum

Przetwarzania Danych;

4)

mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, w przypadku konieczności zatwierdzenia

podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;

5)

wskazanie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji

w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ma wywołać skutek, o którym mowa

w art. 17 ust. 5 i 6 oraz art. 40 ust. 1;

6)

wskazanie nieruchomości, w stosunku do których minister właściwy do spraw informatyzacji

będzie organem reprezentującym Skarb Państwa, zgodnie z art. 40 ust. 2;

7)

wskazanie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji

w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ma wywołać skutek, o którym mowa

w art. 32 ust. 1, w tym

a)

gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa pokrytych wodami, gruntów stanowiących

pas drogowy lub gruntów objętych obszarem kolejowym, jeżeli inwestycja w zakresie

Krajowego Centrum Przetwarzania Danych wymaga przejścia przez te grunty, wraz z określeniem

przez inwestora sposobu, miejsca i warunków umieszczenia na tych gruntach obiektów

lub urządzeń,

b)

gruntów stanowiących pas drogowy lub gruntów objętych obszarem kolejowym, jeżeli inwestycja

w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych wymaga budowy lub przebudowy zjazdów

na tych gruntach, z tym że, w przypadku gdy inwestycja w zakresie Krajowego Centrum

Przetwarzania Danych wymaga budowy zjazdów, inwestor określa także lokalizację i parametry

techniczne zjazdów, a gdy wymaga przebudowy zjazdów - ich parametry techniczne;

8)

wskazanie ujawnionych ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomości wskazane zgodnie z pkt 5;

9)

wskazanie podmiotów innych niż inwestor, na których rzecz ograniczenie sposobu korzystania

z nieruchomości ma nastąpić zgodnie z art. 32 ust. 3, oraz zgodę tych podmiotów na

ustanowienie takiego ograniczenia;

10)

wskazanie terminu, w jakim decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego

Centrum Przetwarzania Danych ma wywoływać skutek, o którym mowa w art. 32 ust. 1,

w przypadku gdy ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, o którym mowa w

art. 32 ust. 1, ma nastąpić na czas określony;

11)

wskazanie nieruchomości, o których mowa w pkt 7, na których mają zostać ustanowione

zakaz lub nakaz, o których mowa w art. 32 ust. 2, wraz z określeniem maksymalnej dopuszczalnej

wysokości drzew, krzewów lub innej roślinności - w przypadku zakazu, o którym mowa

w art. 32 ust. 2 pkt 3;

12)

uproszczone wypisy z ewidencji gruntów i budynków w postaci papierowej lub elektronicznej

lub inne dokumenty w postaci papierowej lub pliku komputerowego sformatowanego zgodnie

z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych - wydane z ewidencji gruntów

i budynków przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, zawierające oznaczenie

działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione, numer jej księgi wieczystej, imię

i nazwisko albo nazwę oraz adres jej właściciela lub użytkownika wieczystego;

13)

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 i 1113) z uwzględnieniem art. 37 - jeżeli jest ona wymagana;

14)

kopie opinii, o których mowa w ust. 2;

15)

uzgodnienie, o którym mowa w ust. 3, albo informację o nieprzedstawieniu przez właściwego

zarządcę drogi krajowej stanowiska w terminie, o którym mowa w ust. 4.

2.

Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie

Krajowego Centrum Przetwarzania Danych inwestor występuje o opinie

1)

ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji w zakresie Krajowego

Centrum Przetwarzania Danych lokalizowanych na obszarach, którym został nadany status

uzdrowiska albo status obszaru ochrony uzdrowiskowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach

ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych

(Dz. U. z 2023 r. poz. 151);

2)

właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych w rozumieniu

art. 6 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze

(Dz. U. z 2023 r. poz. 633);

3)

dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

- w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących

w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1356) oraz Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - w odniesieniu do

mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, o którym mowa w

ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu

Państwa

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2329 oraz z 2023 r. poz. 967 i 1463);

4)

właściwego organu nadzoru nad gospodarką leśną - w odniesieniu do gruntów leśnych

innych niż określone w pkt 3;

5)

właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do zabytków chronionych

na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

(Dz. U. z 2022 r. poz. 840 oraz z 2023 r. poz. 951);

6)

właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza,

prezydenta miasta);

7)

Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej - w odniesieniu do powierzchni ograniczających

zabudowę, o których mowa w art. 86 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1235, 1715, 1846, 2185 i 2642 oraz z 2023 r. poz. 1489);

8)

Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego - w odniesieniu do obiektów budowanych w granicach

powierzchni ograniczających przeszkody lub powierzchni ograniczających zabudowę lub

stanowiących przeszkody lotnicze, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze;

9)

właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej lub innego właściwego podmiotu zarządzającego

obszarem kolejowym - w odniesieniu do obszarów kolejowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(Dz. U. z 2023 r. poz. 602, 967 i 1003);

10)

właściwego zarządcy drogi - w odniesieniu do obszarów pasa drogowego, w tym w zakresie

lokalizacji i parametrów technicznych zjazdów, jeżeli wniosek dotyczy budowy zjazdów,

parametrów technicznych zjazdów, przebudowy zjazdów, oraz sposobu, miejsca i warunków

umieszczenia w pasie drogowym urządzeń obcych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760 i 1193);

11)

właściwego organu administracji geologicznej - w odniesieniu do terenów zagrożonych

osuwaniem się mas ziemnych oraz występowania udokumentowanych złóż kopalin;

12)

dyrektora parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku

i jego otuliny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1336);

13)

właściwego podmiotu wykonującego zgodnie z art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1478) prawa właścicielskie, w stosunku do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa

pokrytych wodami - w odniesieniu do sposobu, miejsca i warunków umieszczenia tej inwestycji

na tych gruntach;

14)

organów właściwych w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych

- w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne, zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2409) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;

15)

właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - w odniesieniu do

wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, w szczególności zapewnienia wody do

celów przeciwpożarowych i dojazdu dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej,

oraz wymagań dotyczących lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania

Danych w bezpiecznej odległości od zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej

awarii przemysłowej;

16)

Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w odniesieniu

do inwestycji mogących oddziaływać na tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa

oraz bezpieczeństwa państwa, ustalone na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz na ich strefy ochronne, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

17)

Prezesa Rady Ministrów albo ministra - członka Rady Ministrów właściwego do spraw

koordynowania działalności służb specjalnych, jeżeli został wyznaczony przez Prezesa

Rady Ministrów - w odniesieniu do inwestycji mogących oddziaływać na tereny zamknięte

niezbędne dla obronności państwa oraz bezpieczeństwa państwa, ustalone decyzją odpowiednio

Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu albo Szefa Centralnego

Biura Antykorupcyjnego na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz na ich strefy ochronne, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

18)

właściwego dyrektora urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego,

pasa ochronnego, morskich portów i przystani, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji

morskiej

(Dz. U. z 2023 r. poz. 960);

19)

ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do obszarów strefy nadgranicznej,

pasa drogi granicznej oraz przejść granicznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej

(Dz. U. z 2022 r. poz. 295 oraz z 2023 r. poz. 1114 i 1489);

20)

ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej - w odniesieniu do nieruchomości,

o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1624 oraz z 2023 r. poz. 261);

21)

ministrów właściwych do spraw: aktywów państwowych, gospodarki morskiej, energii,

gospodarki, klimatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska,

geologii, wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej oraz właściwego dyrektora urzędu

morskiego - w odniesieniu do wznoszenia lub wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji

i urządzeń na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji

morskiej, a w przypadku zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich

farmach wiatrowych

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1385) - również Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

22)

właściwego dyrektora urzędu morskiego oraz ministrów właściwych do spraw: aktywów

państwowych, energii, gospodarki, klimatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

rybołówstwa, środowiska, geologii, gospodarki wodnej, wewnętrznych i Ministra Obrony

Narodowej - w odniesieniu do układania i utrzymywania kabli lub rurociągów na obszarach

morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji

morskiej; w przypadku gdy kanalizacja, przewody lub kable będą przebiegały również na odcinku

lądowym, inwestor występuje także o opinię właściwego wójta, burmistrza albo prezydenta

miasta, a w przypadku zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu

ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich

farmach wiatrowych - również Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

23)

ministrów właściwych do spraw: aktywów państwowych, gospodarki morskiej, energii,

gospodarki, klimatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska,

geologii, gospodarki wodnej, wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu

do lokalizacji oraz sposobów utrzymywania kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie

ekonomicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji

morskiej, a w przypadku zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich

farmach wiatrowych - również Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

24)

właściwego zarządcy drogi krajowej - w odniesieniu do lokalizacji inwestycji w zakresie

Krajowego Centrum Przetwarzania Danych w zakresie potencjalnej kolizji z planowanymi

inwestycjami w zakresie dróg krajowych i autostrad;

25)

Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego - w odniesieniu do inwestycji

oraz inwestycji towarzyszących, o których mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym

(Dz. U. z 2023 r. poz. 892 i 1113);

26)

właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska - w odniesieniu do innych niż

parki narodowe i ich otuliny obszarów objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

3.

W odniesieniu do gruntów stanowiących pas drogowy drogi krajowej przed złożeniem wniosku

o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum

Przetwarzania Danych, inwestor występuje do właściwego zarządcy drogi krajowej o uzgodnienie

lokalizacji i parametrów technicznych zjazdów, jeżeli wniosek dotyczy budowy zjazdów,

parametrów technicznych zjazdów, przebudowy zjazdów, oraz sposobu, miejsca i warunków

umieszczenia w pasie drogowym urządzeń obcych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

4.

Właściwy zarządca drogi krajowej dokonuje uzgodnienia w terminie nie dłuższym niż

30 dni od dnia otrzymania wystąpienia inwestora o uzgodnienie lokalizacji i parametrów

technicznych zjazdów. Niezajęcie stanowiska w tym terminie traktuje się jako dokonanie

uzgodnienia. Kopię uzgodnienia właściwy zarządca drogi krajowej przekazuje wojewodzie.

5.

Właściwy organ, na wniosek inwestora, wydaje opinie, o których mowa w ust. 2, w terminie

nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Niewydanie opinii w tym terminie

traktuje się jako brak zastrzeżeń do złożonego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.

6.

Opinie oraz uzgodnienia zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie bądź stanowiska

właściwych organów wymagane odrębnymi przepisami dla inwestycji w zakresie Krajowego

Centrum Przetwarzania Danych.

7.

Kopie opinii oraz kopie uzgodnienia właściwy organ przekazuje wojewodzie.

8.

W przypadku gdy inwestorem jest jednostka, o której mowa w art. 2 pkt 2 lit. b, wniosek

o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum

Przetwarzania Danych zawiera także oświadczenie lub inny dokument potwierdzający

1)

stosunek podległości lub nadzoru przez ministra właściwego do spraw informatyzacji

lub

2)

powierzenie przygotowania i realizacji w całości lub części inwestycji w zakresie

Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.

9.

Nie można uzależniać ustalenia lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum

Przetwarzania Danych od zobowiązania inwestora do spełnienia nieprzewidzianych odrębnymi

przepisami świadczeń lub warunków.

1.

