Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących

1.

Ustawa określa

1)

zasady i warunki przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektów

energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;

2)

organy właściwe w sprawach, o których mowa w pkt 1;

3)

podział korzyści pomiędzy gminami z tytułu realizacji inwestycji w zakresie budowy

elektrowni jądrowych.

2.

Przepisów ustawy nie stosuje się w zakresie uregulowanym przepisami ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe

(Dz. U. z 2021 r. poz. 623 i 784).

Użyte w ustawie określenia oznaczają

1)

inwestycja towarzysząca - inwestycję w zakresie budowy lub rozbudowy sieci przesyłowych

w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne

(Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868 i 1093) koniecznych do wyprowadzenia mocy z elektrowni jądrowej lub inną inwestycję niezbędną

do wybudowania lub zapewnienia prawidłowej eksploatacji obiektu energetyki jądrowej;

2)

obiekt energetyki jądrowej - elektrownię jądrową lub działający na potrzeby energetyki

jądrowej

a)

zakład wzbogacania izotopowego,

b)

zakład wytwarzania paliwa jądrowego,

c)

zakład przerobu wypalonego paliwa jądrowego,

d)

przechowalnik wypalonego paliwa jądrowego,

e)

obiekt do przechowywania odpadów promieniotwórczych,

f)

zakład do wydobywania rud uranu i toru ze złóż i do ich wstępnego przetwarzania.

Inwestycje, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, są inwestycjami celu publicznego

w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

1.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej

może być wydana na wniosek inwestora, który spełnia wymagania, o których mowa w art.

22 ust. 3 pkt 1 i 2.

2.

Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej

wydaje właściwy miejscowo wojewoda.

3.

W przypadku inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej realizowanej

na obszarze dwóch lub więcej województw, decyzję o ustaleniu lokalizacji wydaje wojewoda,

na którego obszarze właściwości znajduje się największa część nieruchomości przeznaczonych

na realizację inwestycji.

4.

Organem wyższego stopnia w stosunku do wojewody w sprawach lokalizacji inwestycji

w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej jest minister właściwy do spraw budownictwa,

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

1.

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu

energetyki jądrowej zawiera

1)

ogólną charakterystykę planowanej inwestycji obejmującą

a)

określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania

ścieków, a także innych potrzeb w zakresie uzbrojenia terenu, a w razie potrzeby również

sposobu zagospodarowywania odpadów,

b)

określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy

i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i wielkości projektowanych obiektów

budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,

c)

określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz danych charakteryzujących

jej wpływ na środowisko;

2)

określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej

lub w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, w skali 1:1000, 1:2000 lub

1:5000, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących

teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać;

3)

mapy zawierające projekt podziału nieruchomości, w przypadku konieczności dokonania

podziału nieruchomości, sporządzone w skali i zgodnie z odrębnymi przepisami, z uwzględnieniem

wskazań, o których mowa w pkt 9 i 10;

4)

dokumenty potwierdzające posiadanie przez inwestora obiektu energetyki jądrowej siedziby

w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze

Gospodarczym oraz oświadczenie inwestora lub podmiotu powiązanego z nim kapitałowo

o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 3 pkt 2;

5)

wskazanie okresu, na jaki ma być wydana decyzja;

6)

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko

(Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922 i 1211), z zastrzeżeniem art. 20;

7)

raport lokalizacyjny, o którym mowa w art. 35b ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, wraz z wyprzedzającą opinią Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, o której mowa

w art. 36a tej ustawy, dotyczącą planowanej lokalizacji obiektu energetyki jądrowej

będącego równocześnie obiektem jądrowym;

8)

wykaz nieruchomości lub ich części, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, na których

planuje się zlokalizowanie inwestycji, ze wskazaniem nieruchomości, w stosunku do

których inwestor nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości;

9)

wskazanie nieruchomości lub ich części, w stosunku, do których decyzja o ustaleniu

lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej ma wywołać skutek,

o którym mowa w art. 24 ust. 3 i 7, oraz ujawnionych ograniczonych praw rzeczowych obciążających te nieruchomości;

10)

wskazanie nieruchomości, których dotyczyć ma zezwolenie na zakładanie i przeprowadzanie

na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania

płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej, a także

innych podziemnych i naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do

korzystania z tych przewodów i urządzeń;

11)

opinię operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego dotyczącą możliwości przyłączenia

elektrowni jądrowej do sieci przesyłowej tego operatora - w przypadku inwestycji w

zakresie budowy elektrowni jądrowej;

12)

opinie

a)

ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych

na obszarach, którym został nadany status uzdrowiska albo status obszaru ochrony uzdrowiskowej,

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach

ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1662 oraz z 2021 r. poz. 36 i 97),

b)

ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, ministra właściwego do spraw energii,

ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, ministra właściwego

do spraw rybołówstwa, ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Ministra Obrony

Narodowej - w odniesieniu do wznoszenia i wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji

i urządzeń w polskich obszarach morskich, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji

morskiej

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2135 oraz z 2021 r. poz. 234),

c)

dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego,

pasa ochronnego, morskich portów i przystani, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji

morskiej,

d)

właściwego organu administracji geologicznej - w odniesieniu do terenów zagrożonych

ruchami masowymi ziemi oraz występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz przestrzeni

objętych wyznaczonymi terenami górniczymi dla kopalin stanowiących przedmiot działalności

wydobywczej,

e)

organów właściwych w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych - w odniesieniu do

gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 oraz z 2020 r. poz. 471) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

(Dz. U. z 2021 r. poz. 624 i 784),

f)

właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - w odniesieniu do

inwestycji podlegającej przepisom ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

(Dz. U. z 2021 r. poz. 869) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.,

g)

dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

- w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących

w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 784),

h)

właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do zabytków chronionych

na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

(Dz. U. z 2021 r. poz. 710 i 954),

i)

właściwego zarządcy drogi - w odniesieniu do obszarów pasa drogowego zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(Dz. U. z 2020 r. poz. 470, z późn. zm.,

j)

właściwego zarządcy terenów kolejowych - w odniesieniu do obszarów kolejowych, zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, 1378 i 1778 oraz z 2021 r. poz. 780 i 784),

k)

właściwego miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza,

prezydenta miasta),

l)

Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego - w odniesieniu do obiektów budowanych w otoczeniu

lotnisk lub stanowiących przeszkody lotnicze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 oraz z 2021 r. poz. 784 i 847),

m)

ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej - w odniesieniu do nieruchomości,

o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich

(Dz. U. z 2021 r. poz. 491),

n)

dyrektora parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku

i jego otuliny, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1098),

o)

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - w odniesieniu do innych, niż określone

w lit. n, form ochrony przyrody,

p)

właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa

Wodnego Wody Polskie - w odniesieniu do inwestycji obejmującej wykonanie urządzeń

wodnych,

q)

właściwych organów, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(Dz. U. z 2021 r. poz. 195).

2.

Właściwe organy wydają opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 12, w terminie nie dłuższym

niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Niewydanie opinii w tym terminie

traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.

3.

Opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 12, zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie,

zgody bądź stanowiska właściwych organów, wymagane odrębnymi przepisami dla lokalizacji

inwestycji.

1.

Wojewoda zawiadamia o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji w

zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej

1)

wnioskodawcę;

2)

właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem, przy czym

zawiadomienia wysyła się na adres określony w ewidencji gruntów i budynków ze skutkiem

doręczenia;

3)

pozostałe strony, w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych

ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej,

na stronach internetowych urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim;

w obwieszczeniu zamieszcza się oznaczenia nieruchomości objętych wnioskiem, według

ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej, a także informację o miejscu,

w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy;

4)

właściwe miejscowo organy w sprawach, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, przy czym

wójt (burmistrz, prezydent miasta) niezwłocznie ogłasza o wszczęciu postępowania na

stronach internetowych gminy.

2.

W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym zawiadomienia dokonuje

się w formie obwieszczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.

3.

Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do innych wezwań, zawiadomień i pism,

które organ jest obowiązany doręczać stronom w toku postępowania.

4.

Z dniem doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1

1)

nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

objęte wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy

obiektu energetyki jądrowej nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek czynności rozporządzających

lub zobowiązujących; czynność prawna dokonana z naruszeniem tego zakazu jest nieważna;

2)

w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej do czasu zakończenia postępowania

w sprawie wydania takiej decyzji, nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę, a

toczące się postępowania ulegają zawieszeniu z mocy prawa do czasu wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej;

3)

w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, do czasu zakończenia postępowania

w sprawie wydania takiej decyzji, zawiesza się postępowania o wydanie decyzji o warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784 i 922).

5.

Przepisów ust. 4 pkt 2 i 3 nie stosuje się do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie

decyzji o pozwoleniu na budowę lub o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania

terenu, lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego złożonych

przez inwestora w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.

6.

W przypadku zbycia własności nieruchomości, innej niż określona w ust. 4 pkt 1, objętej

wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu

energetyki jądrowej, po doręczeniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, nabywca

i zbywca są zobowiązani do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela.

Brak dokonania tego zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela

nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności.

7.

Wojewoda niezwłocznie składa wniosek do właściwego sądu o ujawnienie w księdze wieczystej

wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji w zakresie budowy

obiektu energetyki jądrowej, a jeżeli nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej

- o złożenie do istniejącego zbioru dokumentów zawiadomienia o wszczęciu tego postępowania.

1.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej

określa i zawiera

1)

określenie nieruchomości objętych inwestycją w zakresie budowy obiektu energetyki

jądrowej, w tym linii rozgraniczających obszar inwestycji;

2)

warunki techniczne realizacji inwestycji;

3)

warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska i ochrony zabytków, w tym dotyczące

przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym;

4)

warunki ochrony przeciwpożarowej dla inwestycji;

5)

wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich;

6)

zatwierdzenie podziału nieruchomości, o którym mowa w art. 24 ust. 1;

7)

oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji

w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art.

24 ust. 7;

8)

oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji

w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art.

28 ust. 1;

9)

oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji

w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art.

24 ust. 3;

10)

termin wydania nieruchomości lub opróżnienia lokali i innych pomieszczeń;

11)

lokalizację sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich

oraz podmorskich kabli i rurociągów, za pomocą współrzędnych geograficznych;

12)

oznaczenie gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi.

2.

Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej

wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat.

1.

Nieuregulowany stan prawny nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej nie stanowi przeszkody

do wszczęcia i prowadzenia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji w zakresie

budowy obiektu energetyki jądrowej.

2.

Przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie mają zastosowania w sprawach

określonych w niniejszym rozdziale, z wyjątkiem art. 57 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym, które stosuje się do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy

obiektu energetyki jądrowej.

3.

Do spraw określonych w niniejszym rozdziale nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

(Dz. U. z 2021 r. poz. 485).

1.

Ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki

jądrowej stanowi podstawę do dokonywania wpisów w księdze wieczystej i w ewidencji

gruntów i budynków.

2.

Decyzja, o której mowa w ust. 1, wiąże właściwe organy przy sporządzaniu studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego. Wojewoda przekazuje niezwłocznie wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji

inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej właściwym wójtom (burmistrzom,

prezydentom miasta).

3.

Z dniem, gdy decyzja, o której mowa w ust. 1, stanie się ostateczna, właściwe organy

umarzają postępowanie prowadzone w odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w

art. 7 ust. 1 pkt 1, w sprawie wydania decyzji

1)

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

2)

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

3)

o której mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym

Funduszu Drogowym

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2268 oraz z 2021 r. poz. 802 i 1005);

4)

o której mowa w art. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 oraz z 2021 r. poz. 784 i 1228);

5)

o której mowa w art. 9q ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;

6)

o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1079);

7)

o której mowa w art. 49 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

(Dz. U. z 2021 r. poz. 777 i 784);

8)

o pozwoleniu na budowę.

4.

Właściwe organy odmawiają wydania decyzji, o których mowa w ust. 3, w przypadku złożenia

wniosku o ich wydanie, po wydaniu ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.

5.

Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się w odniesieniu do inwestycji realizowanych przez

inwestora w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz innych inwestycji, jeżeli

mogą być realizowane łącznie z inwestycją w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.

1.

Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu

energetyki jądrowej wnioskodawcy oraz zawiadamia pozostałe strony o jej wydaniu, w

drodze obwieszczenia, w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu

na lokalizację inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, na stronach

internetowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim,

ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim. Właścicielom

i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji

w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej zawiadomienie o wydaniu decyzji wysyła

się na adres określony w ewidencji gruntów i budynków.

2.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy

obiektu energetyki jądrowej zawiera informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać

się z treścią decyzji.

3.

Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do doręczenia i zawiadamiania stron o

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej

wydanej przez organ wyższego stopnia.

Do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki

jądrowej, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy

art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko.

1.

Jeżeli do przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia

raportu lokalizacyjnego, o którym mowa w art. 35b ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, konieczne jest wejście na teren cudzej nieruchomości, inwestor, który spełnia wymagania,

o których mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 i 2, może wystąpić z wnioskiem o wydanie

1)

decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji;

2)

zezwolenia na wejście na teren nieruchomości.

2.

Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, inwestor jest obowiązany wystąpić

o zgodę właściciela nieruchomości na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób,

zakres i terminy korzystania z tych nieruchomości. Przepis art. 14 ust. 1 stosuje

się.

3.

W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa w ust. 2, wojewoda, rozstrzygając

o konieczności wejścia na teren cudzej nieruchomości, na wniosek inwestora, wydaje

decyzję o wydaniu zezwolenia na wejście na teren nieruchomości.

4.

Wniosek inwestora o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, zawiera

1)

dokumenty potwierdzające posiadanie przez inwestora obiektu energetyki jądrowej siedziby

w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze

Gospodarczym oraz jego oświadczenie lub podmiotu powiązanego z nim kapitałowo o spełnieniu

wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 3 pkt 2;

2)

ogólną charakterystykę planowanej inwestycji;

3)

określenie granic terenu objętego wnioskiem;

4)

oznaczenie nieruchomości lub ich części, na które wejście jest konieczne do sporządzenia

raportu lokalizacyjnego;

5)

wskazanie pomiarów, badań lub innych prac, które mają być przeprowadzone przez inwestora;

6)

wskazanie okresu, na jaki ma zostać wydana decyzja - w przypadku wniosku inwestora

o wydanie decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu jądrowego;

7)

oświadczenie inwestora o braku zgody właściciela, o której mowa w ust. 2 - w przypadku

wniosku inwestora o wydanie decyzji o zezwolenie na wejście na teren nieruchomości.

1.

Wojewoda zawiadamia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji, o której mowa w art.

11 ust. 1

1)

wnioskodawcę;

2)

właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem, przy czym

zawiadomienia wysyła się na adres określony w ewidencji gruntów i budynków ze skutkiem

doręczenia;

3)

osoby, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, o których mowa w pkt 2 - w przypadku wszczęcia postępowania o wydanie

decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej;

4)

właściwe miejscowo organy w sprawach, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 - w

przypadku wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji

w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.

2.

Do doręczania innych wezwań, zawiadomień i pism, które organ jest obowiązany doręczać

stronom w toku postępowania, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3.

W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym zawiadomienia dokonuje

się w formie obwieszczenia, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3.

4.

Do skutków doręczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o wskazaniu

lokalizacji inwestycji w zakresie obiektu energetyki jądrowej oraz do skutków wydania

ostatecznej decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki

jądrowej przepisy art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 oraz ust. 7 stosuje się odpowiednio.

5.

Do postępowań w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 11 ust. 1, przepis

art. 8 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

1.

Decyzja o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej

jest wydawana na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat.

2.

Do czasu wygaśnięcia ważności decyzji, o której mowa w ust. 1, w odniesieniu do nieruchomości

lub ich części, których decyzja ta dotyczy, nie może być wydana inna decyzja o wskazaniu

lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.

