Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

1)

w art. 3 pkt 20 otrzymuje brzmienie

„

20)

obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu

obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym

obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

”

;

2)

w art. 9

a)

ust. 1-3 otrzymują brzmienie

„

1.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,

o których mowa w art. 7. Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub

bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego

budownictwa wielorodzinnego - ograniczenia dostępności dla potrzeb osób ze szczególnymi

potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności

osobom ze szczególnymi potrzebami, oraz nie może powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych

i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych.

2.

Zgody na odstępstwo, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy

techniczno-budowlane, udziela albo odmawia udzielenia, w drodze postanowienia, organ

administracji architektoniczno-budowlanej, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na

budowę albo decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

3.

Wniosek do ministra, o którym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do udzielenia

zgody na odstępstwo organ administracji architektoniczno-budowlanej składa przed wydaniem

decyzji o pozwoleniu na budowę albo decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Wniosek

zawiera

1)

charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub

terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie

- również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej

i projektowanej zabudowy;

2)

opinię organu wnioskującego wraz ze szczegółowym uzasadnieniem o konieczności wprowadzenia

odstępstwa;

3)

propozycje rozwiązań zamiennych;

4)

w przypadku obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji

zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną

konserwatorską - pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie wnioskowanego

odstępstwa;

5)

w przypadku odstępstwa od przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego

a)

ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz

b)

postanowienie wyrażające zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do

wymagań ochrony przeciwpożarowej, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, 1518 i 1593 oraz z 2020 r. poz. 471) - w przypadku obiektów budowlanych istotnych ze względu na konieczność zapewnienia

ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub

innym miejscowym zagrożeniem, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej;

6)

w przypadku odstępstw dotyczących wymagań higienicznych i zdrowotnych - pozytywną

opinię w zakresie proponowanych rozwiązań państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

”

,

b)

dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu

„

5.

Odstępstwa, o którym mowa w ust. 1, nie dopuszcza się w postępowaniach, o których

mowa w rozdziale 5a.

6.

W przypadku nadbudowy, rozbudowy, przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania istniejących

obiektów budowlanych oraz w przypadku dostosowywania tych obiektów do wymagań ochrony

przeciwpożarowej, w szczególności przy usuwaniu stanu zagrożenia życia ludzi, rozwiązania

zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej stosuje się na podstawie zgody

udzielonej w postanowieniu, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, bez wymogu uzyskiwania zgody na odstępstwo, o której mowa w ust. 2.

”

;

3)

w art. 11 dodaje się ust. 3 w brzmieniu

„

3.

Właściwi ministrowie, wydając rozporządzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, kierują

się potrzebą zapewnienia ochrony zdrowia ludzi lub zwierząt.

”

;

4)

w art. 12

a)

w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie

„

1)

projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz

sprawowanie nadzoru autorskiego;

”

,

b)

w ust. 3a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie

„

Właściwa izba samorządu zawodowego prowadzi postępowanie kwalifikacyjne na wniosek

osoby ubiegającej się o uprawnienia budowlane. Postępowanie, o którym mowa w zdaniu

poprzednim, składa się z dwóch etapów

”

,

c)

ust. 4e otrzymuje brzmienie

„

4e.

Egzamin jest przeprowadzany co najmniej dwa razy w roku, w terminach ustalanych przez

właściwą izbę samorządu zawodowego, przy czym część pisemna egzaminu odbywa się we

wszystkich okręgowych izbach właściwej izby, w tym samym dniu i o tej samej godzinie.

”

;

5)

w art. 13 w ust. 4 skreśla się wyrazy „i 6”;

6)

w art. 14 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu

„

2a.

Uzyskanie specjalizacji techniczno-budowlanej wymaga odbycia pięcioletniej praktyki

w zawodzie w zakresie specjalizacji w ramach posiadanych uprawnień budowlanych bez

ograniczeń

1)

przy sporządzaniu projektów - w przypadku specjalizacji do projektowania;

2)

na budowie - w przypadku specjalizacji do kierowania robotami budowlanymi.

”

;

7)

w art. 20

a)

w ust. 1

-

pkt 1a otrzymuje brzmienie

„

1a)

zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu budowlanego osób posiadających

uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności;

”

,

-

po pkt 1a dodaje się pkt 1aa w brzmieniu

„

1aa)

wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez osoby, o których mowa w pkt 1a,

opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektu budowlanego,

oraz zapewnienie zgodności projektu technicznego z projektem zagospodarowania działki

lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym;

”

,

b)

ust. 2 otrzymuje brzmienie

„

2.

Projektant zapewnia sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego oraz technicznego

pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.

”

,

c)

uchyla się ust. 4;

8)

art. 29 otrzymuje brzmienie

„

Art. 29.

1.

Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa

w art. 30, budowa

1)

wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania

mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;

2)

sieci

a)

elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,

b)

wodociągowych,

c)

kanalizacyjnych,

d)

cieplnych,

e)

gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;

3)

wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji

transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m

4)

obiektów budowlanych, niewymienionych w pkt 2, 3 i 5-30 oraz w ust. 2, usytuowanych

na terenach zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej lub ministra

właściwego do spraw wewnętrznych, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, zamieszkania

zbiorowego oraz użyteczności publicznej;

5)

oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m

6)

zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m

7)

tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych

do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce - w terminie określonym w zgłoszeniu,

ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w

zgłoszeniu;

8)

pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do

dna akwenu, do 2,50 m;

9)

instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7

m

10)

kanalizacji kablowej;

11)

zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach;

12)

obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej

ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze

(Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1214 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284) w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów;

13)

obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej

1 m poza śródlądowymi drogami wodnymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów

przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;

14)

wolno stojących

a)

parterowych budynków gospodarczych,

b)

garaży,

c)

wiat

- o powierzchni zabudowy do 35 m

15)

przydomowych

a)

ganków,

b)

oranżerii (ogrodów zimowych)

- o powierzchni zabudowy do 35 m

16)

wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki

przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m

17)

parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m

18)

gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m

19)

stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, sytuowanych

na obszarze Natura 2000;

20)

boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;

21)

ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m;

22)

przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy powyżej 35 m

23)

przyłączy

a)

elektroenergetycznych,

b)

wodociągowych,

c)

kanalizacyjnych,

d)

gazowych,

e)

cieplnych,

f)

telekomunikacyjnych

- z zastrzeżeniem art. 29a;

24)

kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 471), w pasie drogowym w ramach przebudowy drogi;

25)

stacji ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, 1495, 1527 i 1716 oraz z 2020 r. poz. 284), z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego w rozumieniu

art. 2 pkt 3 tej ustawy;

26)

niecek dezynfekcyjnych, w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem;

27)

podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych;

28)

obiektów małej architektury w miejscach publicznych;

29)

obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową

w ramach istniejącej działki siedliskowej

a)

płyt do składowania obornika,

b)

szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę,

c)

naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 30 m

d)

silosów na kiszonkę;

30)

stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m

2.

Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30,

budowa

1)

obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową

w ramach istniejącej działki siedliskowej

a)

parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m

b)

suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m

2)

wiat o powierzchni zabudowy do 50 m

3)

wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m

4)

altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2176 oraz z 2020 r. poz. 471);

5)

wiat przystankowych i peronowych;

6)

parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m

7)

stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, z wyjątkiem

sytuowanych na obszarze Natura 2000;

8)

gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m

9)

wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;

10)

parkometrów z własnym zasilaniem;

11)

zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach;

12)

przepustów o przekroju wewnętrznym do 0,85 m

13)

przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m

14)

obiektów budowlanych będących urządzeniami melioracji wodnych;

15)

opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień

brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych,

niestanowiących konstrukcji oporowych;

16)

pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;

17)

telekomunikacyjnych linii kablowych;

18)

urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby

hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej

a)

posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych,

b)

punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych,

c)

piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;

19)

obiektów małej architektury, z wyjątkiem obiektów małej architektury w miejscach publicznych;

20)

ogrodzeń o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m;

21)

obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych,

położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu

robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;

22)

tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących

jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;

23)

znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych

i rezerwatów przyrody;

24)

poligonowych obiektów budowlanych, w szczególności stanowisk obronnych, przepraw,

budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych oraz obiektów

kontenerowych, lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych przez Ministra

Obrony Narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem obozowisk polowych

oraz umocnień terenu do pozoracji bezpośredniego prowadzenia walki;

25)

obudowy ujęć wód podziemnych;

26)

punktów ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego w rozumieniu

art. 2 pkt 3 tej ustawy;

27)

urządzeń sytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, wraz z fundamentami, konstrukcjami

wsporczymi oraz przynależnymi elementami wyposażenia

a)

służących do zarządzania drogami, w tym do wdrażania inteligentnych systemów transportowych,

b)

służących do zarządzania ruchem drogowym, w tym urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

c)

o których mowa w art. 13o ust. 1 i art. 20g ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

28)

bankomatów, biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, automatów przechowujących

przesyłki lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości

do 3 m włącznie;

29)

obiektów kontenerowych wraz z instalacjami i przyłączami oraz związanych z nimi sieciami

a)

elektroenergetycznymi,

b)

wodociągowymi,

c)

kanalizacji sanitarnej,

d)

cieplnymi

- lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych decyzją Ministra Obrony Narodowej;

30)

naziemnych zbiorników będących obiektami budowlanymi, służących do przechowywania

paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, o pojemności do 5 m

31)

przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy do 35 m

32)

stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m

3.

Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa

w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na

1)

przebudowie

a)

przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych,

o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę,

na której budynek jest usytuowany,

b)

obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 9, 11-13 oraz 30,

c)

sieci gazowych oraz sieci elektroenergetycznych innych niż wymienione w ust. 1 pkt

2 lit. a i e,

d)

dróg, torów i urządzeń kolejowych,

e)

polegającej na dociepleniu budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25

m,

f)

instalacji odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej

nie większej niż 1 MW wykorzystujących hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej

w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(Dz. U. z 2020 r. poz. 261 i 284);

2)

remoncie

a)

budowli, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,

b)

budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę - w zakresie

przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych;

3)

instalowaniu

a)

na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej

urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych,

a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających, o wysokości

powyżej 3 m,

b)

krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania

zbiorowego,

c)

tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych

poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,

d)

wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych,

e)

mikroinstalacji biogazu rolniczego, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

4.

Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30,

wykonywanie robót budowlanych polegających na

1)

przebudowie

a)

budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz budynków

mieszkalnych jednorodzinnych z wyłączeniem przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów

konstrukcyjnych,

b)

obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 4-8, 10 i 14-29 oraz w ust. 2,

c)

polegającej na dociepleniu budynków o wysokości nieprzekraczającej 12 m,

d)

urządzeń budowlanych;

2)

remoncie

a)

obiektów budowlanych, z wyłączeniem remontu

-

budowli, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę,

-

budynków, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę - w zakresie przegród

zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych,

b)

urządzeń budowlanych;

3)

instalowaniu

a)

na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej

urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych,

a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających, o wysokości

nieprzekraczającej 3 m,

b)

krat na obiektach budowlanych, z wyłączeniem instalowania krat na budynkach mieszkalnych

wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,

c)

pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy

zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń

fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się

obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem

zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem

ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej

Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a,

d)

wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji, z wyłączeniem instalacji gazowych;

4)

utwardzaniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych.

5.

Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa w ust. 1,

lub robót budowlanych, o których mowa w ust. 3, może wystąpić z wnioskiem o wydanie

decyzji o pozwoleniu na budowę.

6.

Decyzji o pozwoleniu na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia

oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia

oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko, z wyłączeniem przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt 17-19.

7.

Roboty budowlane, o których mowa w ust. 1-4, wykonywane

1)

przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków - wymagają decyzji o pozwoleniu

na budowę,

2)

na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - wymagają dokonania zgłoszenia

- przy czym do wniosku o decyzję o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia należy dołączyć

pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

”

;

9)

w art. 29a ust. 1 otrzymuje brzmienie

„

1.

Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 23, lub stacji ładowania, o

których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 25, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii

aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego.

”

;

10)

w art. 30

a)

uchyla się ust. 1 i 1a,

b)

po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu

„

1b.

Zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych dokonuje się organowi administracji

architektoniczno-budowlanej.

”

,

c)

ust. 2 otrzymuje brzmienie

„

2.

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres, miejsce i sposób wykonywania robót budowlanych

oraz termin ich rozpoczęcia.

”

,

d)

po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu

„

2a.

Do zgłoszenia należy dołączyć

1)

oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2;

2)

odpowiednie szkice lub rysunki - w zależności od potrzeb;

3)

pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów

odrębnych ustaw, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie

z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko;

4)

projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji,

wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane w przypadku

a)

budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 9, 23 i 30, oraz

b)

instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. e;

5)

projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego

wymagane uprawnienia budowlane, w przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1

pkt 27 i 28.

”

,

e)

ust. 3 otrzymuje brzmienie

„

3.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej,

o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 9 i 30, oraz instalowania, o którym mowa w art.

29 ust. 3 pkt 3 lit. e, uzgadnia się pod względem ochrony przeciwpożarowej. W przypadku

instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. e, stosuje się ponadto obowiązek

zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a.

”

,

f)

uchyla się ust. 4,

g)

ust. 4b-5 otrzymują brzmienie

„

4b.

Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, należy dołączyć dokumenty,

o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1-4. Organ administracji architektoniczno-budowlanej

po otrzymaniu zgłoszenia dokonuje jego sprawdzenia w zakresie, o którym mowa w art.