Właściwy wojewoda zawiadamia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych

1)

wnioskodawcę, wysyłając zawiadomienie na adres wskazany we wniosku;

2)

właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie

tej decyzji, wysyłając zawiadomienie na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków

ze skutkiem doręczenia;

3)

pozostałe strony postępowania w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach

gmin właściwych dla lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania

Danych, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych tych gmin oraz

urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej;

4)

właściwe miejscowo organy w sprawach, o których mowa w ust. 5 pkt 2 i 3, przy czym

wójt (burmistrz, prezydent miasta) niezwłocznie ogłasza o wszczęciu postępowania w

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu gminy.

2.

Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, oraz obwieszczenie, o którym mowa w ust.

1 pkt 3, zawierają

1)

oznaczenie według ewidencji gruntów i budynków nieruchomości lub ich części objętych

wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego

Centrum Przetwarzania Danych oraz numery ksiąg wieczystych, które zgodnie z danymi

zawartymi w ich dziale pierwszym są prowadzone dla tych nieruchomości;

2)

informację o terminie i miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy;

3)

pouczenie o obowiązkach nabywcy lub zbywcy, o których mowa w ust. 7, oraz skutkach

niedopełnienia tych obowiązków, o których mowa w ust. 8.

3.

W przypadku nieruchomości Skarbu Państwa będących w zarządzie albo trwałym zarządzie

państwowej jednostki organizacyjnej innej niż inwestor zawiadomienie, o którym mowa

w ust. 1, doręcza się organom właściwym do gospodarowania nieruchomościami Skarbu

Państwa oraz jednostce organizacyjnej sprawującej zarząd albo trwały zarząd.

4.

Przepis ust. 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio do zawiadomienia właściciela lub użytkownika

wieczystego o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji w zakresie

Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust.

7.

5.

Z dniem doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1

1)

nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

objęta wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego

Centrum Przetwarzania Danych nie może być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami do dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna;

2)

w odniesieniu do nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych do dnia, w którym decyzja

ta stała się ostateczna, nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę, a toczące

się postępowanie ulega zawieszeniu z mocy prawa do dnia, w którym decyzja o ustaleniu

lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych stała się

ostateczna;

3)

w odniesieniu do nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych do dnia, w którym ta

decyzja stała się ostateczna, zawiesza się postępowanie o wydanie decyzji o warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które dotyczą innych inwestycji.

6.

W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 i 3, na wniosek strony postępowania, po

uzyskaniu zgody inwestora, organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji

o pozwoleniu na budowę lub o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania

terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w odniesieniu

do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, podejmie zawieszone postępowanie.

7.

W przypadku gdy po doręczeniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi

1)

zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem

o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum

Przetwarzania Danych,

2)

przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa użytkowania wieczystego

nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych

- nabywca, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1, nabywca i zbywca są obowiązani do

zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego.

8.

Niedokonanie zgłoszenia zgodnie z ust. 7 oraz prowadzenie postępowania bez udziału

nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia

postępowania.

9.

Czynność prawna dokonana z naruszeniem ust. 5 pkt 1 jest nieważna.

10.

Przepisów ust. 5 pkt 2 i 3 nie stosuje się do postępowań

1)

dotyczących terenów zamkniętych ustanowionych przez Ministra Obrony Narodowej lub

innych postępowań prowadzonych na wniosek jednostek podległych temu ministrowi lub

przez niego nadzorowanych lub na rzecz tych jednostek;

2)

w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji

o pozwoleniu na budowę wszczętych na wniosek inwestora.

Właściwy wojewoda wydaje decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego

Centrum Przetwarzania Danych w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym

mowa w art. 13.

1.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania

Danych zawiera

1)

określenie granic terenu objętego inwestycją w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania

Danych, przedstawionych na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub - w przypadku jej

braku - na kopii aktualnej mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 lub większej, lub w postaci

wykazu współrzędnych w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych,

w tym określenie

a)

linii rozgraniczających teren inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania

Danych,

b)

granic obszaru, w stosunku do którego decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w

zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ma wywołać skutek, o którym mowa w

art. 17 ust. 5 i 6 oraz art. 40 ust. 1 i 2,

c)

granic obszaru, w stosunku do którego decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w

zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ma wywołać skutek, o którym mowa w

art. 32 ust. 1, w tym obszaru objętego zakazem lub nakazem, o którym mowa w art. 32

ust. 2,

d)

granic obszarów, na których ustanowiony został zakaz wznoszenia obiektów, o których

mowa w art. 42 ust. 1, wraz z określeniem minimalnych odległości, jeżeli zostały wskazane

we wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego

Centrum Przetwarzania Danych;

2)

warunki techniczne realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania

Danych;

3)

warunki wynikające z prawnie chronionych potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków

i dóbr kultury współczesnej oraz potrzeb obronności państwa, w tym dotyczące przeciwdziałania

poważnym awariom przemysłowym;

4)

warunki ochrony przeciwpożarowej dla inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania

Danych;

5)

wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich;

6)

zatwierdzenie podziału nieruchomości, o którym mowa w art. 17 ust. 1 i 2;

7)

oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji

w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ma wywołać skutek, o którym mowa

w art. 17 ust. 5 lub 6 lub art. 40 ust. 1;

8)

oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których minister właściwy do spraw informatyzacji

staje się organem reprezentującym Skarb Państwa, zgodnie z art. 40 ust. 2;

9)

oznaczenie nieruchomości lub ich części, w stosunku do których decyzja o ustaleniu

lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ma wywołać

skutek, o którym mowa w art. 32 ust. 1, w tym

a)

gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa pokrytych wodami, gruntów stanowiących

pas drogowy lub gruntów objętych obszarem kolejowym, jeżeli inwestycja w zakresie

Krajowego Centrum Przetwarzania Danych wymaga przejścia przez te grunty, wraz z określeniem

sposobu, miejsca i warunków umieszczenia na tych gruntach obiektów lub urządzeń,

b)

gruntów stanowiących pas drogowy lub gruntów objętych obszarem kolejowym, jeżeli inwestycja

w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych wymaga budowy lub przebudowy zjazdów

na tych gruntach, z tym że, w przypadku gdy inwestycja w zakresie Krajowego Centrum

Przetwarzania Danych wymaga budowy zjazdów, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji

w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych określa lokalizację i parametry

techniczne zjazdów, a gdy wymaga przebudowy zjazdów - ich parametry techniczne;

10)

wskazanie podmiotów innych niż inwestor, na których rzecz ograniczenie sposobu korzystania

z nieruchomości ma nastąpić zgodnie z art. 32 ust. 3;

11)

wskazanie terminu, w jakim decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego

Centrum Przetwarzania Danych ma wywoływać skutek, o którym mowa w art. 32 ust. 1,

w przypadku gdy ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, o którym mowa w

art. 32 ust. 1, ma nastąpić na czas określony;

12)

wskazanie nieruchomości, o których mowa w pkt 9, na których mają zostać ustanowione

zakaz lub nakaz, o których mowa w art. 32 ust. 2, wraz z określeniem maksymalnej dopuszczalnej

wysokości drzew, krzewów lub innej roślinności - w przypadku zakazu, o którym mowa

w art. 32 ust. 2 pkt 3;

13)

warunki i wymagania wynikające z potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa;

14)

określenie terminu wydania nieruchomości lub opróżnienia lokali i innych pomieszczeń

nie krótszego niż 90 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji

w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych stała się ostateczna.

2.

Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego

Centrum Przetwarzania Danych powierza się osobie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, albo osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego architektów posiadającej

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

albo uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczeń w specjalności architektonicznej.

3.

Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum

Przetwarzania Danych wnioskodawcy oraz wysyła zawiadomienie o jej wydaniu właścicielom

lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją na adres wskazany w ewidencji

gruntów i budynków. Pozostałe strony zawiadamia w drodze obwieszczeń w Biuletynie

Informacji Publicznej, w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych dla lokalizacji

inwestycji, na stronach internetowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także

w prasie lokalnej. Doręczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych na adres wskazany w ewidencji

gruntów i budynków jest skuteczne.

4.

W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu

lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych lub braku

w ewidencji gruntów i budynków danych pozwalających na ustalenie danych osobowych,

w szczególności adresu zamieszkania, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości,

do zawiadomienia właściciela lub użytkownika wieczystego o decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, przepis ust. 3 zdanie

drugie stosuje się odpowiednio.

5.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego

Centrum Przetwarzania Danych zawiera informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać

się z treścią tej decyzji.

6.

Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3 zdanie drugie, uważa się za dokonane po upływie

14 dni od dnia, w którym nastąpiło obwieszczenie w urzędzie wojewódzkim.

7.

Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, oraz obwieszczenie, o którym

mowa w ust. 3 zdanie drugie, zawierają pouczenie o rozpoczęciu biegu terminu do wniesienia

odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum

Przetwarzania danych w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie, o którym mowa

w ust. 3 zdanie drugie, uważa się za dokonane.

8.

Przepisy ust. 3-7 stosuje się odpowiednio do doręczenia decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych wydanej przez organ wyższego

stopnia i zawiadomienia stron o jej wydaniu.

9.

Przepisy ust. 3-7 stosuje się odpowiednio do

1)

zawiadamiania stron o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych lub o wniesieniu zażalenia na postanowienie

wydane w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych;

2)

zawiadamiania stron o wszczęciu postępowania w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych;

3)

zawiadamiania stron o wznowieniu postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją

o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych;

4)

zawiadamiania stron o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych;

5)

zawiadamiania stron o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych;

6)

doręczeń decyzji wydanych w sprawach, o których mowa w pkt 1-5, oraz do zawiadamiania

o ich wydaniu;

7)

doręczeń postanowień wydanych w toku postępowań w sprawach, o których mowa w pkt 1-5,

od których przysługuje zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego, oraz do zawiadamiania

o ich wydaniu.

10.

Do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania

Danych, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy

art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko.

1.

Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania

Danych zatwierdza się podziały nieruchomości. Mapy z projektami podziału nieruchomości

stanowią integralną część decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego

Centrum Przetwarzania Danych.

2.

W zakresie wskazanym przez inwestora we wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych decyzją o ustaleniu lokalizacji

inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych zatwierdza się również

podziały nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji

w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, wobec których decyzja ta nie wywołuje

skutków, o których mowa w ust. 5 i 6 oraz art. 40 ust. 1 i 2.

3.

Podziały nieruchomości, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mogą dotyczyć

1)

gruntów stanowiących pas drogowy drogi publicznej;

2)

nieruchomości zajętych pod lotniska użytku publicznego oraz urządzenia i obiekty służące

do obsługi ruchu lotniczego przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, a także lotnicze

urządzenia naziemne zarządzającego lotniskiem użytku publicznego;

3)

nieruchomości określonych w wykazie nieruchomości, o którym mowa w art. 40 ust. 2 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym;

4)

terenu, na którym będą realizowane przedsięwzięcia stanowiące inwestycje towarzyszące

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, określonego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko;

5)

nieruchomości oznaczonych w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie

lotniska użytku publicznego zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego

(Dz. U. z 2023 r. poz. 979);

6)

nieruchomości oznaczonych w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych,

o której mowa w art. 11f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

(Dz. U. z 2023 r. poz. 162);

7)

gruntów stanowiących obszar kolejowy lub przeznaczonych pod linię kolejową o znaczeniu

państwowym.