3.

Zezwolenie na wejście na teren nieruchomości wydaje się na czas określony, nie dłuższy

niż 3 lata.

4.

Do egzekucji obowiązków wynikających z decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 1, stosuje

się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

1.

Inwestor, po zakończeniu pomiarów, badań lub innych prac, o których mowa w art. 11

ust. 1, jest obowiązany przywrócić nieruchomość do stanu poprzedniego. Jeżeli przywrócenie

nieruchomości do stanu poprzedniego nie jest możliwe albo powoduje nadmierne trudności

lub koszty, właścicielom, użytkownikom wieczystym i osobom, którym przysługują ograniczone

prawa rzeczowe, przysługuje od inwestora odszkodowanie.

2.

Odszkodowanie powinno odpowiadać wartości poniesionych szkód. Jeżeli wskutek tych

zdarzeń zmniejszy się wartość nieruchomości, odszkodowanie powiększa się o kwotę odpowiadającą

temu zmniejszeniu.

3.

Do określenia wysokości odszkodowania art. 130, art. 134 i art. 135 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11, 234 i 815) stosuje się odpowiednio.

4.

W przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1, właścicielom i użytkownikom wieczystym oraz osobom, którym przysługują

ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, przysługuje ponadto odszkodowanie z tytułu skutków, o których mowa

w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3.

5.

Decyzję o odszkodowaniu wydaje wojewoda w terminie miesiąca, na wniosek właściciela

lub użytkownika wieczystego nieruchomości, lub osoby, której przysługuje ograniczone

prawo rzeczowe do nieruchomości złożony nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym

utraciła ważność decyzja o wskazaniu lokalizacji inwestycji lub zezwolenie na wejście

na teren nieruchomości. Decyzja nie podlega zaskarżeniu.

6.

Strona niezadowolona z przyznanego jej odszkodowania w terminie 30 dni od dnia doręczenia

jej decyzji o odszkodowaniu, może wnieść powództwo do sądu powszechnego. Wniesienie

powództwa nie wstrzymuje wykonania decyzji.

1.

Pozwolenie na budowę obiektu energetyki jądrowej wydaje wojewoda na zasadach i w trybie

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm., zwanej dalej „Prawem budowlanym”, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.

2.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej

wiąże wojewodę wydającego pozwolenie na budowę.

3.

Pozwolenie na budowę obiektu energetyki jądrowej może, w zależności od żądania wniosku,

obejmować całe zamierzenie budowlane lub jego część.

4.

Do wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę inwestor dołącza także

1)

zezwolenie na budowę obiektu jądrowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe;

2)

decyzję zasadniczą, o której mowa w art. 22 ust. 1.

5.

Do postępowania w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie budowy obiektu

energetyki jądrowej przepisy art. 4 ust. 3, art. 6 ust. 1 oraz art. 10 stosuje się

odpowiednio.

6.

Ilekroć w przepisach Prawa budowlanego mowa jest o decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, rozumie się przez

to także decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki

jądrowej.

1.

W pozwoleniu na budowę obiektu energetyki jądrowej wojewoda zezwala, w zakresie niezbędnym

do realizacji inwestycji, na usunięcie drzew lub krzewów znajdujących się na nieruchomościach

objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki

jądrowej. Zezwolenie nie jest wymagane na usunięcie drzew lub krzewów, o których mowa

w art. 83f ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Do inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej nie stosuje się przepisów

rozdziału 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, z wyjątkiem art. 84-89 tej ustawy.

2.

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę obiektu energetyki jądrowej w przypadku, o

którym mowa w ust. 1, powinien dodatkowo zawierać

1)

inwentaryzację znajdujących się na terenie objętym wnioskiem drzew i krzewów, na usunięcie

których wymagane jest zezwolenie, z wyszczególnieniem gatunku, obwodu pnia drzewa

mierzonego na wysokości 130 cm oraz przeznaczenia i dotychczasowego sposobu wykorzystania

terenu, na którym rosną drzewa i krzewy;

2)

plan gospodarki zielenią, jako część projektu zagospodarowania działki lub terenu,

w którym określa się przyczynę i termin zamierzonego usunięcia poszczególnych drzew

lub krzewów, wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy, oraz planowane

nasadzenia zastępcze w rozumieniu art. 83b ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

3.

Wojewoda może w pozwoleniu na budowę obiektu energetyki jądrowej nałożyć obowiązek

przesadzenia we wskazane miejsce drzew lub krzewów objętych zezwoleniem na usunięcie

lub wykonania nasadzeń zastępczych, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew

lub krzewów.

1.

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę obiektu energetyki jądrowej inwestor może złożyć

wniosek o wydanie pozwolenia na prace przygotowawcze obejmujące

1)

niwelację terenu, zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów

budowlanych, wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy

oraz innych prac niewymagających sporządzenia projektu architektoniczno-budowlanego;

2)

rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych;

3)

usunięcie drzew lub krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją

o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.

2.

Do wniosku o wydanie pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, inwestor dołącza

1)

decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej;

2)

decyzję zasadniczą, o której mowa w art. 22 ust. 1;

3)

wyprzedzającą opinię, o której mowa w art. 36a ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe - w przypadku obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym;

4)

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko, jeżeli nakłada obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na

środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na prace przygotowawcze.

3.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przepis art. 16 ust. 1 zdanie drugie, ust.

2 i 3 stosuje się odpowiednio.

4.

Pozwolenie na prace przygotowawcze wydaje wojewoda, w drodze decyzji. Przepisy art.

4 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

Pozwolenie na użytkowanie inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej

wydaje wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.

1.

Jeżeli realizacja inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej wymaga

zgody wodnoprawnej, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydaje tę zgodę w terminie

nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie. W sprawach dotyczących

pozwolenia wodnoprawnego nie stosuje się art. 407 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

2.

W celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości, o których mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, siedziby i adresy właścicieli tych nieruchomości określa się według ewidencji gruntów

i budynków.

1.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w zakresie

budowy obiektu energetyki jądrowej następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.

2.

W postępowaniu w sprawie wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, mogą uczestniczyć

na prawach strony organizacje ekologiczne, pod warunkiem że zostały wpisane do właściwego

rejestru na co najmniej 1 rok przed wszczęciem tego postępowania.

3.

Termin wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, wynosi 45 dni od dnia złożenia wniosku.

4.

Do terminu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach

prawa do dokonania określonych czynności, w szczególności w ramach postępowania w

sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, okresów zawieszenia postępowania

oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od

organu.

5.

Do decyzji, o której mowa w ust. 1, przepisu art. 37 nie stosuje się.

Do nieruchomości stanowiących rodzinne ogrody działkowe objętych decyzją o ustaleniu

inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej nie stosuje się przepisów

art. 18-24 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1073).

1.

Warunkiem ubiegania się przez inwestora o wydanie pozwolenia na budowę obiektu energetyki

jądrowej lub pozwolenia na prace przygotowawcze jest uprzednie uzyskanie decyzji zasadniczej.

2.

Decyzję zasadniczą wydaje minister właściwy do spraw energii, na wniosek inwestora,

po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie wpływu

inwestycji na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.

3.

Decyzja zasadnicza może być wydana inwestorowi, który

1)

posiada siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - będącym stroną umowy o Europejskim

Obszarze Gospodarczym;

2)

wykaże, że on sam lub podmiot powiązany z nim kapitałowo, w ciągu ostatnich 10 lat

prowadził przynajmniej przez 1 rok eksploatację bloków energetycznych o łącznej mocy

zainstalowanej wynoszącej co najmniej 1000 MWe, w tym przynajmniej jednego bloku energetycznego

o mocy zainstalowanej wynoszącej co najmniej 200 MWe;

3)

uzyskał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki

jądrowej.