35 ust. 1.

4c.

Do zgłoszenia przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania,

o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, należy dołączyć dokumenty, o których

mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4. Organ administracji architektoniczno-budowlanej

po otrzymaniu zgłoszenia dokonuje jego sprawdzenia w zakresie, o którym mowa w art.

35 ust. 1.

5.

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia

zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych

można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł

sprzeciwu w tym terminie.

”

,

h)

ust. 5e otrzymuje brzmienie

„

5e.

W przypadku gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu,

projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany

dotyczący budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, oraz przebudowy, o której

mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust.

3 pkt 3 lit. d, podlegają ostemplowaniu. Organ administracji architektoniczno-budowlanej

dokonuje ostemplowania niezwłocznie po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu.

”

,

i)

w ust. 6

-

pkt 1 otrzymuje brzmienie

„

1)

zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania

decyzji o pozwoleniu na budowę;

”

,

-

pkt 3 otrzymuje brzmienie

„

3)

zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29

ust. 1 pkt 7, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje;

”

,

-

dodaje się pkt 4 w brzmieniu

„

4)

roboty budowlane zostały rozpoczęte z naruszeniem ust. 5.

”

,

j)

w ust. 7

-

wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie

„

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć, w drodze decyzji, o

której mowa w ust. 5, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu

lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może

naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach

zabudowy lub spowodować

”

,

-

pkt 4 otrzymuje brzmienie

„

4)

wprowadzenie, utrwalenie, zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

”

;

11)

w art. 30a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie

„

W przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy,

o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art.

29 ust. 3 pkt 3 lit. d, z wyłączeniem obiektów budowlanych usytuowanych na terenach

zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej, organ administracji architektoniczno-budowlanej

zamieszcza, na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 60 dni, w Biuletynie

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3

dni od dnia

”

;

12)

w art. 31

a)

w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu

„

3)

budynków i budowli zlokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra

Obrony Narodowej, z wyłączeniem obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych

ochroną konserwatorską.

”

,

b)

w ust. 2 w zdaniu drugim po wyrazach „i 6a” dodaje się wyrazy „oraz art. 33 ust. 4 pkt 1”;

13)

w art. 32

a)

w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie

„

Decyzja o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego może być wydana po

uprzednim

”

,

b)

uchyla się ust. 4a,

c)

w ust. 5 uchyla się pkt 3,

d)

w ust. 6 skreśla się zdanie drugie;

14)

w art. 33

a)

w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie

„

1)

trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego

wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek

dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień,

pozwoleń i innych dokumentów;

”

,

b)

uchyla się ust. 3;

15)

w art. 34

a)

po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu

„

2a.

Zakres i treść projektu budowlanego uwzględniają warunki ochrony przeciwpożarowej.

2b.

Uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, o których mowa

w art. 15a, uprawniają do sporządzania projektu budowlanego w zakresie tej specjalności.

”

,

b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie

„

3.

Projekt budowlany zawiera

1)

projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów

projektowych, obejmujący

a)

określenie granic działki lub terenu,

b)

usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w

tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym,

c)

sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,

d)

układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów,

wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i

projektowanej zabudowy terenów sąsiednich,

e)

informację o obszarze oddziaływania obiektu;

2)

projekt architektoniczno-budowlany obejmujący

a)

układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów

budowlanych,

b)

zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczbę projektowanych do

wydzielenia lokali, z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych,

c)

charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych,

d)

opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,

e)

projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym

środowisko,

f)

charakterystykę ekologiczną,

g)

informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub źródłach

ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,

h)

opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia

13 grudnia 2006 r., w tym osób starszych - w przypadku obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 4,

i)

informację o minimalnym udziale lokali mieszkalnych, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 4a - w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych,

j)

postanowienie udzielające zgody na odstępstwo, o którym mowa w art. 9, jeżeli zostało

wydane;

3)

projekt techniczny obejmujący

a)

projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,

b)

charakterystykę energetyczną - w przypadku budynków,

c)

projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,

d)

w zależności od potrzeb - dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki

posadowienia obiektów budowlanych,

e)

inne opracowania projektowe;

4)

w zależności od potrzeb - w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej - oświadczenie

właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami

o drogach publicznych;

5)

opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2

pkt 1.

”

,

c)

ust. 3b otrzymuje brzmienie

„

3b.

Przepisów ust. 3 pkt 2 i 3 nie stosuje się do projektu budowlanego budowy lub przebudowy

urządzeń budowlanych oraz podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli całość problematyki

może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu.

”

,

d)

po ust. 3b dodaje się ust. 3c i 3d w brzmieniu

„

3c.

Projekt techniczny musi być zgodny z projektem zagospodarowania działki lub terenu

oraz projektem architektoniczno-budowlanym.

3d.

Do projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego

oraz projektu technicznego dołącza się

1)

kopię decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzającemu, jeżeli jest

wymagany, uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności potwierdzoną za zgodność

z oryginałem przez sporządzającego projekt;

2)

kopię zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnego na dzień

a)

opracowania projektu - w przypadku projektanta,

b)

sprawdzenia projektu - w przypadku projektanta sprawdzającego;

3)

oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie

z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

”

,

e)

ust. 4 i 4a otrzymują brzmienie

„

4.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany

podlegają zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę.

4a.

Zatwierdzeniu podlegają trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu

oraz projektu architektoniczno-budowlanego, z których jeden egzemplarz przeznaczony

jest dla inwestora, jeden egzemplarz dla organu zatwierdzającego projekt oraz jeden

egzemplarz dla właściwego organu nadzoru budowlanego.

”

,

f)

w ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie

„

Inwestor, spełniający warunki do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, może żądać

wydania odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu

lub projektu architektoniczno-budowlanego poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu

na budowę.

”

;

16)

w art. 35

a)

w ust. 1

-

wprowadzenie do wyliczenia i pkt 1 otrzymują brzmienie

„

Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu

projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego

organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza

1)

zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego

z

a)

ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa

miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku

braku miejscowego planu,

b)

wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko,

c)

ustaleniami uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej;

”

,

-

pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie

„

3)

kompletność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego,

w tym dołączenie

a)

wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,

b)

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust.

1 pkt 1b,

c)

kopii zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7, dotyczącego projektanta i projektanta

sprawdzającego,

d)

oświadczeń, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 9 i 10;

4)

posiadanie przez projektanta i projektanta sprawdzającego odpowiednich uprawnień budowlanych

oraz aktualność zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7.

”

,

b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie

„

3.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie określonym w ust. 1 organ administracji

architektoniczno-budowlanej nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych

nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia.

”

,

c)

ust. 5 otrzymuje brzmienie

„

5.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia

projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego

i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę

1)

w przypadku niewykonania, w wyznaczonym terminie, postanowienia, o którym mowa w ust.