4.

Linie rozgraniczające teren inwestycji ustalone decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji

w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych są liniami podziału nieruchomości

w zakresie, w jakim inwestor wystąpił o zatwierdzenie podziału nieruchomości, przedstawiając

mapy, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 4.

5.

Nieruchomość znajdująca się w liniach rozgraniczających teren inwestycji w zakresie

oznaczonym w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum

Przetwarzania Danych zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 7, będąca własnością państwowej

osoby prawnej, staje się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa z dniem, w którym

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Centrum Przetwarzania Danych

stała się ostateczna, za odszkodowaniem.

6.

Nieruchomość znajdująca się w liniach rozgraniczających teren inwestycji w zakresie

oznaczonym w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum

Przetwarzania Danych zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 7, przeznaczona na budowę inwestycji

liniowej związanej z inwestycją w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych,

jak połączenia światłowodowe pomiędzy poszczególnymi ośrodkami obliczeniowymi, ciągi

drenażowe, przewody i urządzenia służące do przesyłania płynów, pary, gazów i energii

elektrycznej oraz urządzenia łączności publicznej i sygnalizacji, a także inne podziemne,

naziemne lub nadziemne obiekty i urządzenia niezbędne do założenia, przeprowadzenia

oraz korzystania z tych przewodów i urządzeń, staje się z mocy prawa własnością Skarbu

Państwa z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Centrum

Przetwarzania Danych stała się ostateczna, za odszkodowaniem.

7.

Jeżeli na nieruchomościach, o których mowa w ust. 5 i 6 lub art. 40 ust. 2, lub prawie

użytkowania wieczystego tych nieruchomości zostało ustanowione ograniczone prawo rzeczowe, z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego

Centrum Przetwarzania Danych stała się ostateczna, prawo to wygasa za odszkodowaniem.

8.

Jeżeli wskutek wygaszenia praw, o których mowa w ust. 7, zachodzi ryzyko pozbawienia

nieruchomości sąsiednich dostępu do drogi publicznej, w zakresie uniemożliwiającym

uzyskanie tego dostępu w inny sposób, w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ustanawia się niezbędne służebności.

9.

Z dniem wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum

Przetwarzania Danych inwestor uzyskuje prawo do dysponowania nieruchomościami, o których

mowa w ust. 5 i 6, art. 32 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 i 2, na cele budowlane w rozumieniu

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553 i 967).

1.

W przypadku sprzedaży nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziału we współwłasności

lub udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości objętej decyzją o lokalizacji inwestycji

w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, ministrowi właściwemu do spraw

informatyzacji przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa.

2.

Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli

1)

nabywcą nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie

Krajowego Centrum Przetwarzania Danych jest

a)

jednostka samorządu terytorialnego,

b)

Skarb Państwa,

c)

spółka celowa, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, lub spółka, o której mowa w art. 15 ust. 1 tej ustawy,

d)

spółka prawa handlowego

-

której wyłącznym udziałowcem albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa, będąca operatorem

systemu przesyłowego albo posiadająca koncesję na przesyłanie paliw ciekłych, w rozumieniu

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.,

-

która jest operatorem systemu dystrybucyjnego gazowego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, w przypadku nabycia nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji

w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych na cele związane z budową systemu

dystrybucyjnego gazowego,

e)

spółka kapitałowa lub grupa kapitałowa w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

(Dz. U. z 2023 r. poz. 120 i 295) prowadzące działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw

gazowych, których mienie zostało ujawnione w jednolitym wykazie obiektów, instalacji,

urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o którym mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

(Dz. U. z 2023 r. poz. 122), w przypadku nabycia nieruchomości na cele związane z budową mienia określonego w

art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra

właściwego do spraw aktywów państwowych oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach

kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii

elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2173),

f)

parki narodowe, w przypadku nabycia nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji

inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych na cele związane z ochroną

przyrody,

g)

podmiot, który skorzystał z prawa pierwokupu na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2569 oraz z 2023 r. poz. 326, 412 i 595),

h)

osoba bliska zbywcy;

2)

nabycie nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie

Krajowego Centrum Przetwarzania Danych następuje za zgodą ministra właściwego do spraw

informatyzacji wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek nabywcy,

jeżeli wykaże, że nabycie nie uniemożliwi lub nie utrudni realizacji inwestycji w

zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych i nie będzie stanowiło zagrożenia

dla funkcjonowania Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.

3.

Jeżeli cena sprzedawanej nieruchomości rażąco odbiega od jej wartości rynkowej, wykonujący

prawo pierwokupu może, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o wykonaniu

prawa pierwokupu, wystąpić do sądu o ustalenie ceny tej nieruchomości.

4.

Minister właściwy do spraw informatyzacji może dokonać zapłaty niespornej ceny nieruchomości

objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania

Danych.

5.

Sąd ustala cenę odpowiadającą wartości rynkowej nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu

lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, określonej

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

6.

Minister właściwy do spraw informatyzacji zawiadamia zobowiązanego z prawa pierwokupu

o wykonaniu prawa pierwokupu przesyłką poleconą nadaną za potwierdzeniem odbioru w

placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe

(Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042), przekazując mu imię i nazwisko notariusza, który sporządził oświadczenie o skorzystaniu

z prawa pierwokupu, siedzibę jego kancelarii notarialnej, datę sporządzenia oświadczenia

o skorzystaniu z prawa pierwokupu, numer repertorium, pod którym zarejestrowano oświadczenie

o skorzystaniu z prawa pierwokupu, a następnie publikuje to zawiadomienie w Biuletynie

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Wypis aktu notarialnego zawierającego oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwokupu

wydawany jest także zobowiązanemu z prawa pierwokupu.

7.

Uważa się, że zobowiązany z prawa pierwokupu zapoznał się z treścią oświadczenia ministra

właściwego do spraw informatyzacji o wykonaniu prawa pierwokupu z chwilą doręczenia

zawiadomienia o skorzystaniu z prawa pierwokupu przez ministra właściwego do spraw

informatyzacji.

8.

Do prawa pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, 2337 i 2339 oraz z 2023 r. poz. 326 i 1285) dotyczące prawa pierwokupu co do nieruchomości, z tym że termin na złożenie oświadczenia

o wykonaniu prawa pierwokupu wynosi 2 miesiące, licząc od dnia wpływu do ministra

właściwego do spraw informatyzacji zawiadomienia dokonanego przez właściciela lub

użytkownika wieczystego nieruchomości, o której mowa w ust. 1, która stanowi przedmiot

warunkowej umowy sprzedaży. Do zawiadomienia dołącza się

1)

wypisy z ewidencji gruntów i budynków dla wszystkich nieruchomości stanowiących własność

lub użytkowanie wieczyste, o którym mowa w ust. 1;

2)

odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie wydane na podstawie zbioru dokumentów prowadzonego

dla zbywanej nieruchomości, lub informację o numerze księgi wieczystej dostępnej w

centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.

1.

W przypadku sprzedaży udziałów lub akcji w spółce kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1467, 1488, 2280 i 2436 oraz z 2023 r. poz. 739 i 825), która jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej decyzją

o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych,

prawo pierwokupu przysługuje ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji na rzecz

Skarbu Państwa, o ile wykonanie prawa pierwokupu udziałów i akcji jest niezbędne do

realizacji, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, użytkowania, zmiany sposobu użytkowania,

eksploatacji, rozbiórki lub zapewnienia bezpieczeństwa inwestycji w zakresie Krajowego

Centrum Przetwarzania Danych.

2.

Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku zbywania

1)

akcji spółek, których akcje są dopuszczone do obrotu zorganizowanego w rozumieniu

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(Dz. U. z 2023 r. poz. 646 i 825);

2)

udziałów lub akcji na rzecz osoby bliskiej;

3)

udziałów lub akcji przez Skarb Państwa;

4)

udziałów lub akcji na rzecz spółki, o której mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 lit. d;

5)

udziałów lub akcji na rzecz spółki kapitałowej lub grupy kapitałowej w rozumieniu

art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw

gazowych, których mienie zostało ujawnione w jednolitym wykazie obiektów, instalacji,

urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o którym mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;

6)

udziałów lub akcji na rzecz podmiotu, który skorzystał z prawa pierwokupu na podstawie

przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego;

7)

udziałów lub akcji na rzecz Spółki Celowej, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, lub spółki, o której mowa w art. 15 ust. 1 tej ustawy.

3.

W celu skorzystania z uprawnień określonych w ust. 1 ministrowi właściwemu do spraw

informatyzacji przed nabyciem udziałów i akcji w spółce, o której mowa w ust. 1, przysługuje

prawo przeglądania ksiąg i dokumentów tej spółki oraz żądania od tej spółki informacji

dotyczących obciążeń i zobowiązań nieujętych w księgach i dokumentach. Przeglądanie

ksiąg i dokumentów spółki, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może nastąpić przez

upoważnione przez ministra właściwego do spraw informatyzacji osoby, w siedzibie tej

spółki, w miejscu prowadzenia lub przechowywania ksiąg i dokumentów lub w innym uzgodnionym

ze spółką miejscu. Uzyskane przez ministra właściwego do spraw informatyzacji informacje

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1233).

4.

W przypadku gdy udziały lub akcje są obciążone prawem zastawu, minister właściwy do

spraw informatyzacji dokonuje zapłaty ceny w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia

o wygaśnięciu zastawu, o ile zapłata ceny jest już wymagalna.

5.

Do prawa pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art.

18 ust. 3-7 oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny dotyczące prawa pierwokupu co do nieruchomości, z tym że termin na złożenie oświadczenia

o wykonaniu prawa pierwokupu wynosi 2 miesiące, licząc od dnia wpływu do ministra

właściwego do spraw informatyzacji zawiadomienia dokonanego przez spółkę, o której

mowa w ust. 1, której udziały lub akcje stanowią przedmiot warunkowej umowy sprzedaży.

Do zawiadomienia dołącza się

1)

wypisy z ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu

lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, stanowiących

własność lub użytkowanie wieczyste spółki;

2)

odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie wydane na podstawie zbioru dokumentów prowadzonego

dla zbywanej nieruchomości, lub informację o numerze księgi wieczystej dostępnej w

centralnej bazie danych ksiąg wieczystych;

3)

potwierdzone za zgodność z oryginałem bilans oraz rachunek zysków i strat spółki,

za trzy ostatnie lata obrotowe;

4)

aktualną listę wspólników lub akcjonariuszy oraz umowę lub statut spółki;

5)

oświadczenie zarządu spółki o wysokości zobowiązań warunkowych.

6.

Sądem właściwym do ustalenia ceny zbywanych akcji lub udziałów jest sąd właściwy według

siedziby spółki, o której mowa w ust. 1.

7.

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 5, składa się pod rygorem odpowiedzialności

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany

do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu

o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

1.

W przypadku zmiany wspólnika lub przystąpienia nowego wspólnika do spółki osobowej

w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, która jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej decyzją

o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych,

minister właściwy do spraw informatyzacji działający na rzecz Skarbu Państwa może

złożyć oświadczenie o nabyciu tych nieruchomości za zapłatą ceny odpowiadającej ich

wartości rynkowej.