Do wniosku o wydanie decyzji zasadniczej, o którym mowa w art. 22 ust. 2, inwestor

dołącza

1)

charakterystykę obiektu energetyki jądrowej, w tym określenie

a)

planowanej łącznej mocy zainstalowanej - w przypadku elektrowni jądrowej,

b)

planowanego okresu eksploatacji obiektu;

2)

ogólną opinię, o której mowa w art. 39b ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, dotyczącą planowanych przez inwestora rozwiązań organizacyjno-technicznych - w przypadku

obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym;

3)

decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej;

4)

dokumenty potwierdzające posiadanie lub możliwości pozyskania środków finansowych

niezbędnych do zrealizowania inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej

wraz ze schematem sposobu finansowania tej inwestycji;

5)

raport ze studium wykonalności;

6)

wstępny plan ochrony fizycznej obiektu;

7)

oświadczenie inwestora lub podmiotu powiązanego z nim kapitałowo o spełnieniu wymagań

określonych w art. 22 ust. 3 pkt 2;

8)

opis technologii mających mieć zastosowanie do wydobywania rud uranu lub toru ze złóż

- w przypadku obiektu energetyki jądrowej, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. f.

1.

Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej

zatwierdza się podział nieruchomości, w przypadku konieczności dokonania takiego podziału.

Mapy z projektami podziału nieruchomości stanowią integralną część decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.

2.

Linie rozgraniczające teren ustalone decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w

zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej stanowią linie podziału nieruchomości.

3.

Nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających teren inwestycji w zakresie

wskazanym w art. 7 ust. 1 pkt 9, stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa,

z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu

energetyki jądrowej stała się ostateczna, za odszkodowaniem.

4.

Jeżeli nieruchomości, o których mowa w ust. 3, lub prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości są obciążone ograniczonymi

prawami rzeczowymi, z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu

energetyki jądrowej stała się ostateczna, prawa te wygasają za odszkodowaniem.

5.

W przypadku gdy nieruchomość podlegająca podziałowi zgodnie z ust. 1 jest obciążona

hipoteką, hipoteka wygasa wyłącznie w stosunku do części nieruchomości objętych decyzją

o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.

6.

W stosunku do nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w

zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, nie stosuje się art. 4 i art. 4a ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich oraz art. 109 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

7.

Jeżeli przeznaczona na inwestycję w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej nieruchomość

gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego

została oddana w użytkowanie wieczyste, w zakresie wskazanym w art. 7 ust. 1 pkt 7,

użytkowanie to wygasa za odszkodowaniem, z dniem, w którym decyzja o ustaleniu inwestycji

w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej stała się ostateczna.

8.

Do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania w przypadkach, o których mowa w

ust. 3, 4 i 7, stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem

art. 27 i art. 28.

Do egzekucji obowiązków wynikających z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej stosuje się przepisy o postępowaniu

egzekucyjnym w administracji.

1.

Do postępowań dotyczących decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy zmienianej

w art. 1, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną, w których termin na wniesienie

odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez strony tych postępowań nie

upłynął przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustaw

zmienianych w art. 1-25, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym że

1)

organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 2, 4-6,

8-10, 14, 17, 18, 20, 21, 23 lub 26 ustawy zmienianej w art. 1, poprzedzonych decyzją

o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa,

realizuje obowiązki, o których mowa w art. 72 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, w

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, niezwłocznie po dniu wejścia w życie niniejszej

ustawy;

2)

termin na wniesienie odwołania dla organizacji ekologicznych lub stron, o których

mowa w art. 86g ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, jest liczony od dnia upływu terminu

udostępnienia treści decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 2, 4-6, 8-10,

14, 17, 18, 20, 21, 23 lub 26 ustawy zmienianej w art. 1, poprzedzonych decyzją o

środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa,

zgodnie z pkt 1;

3)

organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy zmienianej

w art. 1, niebędących decyzjami wskazanymi w pkt 1, nie jest obowiązany do realizacji

obowiązków, o których mowa w art. 72 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu

nadanym niniejszą ustawą.

2.

W przypadku postępowań dotyczących decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1,

2, 4-6, 8-10, 14, 17, 18, 20, 21, 23 lub 26 ustawy zmienianej w art. 1, poprzedzonych

decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału

społeczeństwa, zakończonych decyzją ostateczną, w których termin na wniesienie skargi

do sądu administracyjnego przez strony tych postępowań nie upłynął przed dniem wejścia

w życie niniejszej ustawy

1)

organ właściwy do wydania tych decyzji realizuje obowiązki, o których mowa w art.

72 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, niezwłocznie

po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy;

2)

termin na wniesienie skargi dla organizacji ekologicznych lub stron, o których mowa

w art. 86g ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, jest liczony od dnia upływu terminu

udostępnienia treści tych decyzji zgodnie z pkt 1.

3.

W przypadku postępowań dotyczących decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy

zmienianej w art. 1, niebędących decyzjami wskazanymi w ust. 2, poprzedzonych decyzją

o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa,

zakończonych decyzją ostateczną, organ właściwy do wydania tych decyzji nie jest obowiązany

do realizacji obowiązków, o których mowa w art. 72 ust. 6 ustawy zmienianej w art.

1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

4.

Do postępowań dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wszczętych i niezakończonych

decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy

ustaw zmienianych w art. 1-25, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym że organ

właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku gdy przed

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy

1)

nie podał do publicznej wiadomości informacji zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy zmienianej

w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, realizuje obowiązki, o których mowa w art. 85

ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, niezwłocznie

po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy;

2)

podał do publicznej wiadomości informacje zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy zmienianej

w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, nie jest obowiązany do realizacji obowiązków,

o których mowa w art. 85 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą

ustawą.

5.

W przypadku postępowań dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zakończonych

decyzją ostateczną organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

realizuje obowiązki, o których mowa w art. 85 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, niezwłocznie po dniu wejścia w życie niniejszej

ustawy, o ile przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie podał do publicznej

wiadomości informacji zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu

dotychczasowym.

6.

Do postępowań dotyczących decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 4-6, 9,

10, 14, 17, 18, 20, 21 lub 23 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych

decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nie stosuje się

wymogu dołączania załącznika graficznego określającego przewidywany teren, na którym

będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać

przedsięwzięcie.

1.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej

stanowi podstawę do wydania przez wojewodę decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu

ustanowionego na nieruchomości przeznaczonej na inwestycję w zakresie budowy obiektu

energetyki jądrowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa lub zarządu w odniesieniu

do gruntów w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

2.

Jeżeli przeznaczona na inwestycję w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej nieruchomość

stanowiąca własność Skarbu Państwa została uprzednio wydzierżawiona, wynajęta, użyczona

lub stanowi przedmiot innych stosunków obligacyjnych, z upływem 3 miesięcy, licząc

od dnia, gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu

energetyki jądrowej stała się ostateczna, umowy najmu, dzierżawy, użyczenia oraz inne

stosunki obligacyjne dotyczące nieruchomości wygasają z mocy prawa. Za szkody poniesione

na skutek wygaśnięcia umowy lub innych stosunków obligacyjnych przysługuje odszkodowanie.

Do stwierdzenia nieważności decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14,

18, 23 lub 26 ustawy zmienianej w art. 1, wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej

ustawy, stosuje się przepisy ustaw zmienianych w art. 8, art. 9, art. 11, art. 12,

art. 14, art. 16, art. 18, art. 19 i art. 21-24, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

z tym że

1)

termin, po upływie którego nie stwierdza się nieważności decyzji, o którym mowa w

przepisach ustaw zmienianych w art. 8, art. 9, art. 11, art. 12, art. 14, art. 16,

art. 18, art. 19 i art. 21-24, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się,

o ile przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie upłynął termin, po upływie

którego nie stwierdza się nieważności decyzji, o którym mowa w przepisach ustaw zmienianych

w art. 8, art. 9, art. 11, art. 12, art. 14, art. 16, art. 18, art. 19 i art. 21-24,

w brzmieniu dotychczasowym;

2)

w przypadku, o którym mowa w pkt 1, termin, po upływie którego nie stwierdza się nieważności

decyzji, jest liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

1.