3;

2)

w przypadku wykonywania robót budowlanych przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na

budowę;

3)

jeżeli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu, znajduje

się obiekt budowlany, w stosunku do którego wydano ostateczną decyzję o nakazie rozbiórki.

”

,

d)

w ust. 6 w pkt 2 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 3 w brzmieniu

„

3)

w zakresie realizacji inwestycji zlokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych

decyzją Ministra Obrony Narodowej, służących bezpieczeństwu i obronności państwa,

w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji

”

;

17)

w art. 36a

a)

ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie

„

1.

Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu

oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu

na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę

wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.

1a.

Istotne odstąpienie od projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego

złożonego wraz ze zgłoszeniem budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, lub

przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym

mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, wobec którego organ administracji architektoniczno-budowlanej

nie wniósł sprzeciwu, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu

na budowę dla całego zamierzenia budowlanego albo dokonaniu ponownego zgłoszenia.

”

,

b)

po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu

„

3a.

W przypadku ponownego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a, przepisy art. 30 stosuje

się odpowiednio do zakresu zmiany wynikającej z odstąpienia.

”

,

c)

ust. 5 otrzymuje brzmienie

„

5.

Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu

lub projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę

stanowi odstąpienie w zakresie

1)

projektu zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku zwiększenia obszaru oddziaływania

obiektu poza działkę, na której obiekt budowlany został zaprojektowany;

2)

charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego dotyczących

a)

powierzchni zabudowy w zakresie przekraczającym 5%,

b)

wysokości, długości lub szerokości w zakresie przekraczającym 2%,

c)

liczby kondygnacji;

3)

warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne,

o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia

13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

4)

zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;

5)

ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego

lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

6)

wymagającym uzyskania lub zmiany decyzji, pozwoleń lub uzgodnień, które są wymagane

do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub do dokonania zgłoszenia

a)

budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, lub

b)

przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym

mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d;

7)

zmiany źródła ciepła do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, ze źródła

zasilanego paliwem ciekłym, gazowym, odnawialnym źródłem energii lub z sieci ciepłowniczej,

na źródło opalane paliwem stałym.

”

,

d)

uchyla się ust. 5a,

e)

po ust. 5a dodaje się ust. 5b w brzmieniu

„

5b.

Przepisów ust. 5

1)

pkt 1 nie stosuje się do urządzeń budowlanych oraz obiektów małej architektury;

2)

pkt 6 nie stosuje się w zakresie odstąpienia od

a)

projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstąpienie zostało uzgodnione

pod względem ochrony przeciwpożarowej,

b)

wymagań zawartych w pozwoleniu właściwego konserwatora zabytków wydanego na podstawie

przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jeżeli odstąpienie zostało uzgodnione

z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków,

c)

projektowanych warunków higienicznych i zdrowotnych, jeżeli odstąpienie zostało uzgodnione

z właściwym państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym.

”

,

f)

ust. 6 otrzymuje brzmienie

„

6.

Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu

zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, lub

innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, a w przypadku uznania, że jest ono

nieistotne, jest obowiązany zamieścić w projekcie zagospodarowania działki lub terenu

lub projekcie architektoniczno-budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis)

dotyczące tego odstąpienia. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania

działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, lub innych warunków

decyzji o pozwoleniu na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na

budowę oraz ponownego zgłoszenia.

”

;

18)

po art. 36a dodaje się art. 36b w brzmieniu

„

Art. 36b.

1.

Wprowadzanie zmian w projekcie technicznym dotyczących rozwiązań, które podlegały

uzgodnieniom, wymaga ponownego uzyskania tych uzgodnień.

2.

Odstąpienie od projektu technicznego jest dopuszczalne po dokonaniu przez projektanta

zmian w tym projekcie oraz sprawdzeniu tych zmian przez projektanta sprawdzającego,

o ile to sprawdzenie jest wymagane.

3.

Kierownik budowy okazuje aktualny projekt budowlany na każde żądanie organu nadzoru

budowlanego.

”

;

19)

w art. 37 w ust. 2 w części wspólnej dodaje się zdanie drugie w brzmieniu

„

Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje się również w przypadku zakończenia robót budowlanych.

”

;

20)

art. 37a otrzymuje brzmienie

„

Art. 37a.

1.

Inwestor może, przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu,

złożyć wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę tymczasowego obiektu budowlanego,

o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 7. Przepisy art. 32-36 stosuje się.

2.

W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, inwestor może powstrzymać się

od rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowego obiektu budowlanego, o

którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 7, do czasu zakończenia postępowania w przedmiocie

pozwolenia na budowę.

”

;

21)

po art. 37a dodaje się art. 37b w brzmieniu

„

Art. 37b.

1.

Nie stwierdza się nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli od dnia jej doręczenia

lub ogłoszenia upłynęło 5 lat.

2.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepis art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

”

;

22)

w art. 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie

„

1.

Decyzję o pozwoleniu na budowę lub kopię zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29

ust. 1 pkt 1-4, lub kopię zgłoszenia przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt

1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, wraz z adnotacją

o niewniesieniu sprzeciwu organ administracji architektoniczno-budowlanej przesyła

niezwłocznie wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta albo organowi, który wydał

decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,

o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko, lub pozwolenie, o którym mowa w art. 23, art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej

Polskiej i administracji morskiej.

”

;

23)

w art. 40

a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie

„

1.

Organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, jest obowiązany, w drodze decyzji,

przenieść to pozwolenie na wniosek nowego inwestora, jeżeli do wniosku inwestor dołączy

1)

oświadczenie

a)

o przejęciu warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę,

b)

o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2;

2)

zgodę dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana.

”

,

b)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu

„

1a.

Zgoda, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości

lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte

decyzją o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia przeszły z dotychczasowego

inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie pozwolenia na budowę.

”

,

c)

ust. 3 otrzymuje brzmienie

„

3.

Stronami w postępowaniu o przeniesienie pozwolenia na budowę są wyłącznie dotychczasowy

i nowy inwestor.

”

;

24)

tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie

„

Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych

”

;

25)

w art. 41

a)

ust. 4 otrzymuje brzmienie

„

4.

Inwestor jest obowiązany zawiadomić organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego

nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia

robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

dokonanie zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2-4, lub dokonanie

zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d.

”

,

b)

po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu

„

4a.

Do zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych inwestor dołącza

1)

informację wskazującą imiona i nazwiska osób, które będą sprawować funkcję

a)

kierownika budowy,

b)

inspektora nadzoru inwestorskiego - jeżeli został on ustanowiony

- oraz w odniesieniu do tych osób dołącza kopie zaświadczeń, o których mowa w art.

12 ust. 7, wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności;

2)

oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego,

dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami

wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym

oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.