2.

Wartość rynkową nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w

zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych określa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

3.

Spółka, o której mowa w ust. 1, jest obowiązana powiadomić ministra właściwego do

spraw informatyzacji o zmianie bądź przystąpieniu nowego wspólnika do tej spółki w

terminie miesiąca od dnia dokonania czynności prawnej, w wyniku której nastąpiła zmiana

bądź przystąpienie wspólnika. Do powiadomienia dołącza się wypis z ewidencji gruntów

i budynków dla każdej nieruchomości objętej decyzją o lokalizacji inwestycji w zakresie

Krajowego Centrum Przetwarzania Danych stanowiącej własność spółki.

4.

Spółka, o której mowa w ust. 1, w terminie miesiąca od dnia otrzymania oświadczenia

ministra właściwego do spraw informatyzacji o nabyciu nieruchomości objętej decyzją

o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych,

może wystąpić do sądu o ustalenie ceny odpowiadającej wartości rynkowej nieruchomości

nabywanej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

5.

Sąd ustala cenę odpowiadającą wartości rynkowej nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu

lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych przy zastosowaniu

sposobów określenia wartości nieruchomości przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

6.

Do wykonywania uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy

art. 18 ust. 6 i 7 oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny dotyczące prawa pierwokupu.

7.

Przepisów ust. 1-6 nie stosuje się, jeżeli

1)

zamiast dotychczasowego wspólnika wspólnikiem staje się osoba jemu bliska;

2)

nowym wspólnikiem staje się osoba bliska któregokolwiek ze wspólników;

3)

podmiot uprawniony na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego skorzystał z przysługującego mu prawa pierwokupu.

1.

W przypadku podjęcia przez spółkę akcyjną, która jest właścicielem lub użytkownikiem

wieczystym nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie

Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, uchwały, o której mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

publicznych

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2554 oraz z 2023 r. poz. 825), minister właściwy do spraw informatyzacji działający na rzecz Skarbu Państwa może

złożyć oświadczenie o nabyciu tych nieruchomości za zapłatą ceny odpowiadającej ich

wartości rynkowej określonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

2.

Spółka jest obowiązana powiadomić ministra właściwego do spraw informatyzacji o uchwale

w terminie miesiąca od dnia jej podjęcia. Do powiadomienia dołącza się wypis z ewidencji

gruntów i budynków dla każdej nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji

inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych stanowiącej własność

lub użytkowanie wieczyste spółki.

3.

Spółka w terminie miesiąca od dnia otrzymania oświadczenia ministra właściwego do

spraw informatyzacji o nabyciu nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji

inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych może wystąpić do sądu

o ustalenie ceny odpowiadającej wartości rynkowej tej nieruchomości nabywanej przez

ministra właściwego do spraw informatyzacji.

4.

Sąd ustala cenę odpowiadającą wartości rynkowej nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu

lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych określonej

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

5.

Do wykonywania uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy

art. 18 ust. 6 i 7 oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny dotyczące prawa pierwokupu.

1.

Ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum

Przetwarzania Danych stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w

ewidencji gruntów i budynków w zakresie skutków prawnych z niej wynikających, w tym

wpisu prawa rzeczowego, prawa osobistego lub roszczenia, jakie wynika z tej decyzji.

2.

Wojewoda składa wnioski o wpisy w księdze wieczystej i w ewidencji gruntów i budynków

w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie

Krajowego Centrum Przetwarzania Danych stała się ostateczna.

3.

Postępowanie o wpis w księdze wieczystej jest wolne od opłat sądowych.

4.

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, o którym mowa w art. 32 ust. 1,

w przypadku ustanowienia go na czas określony, wygasa z upływem terminu określonego

w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania

Danych zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 11. Wojewoda występuje z wnioskiem o wykreślenie

tego ograniczenia z księgi wieczystej w terminie 30 dni od dnia jego wygaśnięcia.

Jeżeli w przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 5 i 6, została przejęta część nieruchomości

a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele,

minister właściwy do spraw informatyzacji może nabyć, w drodze umowy, na wniosek właściciela

lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa tę

część nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego. Do ustalenia wysokości ceny

nabycia przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio.

1.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania

Danych stanowi podstawę do wydania przez wojewodę decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu

ustanowionego na nieruchomościach oznaczonych w treści decyzji zgodnie z art. 16 ust.

1 pkt 7 i 8, przeznaczonych do realizacji tej inwestycji, lub zarządu w odniesieniu

do gruntów będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, z

wyłączeniem nieruchomości położonych na terenie parków narodowych.

2.

Jeżeli nieruchomość objęta decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego

Centrum Przetwarzania Danych, oznaczona zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 7 i 8, została

uprzednio wydzierżawiona, wynajęta, użyczona, powierzona lub oddana do używania osobie

trzeciej, decyzja ta z dniem, z którym stała się ostateczna, stanowi podstawę do wypowiedzenia

umowy dzierżawy, najmu, użyczenia lub oddania nieruchomości do używania osobie trzeciej,

w tym również ze skutkiem natychmiastowym. Za straty poniesione na skutek rozwiązania

umów, o których mowa w zdaniu pierwszym, przysługuje odszkodowanie od Skarbu Państwa.

3.

Jeżeli przeznaczona na inwestycję w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych

nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu

terytorialnego została oddana w użytkowanie wieczyste w zakresie wskazanym w decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych,

użytkowanie to wygasa za odszkodowaniem z dniem, w którym decyzja ta stała się ostateczna.

4.

W przypadku gdy nieruchomość podlegająca podziałowi zgodnie z art. 17 ust. 1 lub 2

jest obciążona hipoteką, hipoteka wygasa wyłącznie w stosunku do części nieruchomości

objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania

Danych.

5.

Nieruchomości nabyte przez Skarb Państwa, o których mowa w art. 17 ust. 5 i 6 lub

art. 23, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem tego zakazu jest nieważna.

6.

Z dniem wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum

Przetwarzania Danych inwestor jest uprawniony do wystąpienia o zawarcie porozumienia,

o którym mowa w art. 33 ust. 1 i 2 oraz w art. 34 ust. 1, oraz o wydanie decyzji o

wygaśnięciu trwałego zarządu, o której mowa w ust. 1.

1.

Za nieruchomości, użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, o których mowa w art. 17 ust. 5-7 oraz w art. 24 ust. 3, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej

między wojewodą a dotychczasowym właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą,

której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości. Uzgodnienia dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.

Jeśli w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji

w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych stała się ostateczna, nie dojdzie

do uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1, wysokość odszkodowania ustala właściwy wojewoda

w drodze decyzji w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania.

3.

Wysokość odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 i 2, ustala się na podstawie operatu

szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego według stanu nieruchomości

w dniu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum

Przetwarzania Danych przez organ pierwszej instancji oraz według jej wartości w dniu

wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania. Odszkodowanie podlega waloryzacji

na dzień wypłaty według zasad obowiązujących w przypadku zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.

4.

W przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 7, wysokość odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi

lub użytkownikowi wieczystemu zmniejsza się o kwotę równą wartości odszkodowania ustalonego

z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych.

5.

Suma wysokości odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi

wieczystemu, z wyłączeniem kwot, o których mowa w ust. 8 i 9, oraz wysokości odszkodowania z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na tej nieruchomości lub na prawie użytkowania wieczystego lub przysługującego

stronom umów, o których mowa w art. 24 ust. 2, z tytułu jej wypowiedzenia, nie może przekroczyć wartości nieruchomości

lub wartości prawa użytkowania wieczystego. Roszczenia osób uprawnionych z tytułu

ograniczonych praw rzeczowych zaspokaja się według pierwszeństwa tych praw ustalonego zgodnie z odrębnymi przepisami.

6.

Jeżeli na nieruchomościach, o których mowa w art. 17 ust. 5 i 6 lub art. 40 ust. 2,

lub na prawie użytkowania wieczystego tych nieruchomości jest ustanowiona hipoteka,

wysokość odszkodowania z tytułu wygaśnięcia hipoteki ustala się w wysokości świadczenia

głównego wierzytelności zabezpieczonej hipoteką w zakresie, w jakim wierzytelność

ta nie wygasła, wraz z odsetkami zabezpieczonymi tą hipoteką obliczonymi na dzień

spłaty wierzyciela hipotecznego. Odszkodowanie to podlega zaliczeniu na spłatę świadczenia

głównego wierzytelności zabezpieczonej hipoteką wraz z odsetkami.

7.

Odszkodowanie z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych wypłaca się osobom, którym te prawa przysługiwały. Wysokość odszkodowania z tytułu

wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych nie może przekraczać wartości nieruchomości ustalonej zgodnie z ust. 3.

8.

Jeżeli dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją

o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych

wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia

nie później, niż w terminie 28 dni od dnia otrzymania od inwestora wezwania do wydania

nieruchomości, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości

lub wartości prawa użytkowania wieczystego, określonej w operacie, o którym mowa w

ust. 3.

9.

W przypadku gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum

Przetwarzania Danych dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo

budynkiem, w którym został wyodrębniony lokal mieszkalny, wysokość odszkodowania przysługującego

dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości zamieszkałemu

w tym budynku albo lokalu powiększa się o kwotę 10 000 zł w odniesieniu do tej nieruchomości.

10.

Jeżeli na nieruchomościach, o których mowa w art. 17 ust. 5 i 6 lub art. 32 ust. 1

i 2, zostały poczynione nakłady przy wykorzystaniu środków pochodzących z budżetu

Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych, odszkodowanie powiększa się o kwotę

podlegających zwrotowi środków pochodzących z dofinansowania wraz z odsetkami należnymi

zgodnie z przepisami regulującymi zasady zwrotu dofinansowania, o ile w wyniku skutków

prawnych, o których mowa w art. 17 ust. 5 i 6, lub ustanowienia ograniczeń na nieruchomościach, o których mowa

w art. 32 ust. 1 i 2, lub rozwiązania umów, o których mowa w art. 24 ust. 2, nałożono

odpowiednio na właściciela, użytkownika wieczystego, osobę, której przysługiwały ograniczone

prawa rzeczowe do nieruchomości, lub stronę umowy, o której mowa w art. 24 ust. 2, obowiązek zwrotu

środków pochodzących z takiego dofinansowania. Odszkodowanie w części przenoszącej

odszkodowanie należne na zasadach wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przyznaje się pod warunkiem rozwiązującym dokonania zwrotu dofinansowania wraz z

należnymi odsetkami przez odpowiednio właściciela, użytkownika wieczystego, osobę,

której przysługiwały ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, lub stronę umowy, o której mowa w art. 24 ust. 2, w trybie i terminie

wynikającym z właściwych przepisów.

11.

Odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym podlegają przekazaniu

do depozytu sądowego na okres 6 lat.

12.

Obowiązek zapłaty odszkodowania obciąża ministra właściwego do spraw informatyzacji,

a w przypadku, o którym mowa w art. 32 ust. 3, obowiązek zapłaty odszkodowania obciąża

podmiot, na którego rzecz następuje ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości.