Za nieruchomości, użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, o których mowa w art. 24 ust. 3, 4 i 7, przysługuje odszkodowanie.

2.

W terminie 2 miesięcy od dnia, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji

w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej stała się ostateczna, wojewoda ustala

wysokość odszkodowania, o którym mowa w ust. 1, w drodze decyzji. Decyzja jest niezaskarżalna.

3.

Wysokość odszkodowania, o którym mowa w ust. 2, ustala się na podstawie operatu szacunkowego

sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, według stanu nieruchomości oraz jej

wartości w dniu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy

obiektu energetyki jądrowej przez organ pierwszej instancji albo w dniu wydania decyzji

ustalającej wysokość odszkodowania. Odszkodowanie podlega waloryzacji na dzień wypłaty,

według zasad obowiązujących w przypadku zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.

4.

W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 4, wysokość odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi

lub użytkownikowi wieczystemu zmniejsza się o kwotę równą wartości odszkodowania ustalonego

z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych.

5.

Suma wysokości odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi

wieczystemu, z wyłączeniem kwot, o których mowa w ust. 9, i wysokości odszkodowania z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na tej nieruchomości lub na prawie użytkowania wieczystego nie może

przekroczyć wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. Roszczenia

osób uprawnionych z tytułu ograniczonych praw rzeczowych zaspokaja się według pierwszeństwa tych praw, ustalonego zgodnie z odrębnymi przepisami.

6.

Jeżeli na nieruchomościach, o których mowa w art. 24 ust. 3, lub na prawie użytkowania

wieczystego tych nieruchomości jest ustanowiona hipoteka, wysokość odszkodowania z

tytułu wygaśnięcia hipoteki ustala się w wysokości świadczenia głównego wierzytelności

zabezpieczonej hipoteką, w zakresie, w jakim wierzytelność ta nie wygasła, wraz z

odsetkami zabezpieczonymi tą hipoteką obliczonymi na dzień spłaty wierzyciela hipotecznego.

Odszkodowanie to podlega zaliczeniu na spłatę świadczenia głównego wierzytelności

zabezpieczonej hipoteką wraz z odsetkami.

7.

Odszkodowanie z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych wypłaca się osobom, którym te prawa przysługiwały. Wysokość odszkodowania z tytułu

wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych nie może przekraczać wartości nieruchomości ustalonej zgodnie z ust. 3.

8.

Odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym podlegają przekazaniu

do depozytu sądowego na okres 10 lat.

9.

Jeżeli na nieruchomościach, o których mowa w art. 24 ust. 3, są zlokalizowane obiekty

infrastruktury służące wykonywaniu przez jednostki samorządu terytorialnego zadań

własnych, zrealizowane lub realizowane przy wykorzystaniu środków pochodzących z budżetu

Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych, odszkodowanie przysługuje jednostce

samorządu terytorialnego w wysokości kwot podlegających zwrotowi środków pochodzących

z dofinansowania wraz z odsetkami należnymi zgodnie z przepisami regulującymi zasady

zwrotu dofinansowania. Odszkodowanie przyznaje się pod warunkiem rozwiązującym dokonania

przez jednostkę samorządu terytorialnego, w trybie i terminie wynikającym z właściwych

przepisów, zwrotu dofinansowania wraz z należnymi odsetkami.

10.

W przypadku gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu

energetyki jądrowej dotyczy rodzinnych ogrodów działkowych ustanowionych zgodnie z

ustawą z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, inwestor, w którego interesie nastąpi likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego lub

jego części, jest zobowiązany

1)

wypłacić działkowcom - odszkodowanie za stanowiące ich własność nasadzenia, urządzenia

i obiekty znajdujące się na działkach;

2)

wypłacić stowarzyszeniu ogrodowemu - odszkodowanie za stanowiące jego własność urządzenia,

budynki i budowle rodzinnego ogrodu działkowego przeznaczone do wspólnego korzystania

przez użytkujących działki i służące do zapewnienia funkcjonowania ogrodu;

3)

zapewnić nieruchomości zamienne na odtworzenie rodzinnego ogrodu działkowego.

10a.

Do obowiązków wynikających z ust. 10, przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

11.

Koszty wypłaty odszkodowań pokrywane są z części budżetu państwa, której dysponentem

jest właściwy wojewoda.

Do postępowań sądowoadministracyjnych dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

oraz decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 2, 4-6, 8-10, 14, 17, 18, 20,

21, 23 lub 26 ustawy zmienianej w art. 1, poprzedzonych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach

wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, wszczętych i niezakończonych

prawomocnym orzeczeniem przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się

przepisy ustaw zmienianych w art. 1-4, art. 6, art. 8-12 i art. 14-25, w brzmieniu

nadanym niniejszą ustawą, z tym że w przypadku gdy przed dniem wejścia w życie niniejszej

ustawy

1)

został złożony do sądu wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

termin rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w art. 86f ust. 2 ustawy zmienianej w art.

1, jest liczony od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy;

2)

zostało złożone do Naczelnego Sądu Administracyjnego zażalenie na postanowienie w

sprawie wstrzymania wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, termin rozpatrzenia

zażalenia, o którym mowa w art. 86f ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, jest liczony

od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy;

3)

została złożona do sądu skarga na decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1,

10, 14, 18, 23 lub 26 ustawy zmienianej w art. 1, do stwierdzenia przez sąd, że decyzja

narusza prawo, stosuje się termin, o którym mowa w przepisach ustaw zmienianych w

art. 8, art. 9, art. 11, art. 12, art. 14, art. 16, art. 18, art. 19 i art. 21-24,

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, o ile przed dniem wejścia w życie niniejszej

ustawy nie upłynął termin na stwierdzenie przez sąd, że decyzja narusza prawo, o którym

mowa w przepisach ustaw zmienianych w art. 8, art. 9, art. 11, art. 12, art. 14, art.

16, art. 18, art. 19 i art. 21-24, w brzmieniu dotychczasowym;

4)

w przypadku, o którym mowa w pkt 3, termin na stwierdzenie przez sąd, że decyzja narusza

prawo, jest liczony od dnia rozpoczęcia budowy.

1.

W odniesieniu do nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji

w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, wskazanych zgodnie z art. 7 ust. 1

pkt 8, w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia

inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej albo na zakładaniu i przeprowadzaniu

na nich ciągów drenażowych przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary,

gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a

także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych

do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także prac związanych z konserwacją

lub usuwaniem awarii, wojewoda, w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie

budowy obiektu energetyki jądrowej, ograniczy sposób korzystania z nieruchomości przez

udzielenie zezwolenia na wejście na teren nieruchomości oraz zakładanie i przeprowadzenie

na nieruchomości tych ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, a także innych podziemnych,

naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń. Przepisy art. 124 ust. 2 i 4-8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.

2.

Decyzje w zakresie odszkodowania wydaje wojewoda. Decyzja jest niezaskarżalna.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1.

W przypadku gdy inwestycja w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej wymaga przejścia

przez tereny wód płynących, dróg publicznych lub tereny linii kolejowej, inwestor

jest uprawniony do zajęcia tego terenu na czas realizacji i eksploatacji inwestycji.

Inwestor przed planowanym zajęciem tego terenu uzgadnia, w drodze pisemnego porozumienia,

z odpowiednimi podmiotami, o których mowa w art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, z zarządcą drogi lub z zarządcą infrastruktury kolejowej zakres, termin i warunki

zajęcia tego terenu.

2.

Grunty pokryte wodami, stanowiące własność Skarbu Państwa, niezbędne do realizacji

i eksploatacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, oddaje się

inwestorowi na czas prowadzenia i eksploatacji inwestycji w użytkowanie, za opłatą

roczną, na zasadach określonych w art. 261 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

1.

Ustanowienie użytkowania wieczystego gruntu oraz przeniesienie własności znajdujących

się na nim budynków, innych urządzeń lub lokali na rzecz inwestora następuje na jego

wniosek złożony po uzyskaniu decyzji zasadniczej, o której mowa w art. 22 ust. 1.