”

;

26)

w art. 42

a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie

„

1.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest obowiązany

1)

zapewnić sporządzenie projektu technicznego, z zastrzeżeniem art. 34 ust. 3b, w przypadku

a)

robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę,

b)

budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4,

c)

przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a,

d)

instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d;

2)

ustanowić kierownika budowy w przypadku

a)

robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę,

b)

budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, 9, 27 i 30, oraz instalowania, o którym

mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d i e,

c)

przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a,

d)

robót budowlanych objętych decyzją o legalizacji budowy, o której mowa w art. 49 ust.

4,

e)

robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o

której mowa w art. 51 ust. 4;

3)

ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku

a)

gdy taki obowiązek wynika z decyzji o pozwoleniu na budowę,

b)

robót budowlanych objętych decyzją o legalizacji budowy,

c)

robót budowlanych objętych decyzją, o której mowa w art. 51 ust. 4,

d)

obiektów budowlanych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust.

2;

4)

przekazać kierownikowi budowy projekt budowlany, w tym projekt techniczny, o ile jest

wymagany.

”

,

b)

uchyla się ust. 2,

c)

ust. 3 otrzymuje brzmienie

„

3.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może wyłączyć, w drodze decyzji, obowiązek

ustanawiania kierownika budowy, jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym stopniem skomplikowania

robót budowlanych lub innymi ważnymi względami.

”

,

d)

uchyla się ust. 3a;

27)

w art. 43

a)

ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie

„

1.

Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej, podlegają

1)

obiekty budowlane wymagające decyzji o pozwoleniu na budowę;

2)

obiekty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, 10 i 23 oraz w ust. 2 pkt 17 i 26.

1a.

Obowiązkowi geodezyjnego wyznaczenia, o którym mowa w ust. 1, nie podlegają przyłącza,

o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 23, jeżeli ich połączenie z siecią znajduje się

na tej samej działce co przyłącza lub na działce do niej przyległej.

”

,

b)

po ust. 1a dodaje się ust. 1aa w brzmieniu

„

1aa.

Obowiązkowi geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, o której mowa w ust. 1, podlegają

stacje ładowania, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 25.

”

;

28)

art. 45 otrzymuje brzmienie

„

Art. 45.

1.

W przypadku robót budowlanych wymagających ustanowienia kierownika budowy prowadzi

się

1)

dziennik budowy;

2)

dziennik rozbiórki - w przypadku robót budowlanych polegających wyłącznie na rozbiórce;

3)

dziennik montażu - w przypadku robót budowlanych polegających wyłącznie na montażu.

2.

Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania tych robót.

3.

Za prowadzenie dziennika budowy odpowiada kierownik budowy.

4.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor występuje do właściwego organu w celu

1)

ostemplowania przedłożonego dziennika budowy albo

2)

wydania i ostemplowania dziennika budowy.

5.

Organem właściwym, o którym mowa w ust. 4, jest

1)

organ administracji architektoniczno-budowlanej;

2)

organ nadzoru budowlanego - w przypadku robót budowlanych objętych decyzją o

a)

legalizacji budowy, o której mowa w art. 49 ust. 4,

b)

pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4.

6.

Wydanie dziennika budowy następuje za opłatą stanowiącą równowartość kosztów jego

zakupu przez właściwy organ.

7.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób,

które pełnią funkcje kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Osoby

te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji.

8.

Uprawnionymi do dokonania wpisu w dzienniku budowy są

1)

uczestnicy procesu budowlanego;

2)

osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy;

3)

pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania

przepisów na budowie, w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.

9.

Przepisy ust. 2-4, ust. 5 pkt 1 oraz ust. 6-8 stosuje się do prowadzenia dzienników

rozbiórki i montażu.

10.

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego

oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia dzienników

budowy, montażu i rozbiórki, mając na celu zapewnienie przejrzystości oraz chronologii

prowadzenia w nim wpisów.

”

;

29)

po art. 45 dodaje się art. 45a-45c w brzmieniu

„

Art. 45a.

1.

Przed rozpoczęciem budowy kierownik budowy jest obowiązany

1)

zabezpieczyć teren budowy lub rozbiórki;

2)

potwierdzić wpisem w dzienniku budowy otrzymanie od inwestora zatwierdzonego projektu

budowlanego oraz, o ile jest wymagany - projektu technicznego;

3)

umieścić na terenie budowy, w widocznym miejscu

a)

tablicę informacyjną oraz

b)

ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia - w przypadku

budowy, na której przewiduje się prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż

30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracowników lub przewidywany

zakres robót budowlanych przekracza 500 osobodni.

2.

W przypadku braku obowiązku ustanowienia kierownika budowy spełnienie obowiązku, o

którym mowa w ust. 1 pkt 1, należy do inwestora.

3.

Przepisów ust. 1 pkt 2 i 3 nie stosuje się do

1)

budowy, dla której nie ma obowiązku ustanowienia kierownika budowy;

2)

obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa;

3)

obiektów liniowych.

4.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej, na wniosek inwestora, może, w drodze

decyzji, wyłączyć stosowanie przepisów ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym

stopniem skomplikowania robót budowlanych lub innymi ważnymi względami.

Art. 45b.

1.

Na tablicy informacyjnej określa się

1)

rodzaj robót budowlanych i adres prowadzenia tych robót;

2)

datę i numer decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanego zgłoszenia;

3)

organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę lub rozpatrujący zgłoszenie;

4)

nazwę i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego;

5)

imię i nazwisko lub nazwę i numer telefonu inwestora;

6)

imię i nazwisko oraz numer telefonu kierownika budowy.

2.

Tablica informacyjna ma kształt prostokąta. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje

się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi

koloru czarnego, o wysokości co najmniej 6 cm.

3.

Tablicę informacyjną umieszcza się w miejscu widocznym od strony drogi publicznej

lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości umożliwiającej jej odczytanie.

4.

Tablicę informacyjną umieszcza się do czasu

1)

uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - w przypadku budowy obiektów budowlanych

wymagających tej decyzji;

2)

niezgłoszenia przez organ nadzoru budowlanego sprzeciwu, w drodze decyzji, do zawiadomienia

o zakończeniu budowy - w przypadku obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia zakończenia

budowy;

3)

zakończenia robót - w przypadku robót budowlanych innych niż wymienione w pkt 1 i

2.

Art. 45c.

1.

Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zawiera

1)

przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania budowy;

2)

maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach;

3)

informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2.

Ogłoszenie wykonuje się na sztywnej płycie koloru żółtego, która ma kształt prostokąta.

Napisy ogłoszenia wykonuje się w sposób czytelny i trwały, literami i cyframi koloru

czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm.

3.

Ogłoszenie umieszcza się w widocznym miejscu obok tablicy informacyjnej, na wysokości

umożliwiającej jego odczytanie.

”

;

30)

po art. 47 dodaje się oznaczenie i tytuł rozdziału 5a w brzmieniu

„

Rozdział 5a

Postępowanie w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem ustawy”;

31)

art. 48 otrzymuje brzmienie

„

Art. 48.