Minister właściwy do spraw informatyzacji albo podmiot, na którego rzecz następuje

ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, na podstawie odrębnego porozumienia

zawartego z właściwym wojewodą może pokryć koszty ustalenia wysokości odszkodowań.

Przepisu art. 132 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie stosuje się.

13.

Odszkodowanie za wygaśnięcie ograniczonych praw rzeczowych, o których mowa w art.

17 ust. 7, zmniejsza się o wartość praw ustanowionych zgodnie z art. 17 ust. 8.

14.

Do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania w przypadkach nieuregulowanych w

niniejszej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

1.

Do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania

Danych nie mają zastosowania przepisy

1)

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z wyjątkiem przepisów art. 57 ust. 1 i 4 tej ustawy, które do decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych stosuje się

odpowiednio, oraz

2)

ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

(Dz. U. z 2021 r. poz. 485 oraz z 2023 r. poz. 28).

2.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania

Danych wiąże właściwe organy przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Właściwy wojewoda

przekazuje niezwłocznie wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie

Krajowego Centrum Przetwarzania Danych właściwym wójtom lub burmistrzom lub prezydentom

miasta oraz starostom właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości objętych

decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania

Danych oraz starostom właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości, na

którą oddziaływać będzie inwestycja w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.

3.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania

Danych jest wiążąca dla właściwych organów w zakresie wydawania decyzji o warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o ustaleniu

lokalizacji linii kolejowej oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

1.

Do inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, wobec której została

wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania

Danych, nie stosuje się przepisów odrębnych ustaw w zakresie, w jakim uzależniają

one przygotowanie lub realizację tej inwestycji lub jej części od uzyskania decyzji

administracyjnej lub innego rozstrzygnięcia, chyba że inwestor wystąpi o ich wydanie.

2.

Przepisu ust. 1 nie stosuje się do

1)

zgody wodnoprawnej, o której mowa w art. 36 ust. 1;

2)

decyzji, o których mowa w art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

3)

zezwoleń, o których mowa w art. 56 ust. 1, 2, 2b i 2c ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

4)

decyzji o warunkach prowadzenia działań, o której mowa w art. 118 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

3.

W przypadku gdy inwestor przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych uzyskał decyzję administracyjną

lub inne rozstrzygnięcie, o których mowa w ust. 1, do postępowania w sprawie wydania

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania

Danych w zakresie objętym uzyskaną decyzją administracyjną lub innym rozstrzygnięciem

nie stosuje się przepisów art. 13 ust. 1 pkt 14 i 15 oraz ust. 2-4 a także art. 16

ust. 1.

Do gruntów rolnych i leśnych objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w

zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych a także art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 2b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu

ustroju rolnego.

1.

Pozwolenie na budowę inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych

lub pozwolenie na rozbiórkę tej inwestycji wydaje wojewoda na zasadach i w trybie

określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy, w terminie 30 dni od dnia złożenia

wniosku o jego wydanie.

2.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania

Danych wiąże wojewodę wydającego pozwolenie na budowę.

3.

Pozwolenie na budowę inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych

może, w zależności od żądania określonego we wniosku, obejmować całe zamierzenie budowlane

położone na obszarze danego województwa lub jego część.

4.

Do postępowania w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie Krajowego Centrum

Przetwarzania Danych lub pozwolenia na rozbiórkę tej inwestycji przepisy art. 12 ust.

6-8, art. 14 ust. 1-4, 7 i 8, art. 15 oraz art. 16 ust. 3-9 stosuje się odpowiednio.

5.

Organem wyższego stopnia w stosunku do wojewody w sprawach pozwolenia na budowę inwestycji

w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych lub pozwolenia na rozbiórkę tej

inwestycji jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

6.

Ilekroć w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane jest mowa o decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, rozumie się przez

to także decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania

Danych.

7.

Do inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych nie stosuje się przepisów

art. 32 ust. 1 pkt 3 i art. 35 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane.

8.

Zmiana oznaczenia w ewidencji gruntów i budynków dotycząca nieruchomości objętej decyzją

o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych,

dokonana po wydaniu tej decyzji, wynikająca w szczególności z podziału nieruchomości,

scalenia, wymiany gruntów lub aktualizacji operatu ewidencyjnego, nie stanowi przeszkody

do wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania

Danych.

9.

Niezgodność między oznaczeniem nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji

inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych w ewidencji gruntów i

budynków a oznaczeniem tej nieruchomości w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, wynikająca z zatwierdzenia podziału

tej nieruchomości decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego

Centrum Przetwarzania Danych, nie stanowi przeszkody do wydania pozwolenia na budowę

dla inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.

10.

Zgłoszenie dotyczące robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 i 3 oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, dla inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych jest dokonywane

organowi administracji architektoniczno-budowlanej na zasadach i w trybie określonych

w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.

11.

W sprawach zgłoszenia, o którym mowa w ust. 10, właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej

jest wojewoda.

12.

Organem wyższego stopnia w stosunku do wojewody w sprawach zgłoszenia, o którym mowa

w ust. 10, jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

1.

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania

Danych lub pozwolenia na rozbiórkę w przypadku, o którym mowa w art. 29 ust. 1, dodatkowo

zawiera

1)

inwentaryzację znajdujących się na terenie objętym wnioskiem drzew i krzewów, na których

usunięcie jest wymagane zezwolenie, z wyszczególnieniem gatunku, obwodu pnia drzewa

mierzonego na wysokości 130 cm oraz przeznaczenia i dotychczasowego sposobu wykorzystania

terenu, na którym rosną drzewa i krzewy;

2)

plan gospodarki zielenią jako część projektu zagospodarowania działki lub terenu,

w którym określa się przyczynę i termin zamierzonego usunięcia poszczególnych drzew

lub krzewów, wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy, oraz planowane

nasadzenia zastępcze w rozumieniu art. 83b ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

2.

W pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych

lub pozwoleniu na rozbiórkę tej inwestycji właściwy wojewoda zezwala w zakresie niezbędnym

do realizacji inwestycji na usunięcie drzew lub krzewów znajdujących się na nieruchomościach

objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji tej inwestycji. Zezwolenie nie jest wymagane

na usunięcie drzew lub krzewów, o których mowa w art. 83f ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją

o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych,

z wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie ani opłat z tym związanych.

3.

Wojewoda może w pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania

Danych lub pozwoleniu na rozbiórkę tej inwestycji nałożyć obowiązek przesadzenia we

wskazane miejsce drzew lub krzewów objętych zezwoleniem na usunięcie lub wykonania

nasadzeń zastępczych w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.

Jeżeli z pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania

Danych lub pozwolenia na rozbiórkę tej inwestycji wynika obowiązek dokonania przebudowy

istniejących urządzeń infrastruktury technicznej wojewoda, na wniosek inwestora, może

ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie

zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów

i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz

urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych

lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i

urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to

zgody.

1.

W odniesieniu do nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji

w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, oznaczonych zgodnie z art. 16 ust.

1 pkt 9, w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia

budowy inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, a także prac

związanych z rozbiórką, przebudową, zmianą sposobu użytkowania, utrzymaniem, eksploatacją,

użytkowaniem, remontami oraz usuwaniem awarii wojewoda w decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ograniczy, za odszkodowaniem,

sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia w szczególności na

zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń

służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń

łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych

obiektów i urządzeń niezbędnych do założenia, przeprowadzenia oraz korzystania z tych

przewodów i urządzeń. Przepisy art. 124 ust. 4-7 oraz art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami stosuje się odpowiednio, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.

2.

Na wniosek inwestora, w ramach ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości zgodnie

z ust. 1, wojewoda ustanawia również

1)

zakaz wznoszenia i utrzymywania obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi;

2)

nakaz uzgadniania z ministrem właściwym do spraw informatyzacji lokalizacji obiektów

budowlanych;

3)

zakaz wykonywania nasadzeń lub utrzymania drzew, krzewów lub innej roślinności przekraczających

określoną wysokość.

3.

Na wniosek inwestora ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, o którym mowa

w ust. 1 i 2, może nastąpić na rzecz innego niż inwestor podmiotu, w szczególności

przedsiębiorstwa energetycznego, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub

przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.

4.

Na wniosek inwestora ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, o którym mowa

w ust. 1 lub 2, może nastąpić na czas określony.

5.

W przypadku gruntów pokrytych wodami, gruntów stanowiących pas drogowy drogi publicznej

i gruntów objętych obszarem kolejowym, stanowiących własność Skarbu Państwa, ograniczenie

sposobu korzystania z nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 lub 2, następuje bez odszkodowania.

6.

Przepis ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem warunków wejścia na teren określonych

w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w zakresie

Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, o ile jest ona wymagana.

7.

Jeżeli nieruchomości, o której mowa w ust. 1-3, nie wykorzystano do realizacji inwestycji

w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, wojewoda na wniosek osoby, której

prawa do nieruchomości ograniczono, stwierdza zbędność tej nieruchomości na cele inwestycji

w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.

8.

Decyzje w zakresie odszkodowań wydaje wojewoda. Wysokość odszkodowania nie może przekroczyć

wartości obciążanej nieruchomości, a do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania

stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z uwzględnieniem art. 25 ust. 10 i 12.

1.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zarządzające na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach nieruchomościami objętymi pozwoleniem na budowę inwestycji w zakresie Krajowego Centrum

Przetwarzania Danych jest obowiązane do dokonania wycinki drzew i krzewów oraz ich

uprzątnięcia w terminie oraz na warunkach ustalonych w odrębnym porozumieniu zawartym

między Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a inwestorem.

2.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zarządzające na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach nieruchomościami objętymi decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego

Centrum Przetwarzania Danych jest obowiązane do dokonania wycinki drzew i krzewów

oraz ich uprzątnięcia w terminie oraz na warunkach ustalonych w odrębnym porozumieniu

zawartym między Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a inwestorem.

3.

Jeżeli w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy

Państwowe wystąpienia o zawarcie porozumienia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, nie dojdzie

do jego zawarcia, termin oraz warunki wycinki drzew lub krzewów oraz ich uprzątnięcia

ustala wojewoda w drodze decyzji. Organem wyższego stopnia w sprawie jest minister

właściwy do spraw środowiska.

4.

Drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewów znajdujących się na gruntach będących w

zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe staje się nieodpłatnie własnością

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

5.

Koszty wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia ponosi inwestor, w tym drzew

i krzewów znajdujących się na gruntach będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa

Leśnego Lasy Państwowe.

6.

Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do nieruchomości objętych decyzjami, o których

mowa w ust. 1 lub 2, innych niż zarządzane przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy

Państwowe na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

1.

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, o którym mowa w art. 32 ust. 1,

w stosunku do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa pokrytych wodami, gruntów

stanowiących pas drogowy lub gruntów objętych obszarem kolejowym, określonych w decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych,

uprawnia inwestora do wystąpienia odpowiednio do właściwego podmiotu wykonującego

prawa właścicielskie zgodnie z art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, właściwego zarządcy drogi, właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej lub innego

właściwego podmiotu zarządzającego obszarem kolejowym o zawarcie porozumienia określającego

warunki wykonywania przysługującego inwestorowi prawa, o którym mowa w art. 32 ust.