2.

Wojewoda zawiera umowę o ustanowienie użytkowania wieczystego w terminie 30 dni licząc

od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

1.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zarządzające, na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, nieruchomościami objętymi pozwoleniem na budowę inwestycji w zakresie budowy obiektu

energetyki jądrowej, są obowiązane do dokonania wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia

w terminie oraz na warunkach ustalonych w odrębnym porozumieniu między Państwowym

Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a inwestorem.

2.

Jeżeli w terminie miesiąca od dnia wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji

w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, nie dojdzie do zawarcia porozumienia,

o którym mowa w ust. 1, inwestor może wystąpić z wnioskiem do właściwego wojewody

o ustalenie terminu oraz warunków wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia, w

drodze decyzji. Organem wyższego stopnia w sprawie, o której mowa w zdaniu pierwszym,

jest minister właściwy do spraw środowiska.

3.

Drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewów, o której mowa w ust. 1, staje się, nieodpłatnie

własnością Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

4.

Koszty wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia w zakresie przekraczającym wartość

drewna ponosi inwestor.

Do gruntów rolnych i leśnych objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w

zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej nie stosuje się przepisów o ochronie gruntów

rolnych i leśnych.

1.

Organem wyższego stopnia w sprawach określonych w niniejszym rozdziale jest minister

właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,

z zastrzeżeniem art. 31 ust. 2.

2.

Strona niezadowolona z przyznanego jej odszkodowania na podstawie przepisów niniejszego

rozdziału, w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej decyzji o odszkodowaniu, może

wnieść powództwo do sądu powszechnego. Wniesienie powództwa nie wstrzymuje wykonania

decyzji.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przy czym ilekroć w przepisach tej ustawy jest mowa o decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego, rozumie się przez to także decyzję o ustaleniu lokalizacji

inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.

1.

Właściwe organy wydają decyzję, o której mowa w art. 7 ust. 1, art. 11 ust. 1, art.

15 ust. 1, art. 17 ust. 1 oraz art. 18, w pierwszej instancji, w terminie 30 dni od

dnia wszczęcia postępowania, z zastrzeżeniem art. 19 ust. 1 oraz art. 20 ust. 3. Przepis art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się.

2.

W przypadku niewydania decyzji odpowiednio w terminie, o którym mowa w ust. 1, lub

w terminie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 lub w art. 20 ust. 3, organ wyższego stopnia

wymierza właściwemu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie,

karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu

państwa.

3.

Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa

w ust. 2. W przypadku nieuiszczenia kary, o której mowa w ust. 2, podlega ona ściągnięciu

w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Decyzje administracyjne, o których mowa w art. 11 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 17

ust. 1 oraz art. 19 ust. 1, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

1.

Odwołanie od decyzji, o której mowa w niniejszej ustawie, z zastrzeżeniem decyzji,

o której mowa w art. 20 ust. 1, wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji

stronie albo w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o wydaniu decyzji.

2.

Odwołanie od decyzji, o której mowa w niniejszej ustawie, powinno zawierać zarzuty

odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania

oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

3

Odwołanie od decyzji, o której mowa w niniejszej ustawie, rozpatruje się w terminie

14 dni.

3a

Do odwołania od decyzji, o której mowa w niniejszej ustawie, przepisu art. 135 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się, z wyjątkiem odwołania od decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1,

w przypadku gdy odwołanie zawiera wskazanie niezgodności tej decyzji z decyzją o środowiskowych

uwarunkowaniach lub nieuwzględnienia postanowień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

4.

W postępowaniu przed organem wyższego stopnia oraz przed sądem administracyjnym nie

można uchylić decyzji, o której mowa w niniejszej ustawie, w całości ani stwierdzić

jej nieważności, gdy wadą dotknięta jest tylko część decyzji dotycząca części inwestycji

w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, nieruchomości lub działki.

5.

Organ, rozpatrując odwołanie, przeprowadza postępowanie wyjaśniające w całości lub

w znacznej części, jeżeli pomimo uprzedniego uchylenia decyzji i przekazania sprawy

do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji postępowanie to nie zostało

przeprowadzone.

6.

W postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej,

o której mowa w niniejszej ustawie, nie stosuje się art. 159 Kodeksu postępowania administracyjnego.

1.

Do skarg na decyzje, o których mowa w niniejszej ustawie, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z 2020 r. poz. 2299 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54 i 159), z wyłączeniem art. 61 § 3 tej ustawy, oraz z zastrzeżeniem przepisów niniejszej

ustawy, z tym że

1)

przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania

skargi;

2)

skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią

na skargę.

2.

Termin rozpatrzenia skargi kasacyjnej wynikającej z realizacji inwestycji w zakresie

obiektu energetyki jądrowej wynosi 2 miesiące od jej wniesienia.

3

Wyłączenie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy skarg na decyzje o

1)

środowiskowych uwarunkowaniach;

2)

pozwoleniu na budowę w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, w ramach których

wydano postanowienie, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko.

4

Do skarg na decyzje o pozwoleniu na budowę w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej,

wniesionych na podstawie art. 86g ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 86g ust. 8 tej ustawy.

5

Do skarg na decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się terminów, o których

mowa w art. 86f ust. 2-4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko.

1.

Nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności

tej decyzji został złożony po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna,

a inwestor rozpoczął budowę. Przepis art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

1a

Nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie

budowy obiektu energetyki jądrowej, jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności tej

decyzji został złożony po upływie 60 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna,

a inwestor rozpoczął budowę. Przepis art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

2.

W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie

budowy obiektu energetyki jądrowej, sąd administracyjny po upływie 30 dni od dnia

rozpoczęcia budowy może stwierdzić jedynie, że decyzja narusza prawo z przyczyn wskazanych

w art. 145 lub art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego.

2a

W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o pozwoleniu na budowę w zakresie budowy

obiektu energetyki jądrowej sąd administracyjny po upływie 60 dni od dnia rozpoczęcia

budowy obiektu energetyki jądrowej może stwierdzić jedynie, że decyzja narusza prawo

z przyczyn wskazanych w art. 145 § 1 lub art. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

2b

Przepisów ust. 1a i 2a nie stosuje się w przypadku niezgodności decyzji o pozwoleniu

na budowę w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej z

1)

decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach lub

2)

postanowieniem, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko.

2c

Przepisy ust. 1a, 2a i 2b stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na prace

przygotowawcze.

3.

W przypadku stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w

zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej albo stwierdzenia, że decyzja ta została

wydana z naruszeniem prawa, naprawienie szkody powstałej w wykonaniu tej decyzji może

nastąpić wyłącznie przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na rzecz poszkodowanego.

4

Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie

budowy obiektu energetyki jądrowej oraz do decyzji o pozwoleniu na prace przygotowawcze.

1.

Organ, który wydał decyzję określoną w art. 7 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 15 ust.

1 i art. 17 ust. 1, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została

wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, który spełnia warunki,

o których mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 i 2, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte

w tej decyzji.

2.

Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji, o których mowa w ust. 1, są jedynie

podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.

Do zamówień udzielanych w związku z przygotowaniem, realizacją i finansowaniem inwestycji

w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.

1.

Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu złożenia ofert, zamawiający

wzywa do wniesienia wadium w dodatkowym terminie. Po bezskutecznym upływie tego terminu

zamawiający wyklucza wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia.

2

W przypadku gdy w określonym terminie wykonawcy nie złożyli wymaganych przez zamawiającego

podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa

w art. 7 pkt 17 lub 20 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, lub nie złożyli pełnomocnictw, albo złożyli wymagane przez zamawiającego środki

dowodowe, o których mowa w art. 7 pkt 17 i 20 tej ustawy, zawierające błędy, lub złożyli

wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa ich do złożenia odpowiednio podmiotowych

środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych lub pełnomocnictw, w wyznaczonym

terminie, nie więcej niż trzykrotnie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie

zamawiającego środki dowodowe powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków

udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty

budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym

upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin

składania ofert.