1.

Organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o wstrzymaniu budowy w przypadku obiektu

budowlanego lub jego części będącego w budowie albo wybudowanego

1)

bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę albo

2)

bez wymaganego zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia.

2.

Jeżeli w wyniku budowy występuje stan zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, w postanowieniu

o wstrzymaniu budowy organ nadzoru budowlanego nakazuje bezzwłoczne

1)

zabezpieczenie obiektu budowlanego lub terenu, na którym prowadzona jest budowa, oraz

2)

usunięcie stanu zagrożenia.

3.

W postanowieniu o wstrzymaniu budowy informuje się o możliwości złożenia wniosku o

legalizację obiektu budowlanego lub jego części, zwanego dalej „wnioskiem o legalizację”,

oraz o konieczności wniesienia opłaty legalizacyjnej w celu uzyskania decyzji o legalizacji

obiektu budowlanego lub jego części, zwanej dalej „decyzją o legalizacji”, oraz o

zasadach obliczania opłaty legalizacyjnej.

4.

Na postanowienie o wstrzymaniu budowy przysługuje zażalenie.

5.

Postanowienie o wstrzymaniu budowy wydaje się również w przypadku zakończenia budowy.

”

;

32)

po art. 48 dodaje się art. 48a i art. 48b w brzmieniu

„

Art. 48a.

1.

W terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia o wstrzymaniu budowy inwestor,

właściciel lub zarządca obiektu budowlanego może złożyć wniosek o legalizację.

2.

Wniosek o legalizację można wycofać do dnia wydania decyzji o legalizacji.

3.

Jeżeli zostało wniesione zażalenie na postanowienie o wstrzymaniu budowy, termin,

o którym mowa w ust. 1, biegnie od dnia, w którym to postanowienie stało się ostateczne.

Art. 48b.

1.

W przypadku złożenia wniosku o legalizację organ nadzoru budowlanego nakłada, w drodze

postanowienia, obowiązek przedłożenia dokumentów legalizacyjnych w terminie nie krótszym

niż 60 dni od dnia doręczenia tego postanowienia.

2.

W przypadku budowy wymagającej decyzji o pozwoleniu na budowę lub w przypadku budowy,

o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, do dokumentów legalizacyjnych należą

1)

zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa

miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku

braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego lub uchwał w sprawie ustalenia

lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub towarzyszącej;

2)

dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4, oraz dwa egzemplarze projektu

technicznego.

3.

W przypadku budowy innej niż budowa wymagająca decyzji o pozwoleniu na budowę lub

budowy innej niż budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, do dokumentów legalizacyjnych

należą

1)

zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa

miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku

braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego lub uchwał w sprawie ustalenia

lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub towarzyszącej;

2)

oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2;

3)

projekt zagospodarowania działki lub terenu.

”

;

33)

w art. 49

a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie

„

1.

W przypadku przedłożenia dokumentów legalizacyjnych organ nadzoru budowlanego sprawdza

1)

kompletność dokumentów legalizacyjnych, w tym kompletność projektu budowlanego;

2)

zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami ustawy, w tym zgodność

z przepisami techniczno-budowlanymi; jeżeli budowa została zakończona, sprawdza się

zgodność z przepisami obowiązującymi w chwili zakończenia budowy.

”

,

b)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu

„

1a.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dokumentach legalizacyjnych w zakresie,

o którym mowa w ust. 1, organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o obowiązku

usunięcia tych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie.

1b.

Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1a, przysługuje zażalenie.

”

,

c)

uchyla się ust. 2,

d)

po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu

„

2a.

W przypadku stwierdzenia braku nieprawidłowości lub wykonania postanowienia, o którym

mowa w ust. 1a, organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o ustaleniu opłaty

legalizacyjnej.

2b.

Na postanowienie o ustaleniu opłaty legalizacyjnej przysługuje zażalenie.

”

,

e)

uchyla się ust. 3,

f)

ust. 4 otrzymuje brzmienie

„

4.

Po uiszczeniu opłaty legalizacyjnej organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję o legalizacji,

która

1)

zatwierdza projekt budowlany albo projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz

2)

zezwala na wznowienie budowy, jeżeli budowa nie została zakończona.

”

;

34)

w art. 49a ust. 1 otrzymuje brzmienie

„

1.

W przypadku uchylenia w postępowaniu odwoławczym decyzji, o której mowa w art. 49

ust. 4, i wydania decyzji, o której mowa w art. 49e, opłata legalizacyjna podlega

zwrotowi w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wykonania rozbiórki.

”

;

35)

uchyla się art. 49b;

36)

w art. 49c

a)

w ust. 1 skreśla się wyrazy „, o których mowa w art. 49 ust. 1 i art. 49b ust. 4,”,

b)

ust. 2 otrzymuje brzmienie

„

2.

Złożenie wniosku, o którym mowa w art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, powoduje zawieszenie postępowania administracyjnego prowadzonego na podstawie art.

48 do dnia rozstrzygnięcia wniosku, a w przypadku rozłożenia opłaty legalizacyjnej

na raty lub odroczenia płatności - do dnia upływu terminu wniesienia całej opłaty.

”

;

37)

po art. 49c dodaje się art. 49d-49i w brzmieniu

„

Art. 49d.

1.

Wysokość opłaty legalizacyjnej w przypadku

1)

budowy wymagającej decyzji o pozwoleniu na budowę lub budowy, o której mowa w art.

29 ust. 1 pkt 1-3 - oblicza się zgodnie z przepisem art. 59f, z tym że stawka opłaty

podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu;

2)

budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1

a)

pkt 4-10, 12 oraz 14-18 i 29 - wynosi 5000 zł,

b)

pkt 11, 13, 19-21 i 28 - wynosi 2500 zł;

3)

instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. a i b - wynosi 2500 zł.

2.

Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy art. 59g.

Art. 49e.

Organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję o rozbiórce obiektu budowlanego lub jego

części w przypadku

1)

niezłożenia wniosku o legalizację w wymaganym terminie;

2)

wycofania wniosku o legalizację;

3)

nieprzedłożenia, w wyznaczonym terminie, dokumentów legalizacyjnych;

4)

niewykonania, w wyznaczonym terminie, postanowienia o usunięciu nieprawidłowości w

dokumentach legalizacyjnych;

5)

nieuiszczenia opłaty legalizacyjnej w wyznaczonym terminie;

6)

kontynuowania budowy pomimo postanowienia o wstrzymaniu budowy.

Art. 49f.

1.

W przypadku stwierdzenia budowy obiektu budowlanego lub jego części

1)

bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę albo

2)

bez wymaganego zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia

- jeżeli od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat, organ nadzoru budowlanego

wszczyna uproszczone postępowanie legalizacyjne.

2.

W przypadku obiektów budowlanych, o których mowa w art. 103 ust. 2, uproszczone postępowanie

legalizacyjne, o którym mowa w ust. 1, prowadzi się na żądanie właściciela lub zarządcy

tego obiektu budowlanego.