1.

2.

Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, określa wysokość opłat za wykonywanie przysługującego

inwestorowi prawa, o którym mowa w art. 32 ust. 1.

3.

W przypadku niezawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od

dnia otrzymania odpowiednio przez właściwy podmiot, o którym mowa w art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, właściwego zarządcę drogi, właściwego zarządcę infrastruktury kolejowej lub inny

właściwy podmiot zarządzający obszarem kolejowym wystąpienia, o którym mowa w ust.

1, inwestor jest uprawniony do złożenia wniosku do wojewody o wydanie decyzji określającej

warunki wykonywania przysługującego inwestorowi prawa, o którym mowa w art. 32 ust.

1.

4.

W decyzji, o której mowa w ust. 3, wojewoda określa również wysokość opłat za wykonywanie

przysługującego inwestorowi prawa, o którym mowa w art. 32 ust. 1.

5.

Warunki zawarte w porozumieniu, o którym mowa w ust. 1, albo określone w decyzji,

o której mowa w ust. 3, nie mogą powodować

1)

zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, kolejowego lub lotniczego;

2)

wstrzymania ruchu kolejowego lub lotniczego;

3)

zamknięcia dróg publicznych, chyba że istnieje możliwość zorganizowania objazdów;

4)

zamknięcia śródlądowych dróg wodnych;

5)

negatywnego wpływu na działanie urządzeń lotniczych.

6.

Stronami postępowania o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 3, są wyłącznie inwestor

oraz odpowiednio właściwy podmiot, o którym mowa w art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, właściwy zarządca drogi, właściwy zarządca infrastruktury kolejowej lub inny właściwy

podmiot zarządzający obszarem kolejowym.

7.

Do postępowania w sprawie decyzji, o której mowa w ust. 3, przepisy art. 12 ust. 5

i art. 15 stosuje się odpowiednio.

8.

W przypadku zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 1, albo uzyskania decyzji,

o której mowa w ust. 3, w stosunku do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa

pokrytych wodami przepisu art. 281 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne nie stosuje się.

1.

Pozwolenie na użytkowanie inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych

wydaje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku właściwy wojewódzki inspektor nadzoru

budowlanego na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.

2.

Organem wyższego stopnia w stosunku do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego

w sprawach dotyczących pozwolenia na użytkowanie inwestycji w zakresie Krajowego Centrum

Przetwarzania Danych jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

3.

Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego jest obowiązany przeprowadzić obowiązkową

kontrolę przed upływem 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie

inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych. O terminie obowiązkowej

kontroli wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego zawiadamia inwestora w terminie

7 dni od dnia otrzymania wniosku.

4.

Do terminu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach

prawa na dokonanie określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów

opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

1.

Jeżeli realizacja inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych wymaga

wydania zgody wodnoprawnej, zgodę tę wydaje właściwy organ Państwowego Gospodarstwa

Wodnego Wody Polskie.

2.

W sprawach dotyczących wydania zgody wodnoprawnej nie stosuje się przepisów art. 396 ust. 1 pkt 7, art. 407 ust. 2 pkt 3 i art. 422 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca

2017 r. - Prawo wodne.

3.

Zgoda wodnoprawna w odniesieniu do inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania

Danych może być udzielona przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.

4.

Do uzyskania zgody wodnoprawnej nie jest wymagane dysponowanie przez inwestora tytułem

prawnym do korzystania z nieruchomości, które są usytuowane w zasięgu oddziaływania

zamierzonego korzystania z wód lub są planowane do wykonania urządzeń wodnych, lub

na których będą wykonywane czynności, roboty lub urządzenia wodne.

5.

Stan prawny nieruchomości, o których mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, oraz siedziby i adresy właścicieli i użytkowników wieczystych ustala się według

ewidencji gruntów i budynków. Przepisy art. 12 ust. 7 i 8, art. 14 ust. 1-4 i art.

16 ust. 3-9 stosuje się odpowiednio.

6.

Przepis art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne ma zastosowanie również w tych postępowaniach, w których liczba stron nie przekracza

10.

7.

W sprawach określonych w ust. 1 w stosunku do

1)

wnioskodawcy stosuje się odpowiednio przepis art. 14 ust. 1 pkt 1;

2)

właściciela wody stosuje się odpowiednio przepisy art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 oraz

art. 16 ust. 3-9.

1.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w zakresie

Krajowego Centrum Przetwarzania Danych następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.

2.

Organ właściwy do wydania decyzji niezwłocznie zawiadamia organ wyższego stopnia o

złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji

w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych oraz o wydaniu takiej decyzji.

3.

Termin wydania decyzji wynosi 60 dni od dnia złożenia wniosku. Do tego terminu nie

wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa na dokonanie określonych czynności,

w szczególności w ramach postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na

środowisko, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z

winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

4.

Organ właściwy do

1)

wydania decyzji niezwłocznie po jej wydaniu przekazuje jej kopię ministrowi właściwemu

do spraw informatyzacji;

2)

rozpatrzenia odwołania od decyzji niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do

spraw informatyzacji kopię decyzji wydanej w wyniku rozpatrzenia tego odwołania.

1.

Jeżeli do przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia

karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na

środowisko, o których mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko, lub do przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji,

o których mowa w art. 15, art. 29 ust. 1, art. 33 ust. 3, art. 37 ust. 1 lub art.

39 ust. 1, lub zgody, o której mowa w art. 36 ust. 1, lub dokonania zgłoszenia, o

którym mowa w art. 29 ust. 10, polegających w szczególności na wykonaniu badań archeologicznych,

geologicznych, hydrogeologicznych lub określeniu geotechnicznych warunków posadowienia

obiektu, konieczne jest wejście na teren cudzej nieruchomości, inwestor może wystąpić

z wnioskiem do wojewody o wydanie decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości.

2.

Przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na wejście na teren

nieruchomości inwestor jest obowiązany wystąpić do właściciela lub użytkownika wieczystego

nieruchomości o zgodę na wejście na teren tej nieruchomości oraz uzgodnić z nimi przewidywane

sposób, zakres i terminy korzystania z nieruchomości.

3.

Przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na wejście na teren

nieruchomości inwestor jest obowiązany wystąpić o zgodę na wejście na teren nieruchomości

do

1)

właściwego zarządcy drogi - w przypadku gruntów stanowiących pas drogowy,

2)

właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej lub innego właściwego podmiotu zarządzającego

obszarem kolejowym - w przypadku gruntów objętych obszarem kolejowym,

3)

właściwego zarządzającego lotniskiem - w przypadku nieruchomości zajętych pod lotniska

użytku publicznego lub lotnicze urządzenia naziemne zarządzającego lotniskiem użytku

publicznego,

4)

właściwego zarządcy terenów wojskowych - w przypadku gruntów stanowiących tereny zamknięte

niezbędne dla obronności państwa, ustalone przez Ministra Obrony Narodowej na podstawie

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz ich stref ochronnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

5)

Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej - w przypadku nieruchomości zajętych

pod urządzenia i obiekty służące do obsługi ruchu lotniczego przez Polską Agencję

Żeglugi Powietrznej

- i uzgodnić z nimi przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z nieruchomości.

4.

W przypadku nieuzyskania zgody, o której mowa w ust. 2 albo ust. 3, w terminie 30

dni od dnia otrzymania odpowiednio przez właściciela, użytkownika wieczystego nieruchomości,

właściwego zarządcę drogi, właściwego zarządcę infrastruktury kolejowej lub inny właściwy

podmiot zarządzający obszarem kolejowym, właściwego zarządcę lotniskiem, właściwego

zarządcę terenów wojskowych lub Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wystąpienia

inwestora o taką zgodę właściwy wojewoda wydaje decyzję o zezwoleniu, o której mowa

w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

5.

Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości zawiera

1)

ogólną charakterystykę planowanej inwestycji;

2)

określenie granic terenu objętego wnioskiem;

3)

oznaczenie nieruchomości, na których teren wejście jest konieczne w celu sporządzenia

karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

lub wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 15, art. 29 ust. 1, art. 33 ust.

3, art. 37 ust. 1 lub art. 39 ust. 1, lub zgody, o której mowa w art. 36 ust. 1, lub

dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 29 ust. 10;

4)

wskazanie pomiarów, badań lub innych prac, które mają być przeprowadzone przez inwestora;

5)

oświadczenie inwestora o braku zgody, o której mowa w ust. 2 albo ust. 3.

6.

Decyzja o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości określa sposób, zakres i terminy

korzystania z nieruchomości.

7.

W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości lub braku w ewidencji gruntów

i budynków danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu

właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, o której mowa w ust. 1, przepisów

ust. 2 i ust. 5 pkt 5 nie stosuje się, a właściwy wojewoda wydaje decyzję o zezwoleniu

na wejście na teren nieruchomości w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez

inwestora.

8.

Sposób, zakres i terminy korzystania z nieruchomości uzgodnione na podstawie ust.

2 albo 3 albo określone w decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości nie

mogą powodować

1)

zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, kolejowego lub lotniczego;

2)

wstrzymania ruchu kolejowego lub lotniczego;

3)

zamknięcia dróg publicznych, chyba że istnieje możliwość zorganizowania objazdów;

4)

zamknięcia śródlądowych dróg wodnych;

5)

negatywnego wpływu na działanie urządzeń lotniczych.

9.

Do postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości

przepisy art. 12, art. 14 ust. 1-4, 7 i 8, art. 15 i art. 16 ust. 3-9 stosuje się

odpowiednio.

10.

Decyzję o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości wydaje się na czas określony,

nie dłuższy niż 3 lata.

11.

Inwestor po zakończeniu pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia

karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na

środowisko dla inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, o których

mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko, lub po przeprowadzeniu prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji,

o których mowa w art. 15, art. 29 ust. 1, art. 33 ust. 3, art. 37 ust. 1 lub art.

39 ust. 1, lub zgody, o której mowa w art. 36 ust. 1, lub dokonania zgłoszenia, o

którym mowa w art. 29 ust. 10, jest obowiązany przywrócić nieruchomość do stanu poprzedniego.

Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego nie jest możliwe, właścicielom

lub użytkownikom wieczystym nieruchomości przysługuje odszkodowanie.

12.

Decyzję w zakresie odszkodowania wydaje wojewoda. Obowiązek zapłaty odszkodowania

obciąża inwestora. Inwestor na podstawie odrębnego porozumienia zawartego z wojewodą

pokrywa koszty poniesione przez wojewodę w związku z postępowaniem w zakresie ustalenia

wysokości odszkodowania.

13.

Odszkodowanie odpowiada wartości poniesionych szkód. Jeżeli wskutek poniesionych szkód

zmniejszy się wartość nieruchomości, w odszkodowaniu uwzględnia się kwotę odpowiadającą

temu zmniejszeniu.

1.

Decyzja o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych, o której mowa w art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, dla inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych jest wydawana na

zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.

2.

Do decyzji, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 12 ust. 6-8, art. 14 ust. 1-4, 7

i 8 oraz art. 16 ust. 3-9 stosuje się odpowiednio.

1.