3

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na trzecie

wezwanie, o którym mowa w ust. 2, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych

środków dowodowych, o których mowa w art. 7 pkt 17 lub 20 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego

stronie.

4.

Zamawiający może, nie więcej niż dwukrotnie, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu

związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 90 dni.

5.

(uchylony)

6

Zamawiający może określić w ogłoszeniu o zamówieniu inne niż wymienione w art. 255 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych przesłanki unieważnienia postępowania, w szczególności możliwość unieważnienia postępowania,

w przypadku gdy złożono tylko jedną ofertę lub wystąpiła istotna zmiana okoliczności

powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie

zamawiającego, lub zamawiający nie uzyskał środków, które zamierzał przeznaczyć na

sfinansowanie całości lub części zamówienia. Zastosowanie przesłanek, o których mowa

w zdaniu pierwszym, nie może utrudniać uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców

lub przejrzystości. Zastrzeżenie unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

jest nieważne.

7.

(uchylony)

8

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówień udzielanych w celu realizacji inwestycji

w zakresie budowy elektrowni jądrowych, których przedmiotem są świadczenia okresowe

lub ciągłe, na okres dłuższy niż 4 lata.

1.

Jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie negocjacji z

ogłoszeniem, zamawiający może

1)

określić w ogłoszeniu o zamówieniu, przy zastosowaniu kryterium ceny i innych kryteriów

odnoszących się do przedmiotu zamówienia, względną wagę kryteriów oceny ofert albo

porządek kryteriów oceny ofert według ich ważności, jeżeli przedstawienie wag nie

jest możliwe, lub

2)

zaprosić do składania ofert wstępnych wykonawców, którzy spełniają warunki udziału

w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu nie mniejszej niż 3, lub

3)

wymagać, aby oferty wstępne zawierały wstępne ceny, lub

4)

odstąpić od zapraszania do składania ofert wstępnych, lub

5)

prowadzić negocjacje dotyczące wszystkich warunków zamówienia.

2

W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się art. 159 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 11 września

2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

3.

Wstępna cena, o której mowa w ust. 1 pkt 3, nie ma charakteru wiążącego.

4.

Oferty wstępne złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia mają charakter poufny

i nie podlegają udostępnieniu.

5.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, zamawiający może zaprosić do negocjacji

wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej

w ogłoszeniu nie mniejszej niż 3. Przepisów art. 160 ust. 1, art. 162 ust. 1, art. 163 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

- Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.art. 160 ust. 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień

publicznych stosuje się odpowiednio.

1.

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono co najmniej dwie oferty niepodlegające

odrzuceniu, zamawiający może przeprowadzić aukcję elektroniczną.

2.

Aukcja elektroniczna może być jednoetapowa lub wieloetapowa.

1.

Przedsiębiorca może wykonywać prace lub świadczyć usługi na terenie budowy obiektu

energetyki jądrowej pod warunkiem przekazania inwestorowi, na co najmniej 30 dni przed

rozpoczęciem wykonywania prac lub świadczenia usług na terenie budowy, danych pozwalających

na identyfikację tego przedsiębiorcy oraz pracowników zatrudnionych przez niego w

celu wykonywania tych prac lub świadczenia usług.

2.

Dane, o których mowa w ust. 1, obejmują

1)

nazwę i adres siedziby albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy;

2)

numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca

taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3)

numer REGON;

4)

dane, o których mowa w ust. 3, dotyczące członków organów zarządzających oraz udziałowców

- w przypadku przedsiębiorców niemających siedziby na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej.

3.

Dane, o których mowa w ust. 1, dotyczące pracownika obejmują

1)

imię, nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia;

2)

adres miejsca zamieszkania;

3)

numer PESEL, a w przypadku pracownika posiadającego obywatelstwo innego państwa, serię

i numer paszportu lub w stosunku do obywateli innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej

lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, serię i numer innego dokumentu potwierdzającego

obywatelstwo i tożsamość.

1.

Inwestor gromadzi i przechowuje dane, o których mowa w art. 45 ust. 2 i 3, w sposób

umożliwiający ich udostępnienie na żądanie służb lub organów uprawnionych na podstawie

odrębnych przepisów do występowania do administratora zbioru danych osobowych z żądaniem

ich przekazania.

2.

Inwestor udostępnia służbom lub organom, o których mowa w ust. 1, dane, o których

mowa w art. 45 ust. 2 i 3, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego żądania.

Inwestor jest obowiązany do zorganizowania systemu kontroli dostępu na teren budowy

obiektu energetyki jądrowej, uniemożliwiający wstęp na ten teren osobom innym niż

te, których dane zostały mu przekazane zgodnie z art. 45 ust. 1, osobom upoważnionym

na podstawie odrębnych przepisów oraz służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy.

Inwestor jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania

go wobec służb lub organów, o których mowa w art. 46 ust. 1.

1.

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w przypadku powzięcia informacji o możliwości

wystąpienia sytuacji kryzysowej będącej skutkiem zdarzenia o charakterze terrorystycznym,

zagrażającego realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej,

może udzielać zaleceń inwestorowi, którego inwestycja jest zagrożona tymi zdarzeniami

oraz przekazywać mu niezbędne informacje służące przeciwdziałaniu zagrożeniom.

2.

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o podjętych działaniach, o których mowa w

ust. 1, informuje dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

1.

Gmina, na terenie której jest zlokalizowana elektrownia jądrowa lub jej część, z zastrzeżeniem

ust. 3 i 4, uiszcza na rzecz gmin z nią graniczących opłatę w wysokości równej 50%

podatku od nieruchomości uiszczonego przez podatników tego podatku od elektrowni jądrowej

lub jej części dla której wydano pozwolenie na użytkowanie zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.

Opłata, o której mowa w ust. 1, jest dzielona w częściach równych pomiędzy wszystkie

gminy graniczące z gminą na terenie której zlokalizowana jest elektrownia jądrowa

lub jej część i wpłacana na rachunki budżetu każdej z graniczących gmin w terminie

do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uiszczony został podatek

od nieruchomości.

3.

Opłata, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje gminie, na terenie której znajduje

się część elektrowni jądrowej lub inna elektrownia jądrowa lub jej część.

4.

W przypadku gdy elektrownia jądrowa lub jej część jest zlokalizowana na terenie więcej

niż jednej gminy opłata, o której mowa w ust. 1, uiszczana jest przez każdą z tych

gmin na rzecz wszystkich gmin z nimi graniczących.

1.

Opłata, o której mowa w art. 50 ust. 1, stanowi dochód własny gminy.

2.

Do wyliczenia części subwencji ogólnej dla gmin oraz wpłat do budżetu państwa, o których

mowa w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

(Dz. U. z 2021 r. poz. 38 i 694), przyjmuje się dochód z tytułu podatku od nieruchomości, który gmina uzyskała od

elektrowni jądrowej w wysokości pomniejszonej o opłatę przekazaną na rzecz gmin z

nią graniczących, o której mowa w art. 50 ust. 1.

3.

W celu ustalenia części subwencji ogólnej oraz wpłat, o których mowa w ustawie wymienionej

w ust. 2, przyjmuje się dochody, które gmina może uzyskać z podatku od nieruchomości

od elektrowni jądrowej, stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące

w danym roku oraz skutki finansowe wynikające z zastosowania przewidzianych w przepisach

prawa podatkowego innych ulg podatkowych i ulg w spłacie zobowiązań podatkowych -

w wysokości 50% skutków finansowych tych ulg.

4.

Do wyliczenia części subwencji ogólnej dla gmin oraz wpłat do budżetu państwa, o których

mowa w ustawie wymienionej w ust. 2, przyjmuje się wpływy z opłaty, o której mowa

w art. 50 ust. 1.

1.

Status inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej

nadaje minister właściwy do spraw energii, w drodze decyzji, na wniosek inwestora

inwestycji towarzyszącej.

2.

Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera szczegółowy opis planowanej inwestycji wraz

z uzasadnieniem konieczności jej realizacji w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji

obiektu energetyki jądrowej.