3.

W przypadku stwierdzenia stanu zagrożenia życia lub zdrowia ludzi organ nadzoru budowlanego

nakazuje, w drodze postanowienia, bezzwłoczne

1)

zabezpieczenie obiektu budowlanego lub jego części oraz

2)

usunięcie stanu zagrożenia.

4.

Na postanowienie, o którym mowa w ust. 3, przysługuje zażalenie.

5.

Nie można wszcząć uproszczonego postępowania legalizacyjnego, o którym mowa w ust.

1, jeżeli termin, o którym mowa w ust. 1, upłynął po dniu wydania postanowienia o

wstrzymaniu budowy, o którym mowa w art. 48 ust. 1.

Art. 49g.

1.

W ramach uproszczonego postępowania legalizacyjnego organ nadzoru budowlanego nakłada,

w drodze postanowienia, obowiązek przedłożenia dokumentów legalizacyjnych w terminie

nie krótszym niż 60 dni od dnia jego doręczenia.

2.

Do dokumentów legalizacyjnych, o których mowa w ust. 1, należą

1)

oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2;

2)

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu budowlanego;

3)

ekspertyza techniczna sporządzona przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia

budowlane, wskazująca, czy stan techniczny obiektu budowlanego

a)

nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz

b)

pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub

zamierzonym sposobem użytkowania.

3.

Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje zażalenie.

Art. 49h.

1.

W trakcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego organ nadzoru budowlanego sprawdza

1)

kompletność dokumentów legalizacyjnych oraz

2)

czy z ekspertyzy technicznej, o której mowa w art. 49g ust. 2 pkt 3, wynika, że stan

techniczny obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi

oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym

lub zamierzonym sposobem użytkowania.

2.

W przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentów legalizacyjnych organ nadzoru

budowlanego wydaje postanowienie o obowiązku usunięcia niekompletności w wyznaczonym

terminie.

Art. 49i.

1.

Organ nadzoru budowlanego, w uproszczonym postępowaniu legalizacyjnym, wydaje

1)

decyzję o legalizacji, w przypadku gdy

a)

dokumenty legalizacyjne są kompletne lub ich niekompletność została usunięta zgodnie

z postanowieniem, o którym mowa w art. 49h ust. 2, oraz

b)

z ekspertyzy technicznej, o której mowa w art. 49g ust. 2 pkt 3, wynika, że stan techniczny

obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz pozwala

na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym

sposobem użytkowania;

2)

decyzję o nakazie rozbiórki, w przypadku

a)

nieprzedłożenia dokumentów legalizacyjnych w wyznaczonym terminie wskazanym w postanowieniu,

o którym mowa w art. 49g ust. 1,

b)

niewykonania, w wyznaczonym terminie, postanowienia, o którym mowa w art. 49h ust.

2,

c)

gdy z ekspertyzy technicznej, o której mowa w art. 49g ust. 2 pkt 3, wynika, że stan

techniczny obiektu budowlanego stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub

nie pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym

lub zamierzonym sposobem użytkowania.

2.

Decyzja o legalizacji stanowi podstawę użytkowania obiektu budowlanego.

”

;

38)

w art. 50 ust. 1 otrzymuje brzmienie

„

1.

W przypadkach innych niż określone w art. 48 ust. 1 lub w art. 49f organ nadzoru budowlanego

wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych wykonywanych

1)

bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę albo zgłoszenia lub

2)

w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia lub zagrożenia

środowiska, lub

3)

na podstawie zgłoszenia z naruszeniem art. 29 ust. 1 i 3, lub

4)

w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w decyzji o pozwoleniu

na budowę, projekcie zagospodarowania działki lub terenu, projekcie architektoniczno-budowlanym

lub w przepisach.

”

;

39)

w art. 50a uchyla się pkt 1;

40)

w art. 51

a)

w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie

„

3)

w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki

lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu

na budowę - nakłada, określając termin wykonania, obowiązek sporządzenia i przedstawienia

projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego

zamiennego uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych

oraz - w razie potrzeby - wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w

celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem; przepisy

dotyczące projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego

stosuje się odpowiednio do zakresu tych zmian.

”

,

b)

ust. 1a otrzymuje brzmienie

„

1a.

W przypadku istotnego odstąpienia od projektu zagospodarowania działki lub terenu

lub projektu architektoniczno-budowlanego z naruszeniem art. 36a ust. 1a, przepisy

ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

”

,

c)

w ust. 6 skreśla się wyrazy „bądź przebudowa”,

d)

w ust. 7 skreśla się wyrazy „albo w art. 49b”;

41)

art. 52 otrzymuje brzmienie

„

Art. 52.

1.

Obowiązki, w formie nakazów i zakazów, określone w postanowieniach i decyzjach, o

których mowa w niniejszym rozdziale, nakłada się na inwestora. Jeżeli roboty budowlane

zostały zakończone lub wykonanie postanowienia albo decyzji przez inwestora jest niemożliwe,

obowiązki te nakłada się na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego.

2.

Koszty związane z wykonaniem obowiązków, o których mowa w ust. 1, ponosi inwestor,

właściciel lub zarządca obiektu budowlanego.

”

;

42)

po art. 53

a)

dodaje się art. 53a w brzmieniu

„

Art. 53a.

1.

Postępowania uregulowane w niniejszym rozdziale wszczyna się z urzędu.

2.

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego może wystąpić do organu nadzoru budowlanego

z żądaniem wszczęcia uproszczonego postępowania legalizacyjnego.

”

,

b)

dodaje się oznaczenie i tytuł rozdziału 5b w brzmieniu

„

Rozdział 5b

Zakończenie budowy”;

43)

w art. 54 ust. 1 otrzymuje brzmienie

„

1.

Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagana jest decyzja o pozwoleniu

na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2, można

przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i art. 57, po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego

o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia,

nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Przepis art. 30 ust. 6a stosuje się.

”

;

44)

w art. 55 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu

„

1a.

Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 3, może obejmować

1)

obiekt budowlany lub jego część;

2)

niektóre z obiektów budowlanych objętych jedną decyzją o pozwoleniu na budowę lub

zgłoszeniem budowy, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2.

1b.

Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 3, może być wydana, jeżeli oddawane do użytkowania

obiekty budowlane lub ich części mogą samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem.

”

;

45)

w art. 57

a)

w ust. 1

-

po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu

„

1a)

projekt techniczny, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w art. 36b ust. 2;

”

,

-

pkt 4 otrzymuje brzmienie

„

4)

protokoły badań i sprawdzeń

a)

przyłączy i instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,

sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności

lub osoby, o których mowa w art. 62 ust. 6,

b)

o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

(Dz. U. z 2019 r. poz. 667), o ile dotyczy;

”

,

-

po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu

„

4a)

decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, o ile dotyczy;

”

,

b)

po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu

„

1b.