Minister właściwy do spraw informatyzacji z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji

inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych stała się ostateczna,

staje się organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami

w zakresie oznaczonym w tej decyzji.

2.

Minister właściwy do spraw informatyzacji z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji

inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych stała się ostateczna,

staje się organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami

należącymi w tym dniu do Skarbu Państwa, znajdującymi się w liniach rozgraniczających

teren inwestycji w zakresie oznaczonym w tej decyzji.

3.

W stosunku do nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie

Krajowego Centrum Przetwarzania Danych nie stosuje się przepisów art. 109 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

4.

Na wniosek inwestora minister właściwy do spraw informatyzacji może oddać w trybie

bezprzetargowym nieruchomość Skarbu Państwa objętą decyzją o ustaleniu lokalizacji

inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych w użytkowanie wieczyste

na cele związane z inwestycją w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.

1.

Przyłączenie do sieci służącej do przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii

dla inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych następuje na zasadach

określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy. Do wniosku, o którym mowa w art. 7 ust. 8d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, inwestor lub podmiot realizujący inwestycję towarzyszącą zamiast dokumentów określonych

w art. 7 ust. 8d pkt 1 tej ustawy może dołączyć decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji

w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.

2.

Do wydania warunków przyłączenia do sieci inwestycji w zakresie Krajowego Centrum

Przetwarzania Danych nie jest wymagane posiadanie przez inwestora lub podmiot realizujący

inwestycję towarzyszącą tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, do których

paliwa gazowe lub energia mają być dostarczane.

3.

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych

lub energii wydaje warunki przyłączenia w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku

o wydanie warunków przyłączenia. Przepisów art. 7 ust. 8g pkt 5 oraz ust. 8g nie stosuje się.

4.

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych

lub energii nie może odmówić wydania warunków przyłączenia do sieci i zawarcia umowy

o przyłączenie do sieci inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych

wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym połączonych z nimi instalacji odnawialnego

źródła energii, w przypadku braku istnienia ekonomicznych warunków przyłączenia do

sieci i dostarczania tych paliw lub energii. W takim przypadku przedsiębiorstwo energetyczne

ustala z inwestorem lub podmiotem realizującym inwestycję towarzyszącą opłatę za przyłączenie

do sieci zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

5.

W przypadku gdy opłata za przyłączenie do sieci, o której mowa w ust. 4, nie została

uzgodniona w terminie 45 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie warunków przyłączenia,

wnioskodawca jest uprawniony do złożenia wniosku do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

o wydanie decyzji określającej wysokość opłaty za przyłączenie do sieci nieruchomości

objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania

Danych. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw

gazowych lub energii obowiązane jest przedstawić, na żądanie Prezesa Urzędu Regulacji

Energetyki, dane i informacje niezbędne do ustalenia opłaty za przyłączenie.

1.

Na wniosek inwestora, w ramach ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości zgodnie

z art. 32 ust. 1, w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego

Centrum Przetwarzania Danych wojewoda ustanawia również zakaz wznoszenia następujących

obiektów

1)

lotnisk w odległości mniejszej niż 8 km;

2)

autostrady, drogi ekspresowej, drogi krajowej - w odległości mniejszej niż 0,8 km;

3)

linii kolejowych w odległości mniejszej niż 0,8 km;

4)

rurociągów naftowych (produktowych lub surowcowych) i infrastruktury do ich obsługi

w odległości mniejszej niż 1 km;

5)

rurociągów gazowych (średniego, podwyższonego i wysokiego ciśnienia) i infrastruktury

do ich obsługi w odległości mniejszej niż 1 km;

6)

magistrali sieci ciepłowniczych w odległości mniejszej niż 0,2 km;

7)

stacji paliw, baz paliw, baz przeładunkowych dla paliw w odległości mniejszej niż

1 km;

8)

poligonów, na których wykorzystuje się środki bojowe, w odległości mniejszej niż 5

km;

9)

zakładów o zwiększonym ryzyku powstania awarii przemysłowej w odległości mniejszej

niż 3 km;

10)

zakładów o dużym ryzyku powstania awarii przemysłowej w odległości mniejszej niż 5

km;

11)

obiektów, w których przetwarza się lub przechowuje materiały i substancje wybuchowe,

łatwopalne, toksyczne, chemiczne, składowisk odpadów niezakwalifikowanych jako zakłady

o zwiększonym lub dużym ryzyku powstania awarii przemysłowej w odległości mniejszej

niż 1 km;

12)

obiektów narażonych na ataki terrorystyczne, tj. centrów handlowych o powierzchni

powyżej 0,5 ha, parkingów publicznych o powierzchni użytkowej większej niż 0,2 ha,

dworców kolejowych lub autobusowych w odległości mniejszej niż 1 km;

13)

zakładów przemysłowych generujących drgania lub ryzyko zapylenia powietrza w odległości

mniejszej niż 0,5 km;

14)

kopalni w odległości mniejszej niż 5 km;

15)

obiektów jądrowych w odległości mniejszej niż 1,6 km.

2.

Odległości, o których mowa w ust. 1, są liczone w linii prostej pomiędzy najbliższymi

od siebie punktami na granicy działek, na których jest zlokalizowany ośrodek obliczeniowy

i na których ma zostać zlokalizowany dany obiekt.

3.

Wymagania, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą sieci światłowodowych łączących ośrodki

obliczeniowe i linii energetycznych oraz innych obiektów liniowych związanych z inwestycjami

w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.

4.

Na wniosek inwestora, a w przypadku gdy inwestorem jest minister właściwy do spraw

informatyzacji - działając z urzędu, minister ten może w drodze postanowienia wyrazić

zgodę na zmniejszenie odległości między obiektami budowlanymi lub obszarami ustanowionymi

na podstawie odrębnych przepisów, na których obowiązuje zakaz lub ograniczenie możliwości

budowy, przebudowy, remontu, użytkowania, zmiany sposobu użytkowania, eksploatacji

lub rozbiórki obiektów budowlanych, a inwestycjami w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania

Danych. W takim przypadku odrębnych przepisów, o których mowa w zdaniu pierwszym,

nie stosuje się do inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.

1.

Do egzekucji obowiązków wynikających z decyzji, o których mowa w art. 15, art. 29

ust. 1, art. 32 ust. 1 i 2, art. 33 ust. 3, art. 34 ust. 3, art. 36 ust. 1, art. 38

ust. 1 oraz art. 39 ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

2.

Wojewoda jest organem egzekucyjnym prowadzącym egzekucję obowiązków o charakterze

niepieniężnym wynikających z decyzji, o których mowa w art. 15, art. 29 ust. 1, art.

32 ust. 1 i 2, art. 33 ust. 3, art. 34 ust. 3, art. 36 ust. 1, art. 38 ust. 1 oraz

art. 39 ust. 1.

1.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przy czym ilekroć w przepisach tej ustawy jest mowa o decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego, rozumie się przez to także decyzję o ustaleniu lokalizacji

inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych. Przepisu art. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie stosuje się.

2.

Do inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych nie stosuje się art. 139 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1648, 1933 i 2581 oraz z 2023 r. poz. 1394).

1.

Decyzje, o których mowa w niniejszej ustawie, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

2.

Z wyjątkiem ust. 13 odwołanie od decyzji, o których mowa w niniejszej ustawie, wnosi

się w terminie 7 dni od dnia ich doręczenia stronie albo w terminie 14 dni od dnia,

w którym zawiadomienie o ich wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.

3.

Odwołanie od decyzji, o których mowa w niniejszej ustawie, zawiera zarzuty odnoszące

się do decyzji, określa istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz

wskazuje dowody uzasadniające to żądanie.

4.

Do odwołania od decyzji, o których mowa w niniejszej ustawie, przepisu art. 135 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się, z wyjątkiem odwołania od decyzji, o której mowa w art. 29 ust. 1,

w przypadku gdy odwołanie zawiera wskazanie niezgodności tej decyzji z decyzją o środowiskowych

uwarunkowaniach lub nieuwzględnienia postanowień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

oraz odwołania od decyzji, o której mowa w art. 37 ust. 1.

5.

Z wyjątkiem ust. 13 odwołanie od decyzji, o których mowa w niniejszej ustawie, rozpatruje

się w terminie 14 dni, z wyjątkiem decyzji, o których mowa w art. 15, art. 29 ust.

1 i art. 37 ust. 1, od których odwołanie rozpatruje się w terminie 60 dni.

6.

Do terminów, o których mowa w ust. 5, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach

prawa na dokonanie określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów

opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

7.

W postępowaniu przed organem wyższego stopnia oraz przed sądem administracyjnym nie

można uchylić decyzji, o których mowa w niniejszej ustawie, w całości ani stwierdzić

ich nieważności, gdy wadą dotknięta jest tylko część decyzji dotycząca części inwestycji

w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, nieruchomości lub działki.

8.

W postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, o których

mowa w niniejszej ustawie, nie stosuje się art. 159 Kodeksu postępowania administracyjnego.

9.

O każdym przypadku niewydania w terminie decyzji, o których mowa w art. 15, art. 29

ust. 1, art. 35 ust. 1 lub art. 39 ust. 1, a także nierozpatrzenia w terminie odwołania

od tych decyzji, organ właściwy do rozpatrzenia sprawy zawiadamia strony postępowania

oraz ministra właściwego do spraw informatyzacji, a w odniesieniu do decyzji, o której

mowa w art. 15, także ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa - podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin

załatwienia sprawy. O każdym przypadku niewydania w terminie decyzji, o których mowa

w art. 29 ust. 1 lub art. 35 ust. 1, organ właściwy do rozpatrzenia sprawy zawiadamia

również Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego - podając przyczyny zwłoki i wskazując

nowy termin załatwienia sprawy.

10.

O każdym przypadku nierozpatrzenia w terminie odwołania od decyzji, o której mowa

w art. 15, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego

oraz mieszkalnictwa zawiadamia strony postępowania oraz ministra właściwego do spraw

informatyzacji, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

11.

O każdym przypadku niewydania w terminie decyzji, o której mowa w art. 37 ust. 1,

organ właściwy do rozpatrzenia sprawy zawiadamia strony postępowania, ministra właściwego

do spraw środowiska, ministra właściwego do spraw informatyzacji oraz Generalnego

Dyrektora Ochrony Środowiska, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia

sprawy.

12.

O każdym przypadku nierozpatrzenia w terminie odwołania od decyzji, o której mowa

w art. 37 ust. 1, organ właściwy do rozpatrzenia sprawy zawiadamia strony postępowania,

ministra właściwego do spraw środowiska oraz ministra właściwego do spraw informatyzacji,

podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

13.

Odwołanie od decyzji, o której mowa w art. 41 ust. 5, przysługuje do Sądu Okręgowego

w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postępowanie toczy się zgodnie

z przepisami części pierwszej księgi pierwszej tytułu VII działu IVc ustawy z dnia 17 listopada

1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm..

1.

Do zmiany ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego

Centrum Przetwarzania Danych stosuje się odpowiednio przepis art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodę na zmianę ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie

Krajowego Centrum Przetwarzania Danych wyraża wyłącznie inwestor.

2.