3.

Inwestor w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej jest stroną postępowania o

nadanie statusu inwestycji towarzyszącej.

Do realizacji inwestycji towarzyszących przepisy rozdziałów 2, 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

Przepisów art. 11-14 i art. 17 nie stosuje się.

1.

Kto, będąc do tego zobowiązanym nie wykonał ciążącego na nim obowiązku gromadzenia

i przechowywania danych, o których mowa w art. 45,

podlega karze grzywny.

2.

Tej samej karze podlega ten, kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, o którym mowa

w art. 47, umożliwił osobom nieuprawnionym wstęp na teren budowy obiektu energetyki

jądrowej.

Kto, będąc do tego zobowiązanym, nie wykonał obowiązku przekazania danych, o których

mowa w art. 45 ust. 2 i 3,

podlega karze grzywny.

Kto, na żądanie służb lub organów, o których mowa w art. 46 ust. 1, nie udostępnia

w terminie danych, o których mowa w art. 45 ust. 2 i 3, lub udostępnia dane lub informacje

fałszywe,

podlega karze grzywny.

Orzekanie w sprawach określonych w art. 54-56 następuje w trybie przepisów o postępowaniu

w sprawach o wykroczenia.

1.

Karze pieniężnej podlega inwestor, który

1)

nie wykonuje obowiązku gromadzenia i przechowywania danych, o którym mowa w art. 46;

2)

nie wykonuje obowiązku zorganizowania systemu kontroli dostępu na teren budowy obiektu

energetyki jądrowej, o którym mowa w art. 47.

2.

Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza, w drodze decyzji, minister właściwy

do spraw energii.

3.

Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 1 000 000 zł.

4.

Ustalając wysokość kary pieniężnej, minister właściwy do spraw energii uwzględnia

stopień oraz okoliczności naruszenia obowiązków.

5.

Kara pieniężna jest płatna na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu na

miejsce lokalizacji inwestycji.

6.

Kary pieniężne podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym

w administracji.

(pominięte)

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.

1.

Do postępowań o udzielenie zamówienia, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 89,

wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

2.

Do konkursów, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 89, rozpoczętych i niezakończonych

przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

1.

Do umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów ramowych, o których mowa w ustawie

uchylanej w art. 89, zawartych

1)

przed dniem 1 stycznia 2021 r.,

2)

po dniu 31 grudnia 2020 r., w następstwie postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych

przed dniem 1 stycznia 2021 r.

- stosuje się przepisy dotychczasowe.

2.

Do udzielenia zamówienia publicznego na podstawie umowy ramowej, o której mowa w ustawie

uchylanej w art. 89, zawartej

1)

przed dniem 1 stycznia 2021 r.,

2)

po dniu 31 grudnia 2020 r., w następstwie postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych

przed dniem 1 stycznia 2021 r.

- stosuje się przepisy dotychczasowe.

3.

Do dynamicznego systemu zakupów, o którym mowa w ustawie uchylanej w art. 89, ustanowionego

przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

4.

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po dniu 31 grudnia

2020 r. na podstawie ustawy, o której mowa w art. 1, w następstwie postępowań lub

konkursów wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r., na podstawie ustawy uchylanej

w art. 89, zamawiający może udzielić zamówienia innego niż zamówienie publiczne w

dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie

1)

negocjacji z ogłoszeniem lub dialogu konkurencyjnego, jeżeli w postępowaniu prowadzonym

uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego wszystkie

oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 89, lub

zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy uchylanej

w art. 89;

2)

negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu

nieograniczonego lub przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty albo wszystkie oferty

zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy uchylanej w art. 89, ze

względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, lub wszyscy wykonawcy zostali

wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób

zmienione;

3)

negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art. 110

ustawy uchylanej w art. 89, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia

co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych;

4)

zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu

nieograniczonego lub przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty albo wszystkie oferty

zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy uchylanej w art. 89, ze

względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, lub wszyscy wykonawcy zostali

wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób

zmienione;

5)

zamówienia z wolnej ręki, jeżeli przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art. 110

ustawy uchylanej w art. 89, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji w trybie

zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej.

5.

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w ust.

4 pkt 1, zamawiający może odstąpić od publikacji ogłoszenia o zamówieniu, jeżeli zaprosi

do negocjacji lub dialogu wyłącznie wszystkich wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu

i spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz w prowadzonym uprzednio postępowaniu

w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego złożyli oferty w terminie

i w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub

przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez

zamawiającego, i oferty te nie zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3,

5, 7a i 7b ustawy uchylanej w art. 89. Do tych postępowań przepisy art. 154 ust. 2

i 3, art. 155 ust. 2 pkt 2 i art. 156 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje

się odpowiednio.

6.

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

wszczętych po dniu 31 grudnia 2020 r. na podstawie ustawy, o której mowa w art. 1,

w następstwie postępowań wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r., na podstawie ustawy

uchylanej w art. 89, zamawiający może udzielić zamówienia w trybie

1)

negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym

uprzednio w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem lub dialogu konkurencyjnego

nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone

żadne oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt

2 ustawy uchylanej w art. 89, ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia,

lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia

nie zostały w istotny sposób zmienione;

2)

negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu

ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem lub dialogu konkurencyjnego wszystkie oferty

zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 89, lub zamawiający

unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy uchylanej w art.

89, pod warunkiem że pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione

i zamawiający zaprosi do negocjacji wyłącznie wszystkich wykonawców, którzy nie podlegają

wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz w prowadzonym uprzednio

postępowaniu w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem lub dialogu

konkurencyjnego złożyli oferty w terminie i w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi

oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej określonymi przez zamawiającego, i oferty te nie zostały odrzucone

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3, 5, 7a i 7b ustawy uchylanej w art. 89.

1.

Do postępowań odwoławczych i postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do

sądu, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 89, wszczętych i niezakończonych przed

dniem 1 stycznia 2021 r., oraz do właściwości sądów w sprawach skarg wniesionych przed

dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

2.

Do postępowań odwoławczych oraz postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi

do sądu, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 89, wszczętych po dniu 31 grudnia

2020 r., dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia

2021 r., stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1.

3.

Do zakończenia postępowań odwoławczych, o których mowa w ust. 1, właściwa jest Krajowa

Izba Odwoławcza, o której mowa w art. 473 ustawy, o której mowa w art. 1.

4.

Czynności w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, pozostają skuteczne, jeżeli zostały

dokonane z zachowaniem przepisów dotychczasowych.

5.

W przypadku postępowań odwoławczych oraz postępowań toczących się wskutek wniesienia

skargi do sądu, o których mowa w ust. 1, odpowiednio wpis uiszczony w wysokości określonej

w przepisach wydanych na podstawie art. 198 pkt 2 ustawy uchylanej w art. 89, oraz

opłata uiszczona w wysokości określonej w art. 34 ustawy zmienianej w art. 39, w brzmieniu

dotychczasowym, nie podlegają zwrotowi.

1.

W przypadku zamówień publicznych udzielonych

1)

przed dniem 1 stycznia 2021 r.,

2)

po dniu 31 grudnia 2020 r., w następstwie postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych

przed dniem 1 stycznia 2021 r.

- zamawiającemu oraz wykonawcy przysługuje prawo złożenia wniosku o prowadzenie mediacji

lub inne polubowne rozwiązanie sporu, o którym mowa w art. 591 ust. 1 ustawy, o której

mowa w art. 1, jeżeli do dnia złożenia wniosku nie wnieśli powództwa na podstawie

przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm..

2.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu art. 593 ustawy, o której

mowa w art. 1.

1.

Do kontroli udzielania zamówień publicznych wszczętych na podstawie ustawy uchylanej

w art. 89 i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

2.

Czynności dokonane w toku kontroli, o których mowa w ust. 1, pozostają skuteczne,

jeżeli zostały dokonane z zachowaniem przepisów dotychczasowych.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem

1)

art. 85 pkt 5, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

2)

art. 88, który wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 r.