Wniosek o zmianę ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie

Krajowego Centrum Przetwarzania Danych w zakresie objęcia nieruchomości znajdujących

się na terenie objętym tą inwestycją skutkami, o których mowa w art. 17 ust. 5 i 6,

art. 32 ust. 1 lub art. 40 ust. 1 i 2, zawiera dane określone w art. 13 ust. 1 pkt

4-15. Do wniosku nie stosuje się przepisów art. 13 ust. 2 pkt 1-8, 11, 12 i 14-23.

3.

Stronami postępowania o zmianę decyzji, o której mowa w art. 15, w zakresie, o którym

mowa w ust. 2, są wyłącznie inwestor, właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości

objętej wnioskiem oraz właściwy zarządca drogi, właściwy zarządca infrastruktury kolejowej

lub inny właściwy podmiot zarządzający obszarem kolejowym.

4.

W przypadku zmiany inwestora wojewoda za zgodą stron jest obowiązany do przeniesienia

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania

Danych lub jej części na rzecz nowego inwestora.

5.

Przeniesienie decyzji, o którym mowa w ust. 4, nie wywołuje zmian w zakresie skutków,

o których mowa w art. 17, art. 32 ust. 1 i 2 lub art. 40 ust. 2, zaistniałych przed

dniem przeniesienia.

6.

W przypadku zmiany inwestora wojewoda na wniosek nowego inwestora przenosi na niego

pozwolenie na budowę w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych. Przepis art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane stosuje się odpowiednio. W decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę inwestycji

w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych w razie potrzeby wojewoda orzeka

także przeniesienie prawa, o którym mowa w art. 17 ust. 9, na nowego inwestora.

7.

Stronami postępowania w sprawie przeniesienia decyzji, o którym mowa w ust. 4 i 6,

są wyłącznie inwestor i podmiot, o którym mowa w ust. 4 i 6.

8.

Na potrzeby niniejszego rozdziału przez inwestora, o którym mowa w art. 2 pkt 2, rozumie

się również podmiot, na który została przeniesiona decyzja, o której mowa w ust. 4

i 6.

1.

Do skarg na decyzje, o których mowa w niniejszej ustawie, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(Dz. U. z 2023 r. poz. 259 i 803), z wyłączeniem art. 61 § 3, art. 115-122 i art. 152 tej ustawy, z tym że

1)

przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania

skargi;

2)

skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia jej wpłynięcia do sądu.

2.

Wyłączenie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy skarg na decyzje, o których mowa w

1)

art. 37 ust. 1;

2)

art. 29 ust. 1, w ramach których wydano postanowienie, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko.

3.

Do skarg na decyzje, o których mowa w art. 29 ust. 1, wniesionych na podstawie art. 86g ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 86g ust. 8 tej ustawy.

4.

Do skarg na decyzje, o których mowa w art. 37 ust. 1, nie stosuje się terminów, o

których mowa w art. 86f ust. 2-4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko.

5.

Termin rozpatrzenia skargi kasacyjnej wynikającej z realizacji inwestycji wynosi 2

miesiące od dnia jej wniesienia.

1.

W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie

Krajowego Centrum Przetwarzania Danych sąd administracyjny po upływie 14 dni od dnia

rozpoczęcia budowy nie uchyla tej decyzji, lecz może stwierdzić jedynie, że decyzja

narusza prawo z przyczyn wyszczególnionych w art. 145 lub art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego.

2.

W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie

Krajowego Centrum Przetwarzania Danych sąd administracyjny po upływie 30 dni od dnia

rozpoczęcia budowy nie uchyla tej decyzji, lecz może stwierdzić jedynie, że decyzja

narusza prawo z przyczyn wyszczególnionych w art. 145 lub art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego.

1.

Nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności

tej decyzji został złożony po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się

ostateczna, a inwestor rozpoczął budowę. Przepis art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

2.

Nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji

w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności

tej decyzji został złożony po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się

ostateczna, a inwestor rozpoczął budowę. Przepis art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

3.

Przepisów art. 48 nie stosuje się w przypadku niezgodności decyzji o pozwoleniu na

budowę inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych z

1)

decyzją, o której mowa w art. 37 ust. 1, lub

2)

postanowieniem, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko.

4.

W przypadku stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w

zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych albo stwierdzenia, że decyzja ta została

wydana z naruszeniem prawa, naprawienie szkody powstałej w wykonaniu tej decyzji może

nastąpić wyłącznie przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na rzecz poszkodowanego.

5.

Nie uchyla się decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum

Przetwarzania Danych w trybie wznowienia postępowania, jeżeli wniosek o wznowienie

postępowania został złożony po upływie 60 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się

ostateczna, a inwestor rozpoczął budowę.

6.

Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji

w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.

Inwestycjami towarzyszącymi w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych są inwestycje

związane z funkcjonowaniem Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, obejmujące

1)

dojścia i drogi dojazdowe do obiektów kubaturowych Krajowego Centrum Przetwarzania

Danych;

2)

magazyny energii i ich przyłącza zaspokajające potrzeby obiektów Krajowego Centrum

Przetwarzania Danych;

3)

odnawialne źródła energii, inwestycje wykorzystujące wodór lub inwestycje obejmujące

źródła wytwarzające energię w kogeneracji wraz z przyłączami;

4)

przyłącza wodno-kanalizacyjne;

5)

przyłącza teletechniczne;

6)

przyłącza energetyczne;

7)

zbiorniki paliwa oraz magazyny służące bezzbiornikowemu magazynowaniu paliw;

8)

sieci i węzły ciepłownicze oraz obiekty chłodnicze;

9)

zbiorniki na wodę, w tym zbiorniki przeciwpożarowe;

10)

obiekty zaplecza organizacyjnego lub technicznego dla Krajowego Centrum Przetwarzania

Danych.

Do inwestycji towarzyszących stosuje się odpowiednio przepisy art. 2 oraz rozdziałów

2 i 3.

W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 i 1113) wprowadza się następujące zmiany

1)

po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu

„

Art. 7a.

1.

Przepisy ustawy dotyczące strategicznej inwestycji w sektorze naftowym realizowanej

na podstawie ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji

w sektorze naftowym

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1275 i 1846), zwanej dalej „strategiczną inwestycją w sektorze naftowym”, stosuje się również

odpowiednio do inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych w rozumieniu

ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego

Centrum Przetwarzania Danych

(Dz. U. poz. 1501).

2.

Przepisy ustawy dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji

w sektorze naftowym wydawanej na podstawie ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji

w sektorze naftowym stosuje się również odpowiednio do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie

Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, o której mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie

Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.

3.

Wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się również

w przypadku zmiany decyzji, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji

w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, o ile zmiana ta nie powoduje zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach.

”

;

2)

w art. 64 w ust. 2 w pkt 3 skreśla się wyrazy „realizowanej na podstawie ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji

strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1275 i 1846),

zwanej dalej „strategiczną inwestycją w sektorze naftowym” „.

1.

Minister właściwy do spraw gospodarki może udzielać przedsiębiorcom pomocy publicznej

na realizację projektów inwestycyjnych o znaczeniu strategicznym dla przejścia na

gospodarkę o zerowej emisji netto, zwanej dalej „wsparciem na projekty niskoemisyjne”.

2.

Projektem inwestycyjnym o znaczeniu strategicznym dla przejścia na gospodarkę o zerowej

emisji netto jest inwestycja polegająca na

1)

produkcji

a)

urządzeń takich jak: baterie, panele słoneczne, turbiny wiatrowe, pompy ciepła, elektrolizery

oraz urządzenia do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCUS),

b)

kluczowych komponentów przeznaczonych do bezpośredniego użytku jako materiał do produkcji

urządzeń, o których mowa w lit. a, i używanych w tym celu;

2)

produkcji lub odzysku pokrewnych surowców krytycznych niezbędnych do produkcji urządzeń

i kluczowych komponentów, o których mowa w pkt 1.

3.

Pomoc jest udzielana na wniosek przedsiębiorcy złożony ministrowi właściwemu do spraw

gospodarki, który zawiera informacje

1)

o przedsiębiorcy;

2)

dotyczące inwestycji mającej otrzymać wsparcie;

3)

dotyczące finansowania inwestycji;

4)

dotyczące konieczności pomocy i oczekiwanego wpływu.

4.

Wsparcie na projekty niskoemisyjne jest udzielane w formie dotacji, do której stosuje

się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1429).

5.

Pomoc może być udzielana do dnia 31 grudnia 2025 r.

6.

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i tryb udzielania wsparcia na projekty niskoemisyjne, uwzględniając konieczność

efektywnego i skutecznego wykorzystania tego wsparcia oraz zapewniania przejrzystości

jego udzielania.

1.

Do postępowań zakupowych w sprawach dotyczących inwestycji w zakresie Krajowego Centrum

Przetwarzania Danych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy,

stosuje się przepisy dotychczasowe lub na wniosek inwestora skierowany do wykonawców

przepisy ustawy.

2.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może

zażądać zwrotu wadium i odstąpić od udziału w postępowaniu. Po tym terminie postępowanie

toczy się na zasadach określonych przez inwestora zgodnie z ustawą.

Do postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących inwestycji w zakresie Krajowego

Centrum Przetwarzania Danych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie

ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

1.

Decyzje wydane w związku z inwestycją w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych

przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc.

2.

W przypadku gdy lokalizacja inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania

Danych przewidziana jest w uchwalonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, inwestor w każdym czasie

może wystąpić o wydanie

1)

decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania

Danych na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie;

2)

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania

Danych w trybie niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem że w takim przypadku do wniosku,

o którym mowa w art. 13 ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 13 ust. 2 pkt 1-8,

11, 12 i 14-23;

3)

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania

Danych na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie w zakresie skutków,

o których mowa w art. 17 ust. 5 i 6 lub art. 32 ust. 1, z zastrzeżeniem że w takim

przypadku

a)

wniosek, o którym mowa w art. 13 ust. 1, zawiera wymagania określone w art. 13 ust.

1 pkt 4-11,

b)

przepisów art. 13 ust. 2 pkt 1-8, 11, 12 i 14-23 nie stosuje się.

3.

W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3, jeżeli wobec gruntów stanowiących

pas drogowy, objętych wnioskiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1, została inwestorowi

wydana decyzja o lokalizacji lub przebudowie zjazdu lub decyzja o lokalizacji w pasie

drogowym urządzeń obcych, przepisów art. 13 ust. 1 pkt 15, ust. 2 pkt 10 oraz ust.

3 i 4 nie stosuje się w zakresie objętym tą decyzją. Decyzję tę dołącza się do wniosku,

o którym mowa w art. 13 ust. 1.

4.

Z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego

Centrum Przetwarzania Danych, wydana na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 13

ust. 1, w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3, stała się ostateczna, wydane

inwestorowi decyzje o lokalizacji lub przebudowie zjazdu, decyzje o lokalizacji w

pasie drogowym urządzeń obcych, o których mowa w ust. 3, wygasają w zakresie, w jakim

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania

Danych wydana na podstawie tego wniosku obejmuje skutek, o którym mowa w art. 32 ust.

1, wobec gruntów stanowiących pas drogowy.

1.

Ustawa traci moc z dniem 31 grudnia 2050 r.

2.

Przepis art. 53 traci moc z dniem 1 stycznia 2026 r.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.