W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 6, nie stosuje się, z wyjątkiem obowiązku

dołączenia protokołu badania szczelności instalacji gazowej.

”

,

c)

w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie

„

W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu zagospodarowania

działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, lub warunków decyzji

o pozwoleniu na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia, o

którym mowa w ust. 1, inwestor dołącza kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego

projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,

z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby - uzupełniający opis tych zmian.

”

,

d)

uchyla się ust. 7;

46)

w art. 59a

a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie

„

1.

Organ nadzoru budowlanego przeprowadza, na wezwanie inwestora, obowiązkową kontrolę

budowy w zakresie jej zgodności z ustaleniami i warunkami określonymi w decyzji o

pozwoleniu na budowę oraz z projektem budowlanym.

”

,

b)

w ust. 2

-

w pkt 2

-

- wprowadzenie do wyliczenia oraz lit. a otrzymują brzmienie

„

zgodności obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym i technicznym,

w zakresie

a)

charakterystycznych parametrów technicznych w zakresie powierzchni zabudowy, wysokości,

długości, szerokości i liczby kondygnacji,

”

,

-

- lit. e otrzymuje brzmienie

„

e)

wykonania instalacji zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,

”

,

-

po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu

„

2a)

spełnienia warunków wskazanych w art. 55 ust. 1b, jeżeli przystąpienie do użytkowania

obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych;

”

;

47)

w art. 59d

a)

w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie

„

Jeden egzemplarz protokołu doręcza się inwestorowi niezwłocznie po przeprowadzeniu

kontroli, drugi egzemplarz przekazuje się organowi wyższego stopnia, a trzeci pozostaje

w organie nadzoru budowlanego.

”

,

b)

po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu

„

2a.

Protokół zawiera

1)

imię, nazwisko osób uczestniczących w kontroli, a także numer uprawnień budowlanych

wraz ze specjalnością, w której zostały wydane, jeżeli ich posiadanie jest wymagane;

2)

adres i kategorię obiektu budowlanego;

3)

informacje niezbędne do ustalenia przebiegu i wyniku przeprowadzonej kontroli;

4)

ustalenia dotyczące zgodności wykonania obiektu budowlanego z warunkami określonymi

w decyzji o pozwoleniu na budowę oraz projektem budowlanym.

”

,

c)

ust. 3 otrzymuje brzmienie

„

3.

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego

oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór protokołu obowiązkowej

kontroli, mając na względzie konieczność ujednolicenia i zapewnienia przejrzystości

protokołu.

”

,

d)

uchyla się ust. 4;

48)

po art. 59g dodaje się art. 59h i art. 59i w brzmieniu

„

Art. 59h.

Nie stwierdza się nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli upłynęło

5 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na użytkowanie stała się ostateczna.

Przepis art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

Art. 59i.

1.

W przypadku stwierdzenia użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem

przepisów art. 54 i art. 55 organ nadzoru budowlanego poucza inwestora lub właściciela,

że obiekt budowlany nie może być użytkowany bez uzyskania decyzji o pozwoleniu na

użytkowanie lub dokonania skutecznego zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.

2.

Organ nadzoru budowlanego potwierdza pouczenie wpisem w protokole kontroli, a w przypadku

nieobecności inwestora lub właściciela doręcza pouczenie na piśmie.

3.

Organ nadzoru budowlanego po upływie 60 dni od dnia doręczenia pouczenia sprawdza,

czy obiekt budowlany lub jego część jest nadal użytkowany z naruszeniem art. 54 i

art. 55.

4.

W przypadku niezaprzestania użytkowania, o którym mowa w ust. 1, organ nadzoru budowlanego,

w drodze postanowienia, wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego.

Do kary stosuje się odpowiednio przepisy art. 59f, z tym że stawka opłaty podlega

dziesięciokrotnemu podwyższeniu.

5.

Po upływie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa w ust. 4, organ

nadzoru budowlanego sprawdza, czy obiekt budowlany lub jego część jest nadal użytkowany

z naruszeniem przepisów art. 54 i art. 55.

6.

Jeżeli organ nadzoru budowlanego stwierdzi dalsze użytkowanie obiektu budowlanego

lub jego części z naruszeniem przepisów art. 54 i art. 55, pomimo wydania postanowienia,

o którym mowa w ust. 4, ponownie wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu

budowlanego w drodze postanowienia. Do kary stosuje się odpowiednio przepisy art.

59f, z tym że stawka opłaty podlega pięciokrotnemu podwyższeniu.

7.

Postanowienie, o którym mowa w ust. 6, może być wydawane wielokrotnie, jednak kolejne

postanowienie nie może być wydane wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia wydania

poprzedniego postanowienia.

8.

Na postanowienia, o których mowa w ust. 4 i 6, przysługuje zażalenie.

9.

Wpływy z kar, o których mowa w ust. 4 i 6, stanowią dochód budżetu państwa.

10.

Do kar, o których mowa w ust. 4 i 6, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organu podatkowego, z wyjątkiem określonych w ust. 4 i 6, przysługują

wojewodzie.

11.

Do kar, o których mowa w ust. 4 i 6, stosuje się przepisy art. 59g ust. 3, 4 i 6.

”

;

49)

w art. 62 w ust. 2 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie

„

b)

wymienionych w art. 29 ust. 1 i 2, z wyłączeniem sieci gazowych;

”

;

50)

po art. 62 dodaje się art. 62a w brzmieniu

„

Art. 62a.

1.

Z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1, osoba przeprowadzająca kontrolę sporządza

protokół.

2.

Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej

1)

datę przeprowadzenia kontroli;

2)

imię i nazwisko, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w której

zostały wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis;

3)

imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego;

4)

określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację;

5)

zakres kontroli;

6)

ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały

stwierdzone;

7)

zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości;

8)

metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe

działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku

kontroli tych elementów;

9)

zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli.

3.

W zaleceniach wskazuje się

1)

czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości;

2)

termin wykonania czynności, o których mowa w pkt 1.

4.

Do protokołu, o którym mowa w ust. 1, dołącza się kopie zaświadczeń, o których mowa

w art. 12 ust. 7, oraz kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej

specjalności lub innych uprawnień lub kwalifikacji, o których mowa w art. 62 ust.

5.

”

;

51)

w art. 64 w ust. 2 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie

„

b)

wymienionych w art. 29 ust. 1 i 2, z wyłączeniem sieci gazowych.

”

;

52)

w art. 71

a)

po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu

„

2a.

W przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, polegającej

na podjęciu lub zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej

warunki bezpieczeństwa pożarowego - do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, należy

dołączyć ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

”

,

b)

w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie

„

2)

objętych obowiązkiem zgłoszenia - do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, stosuje się

odpowiednio przepisy art. 30 ust. 2-3.

”

,

c)

dodaje się ust. 9 w brzmieniu

„

9.

Przepisów ust. 2-7 nie stosuje się do obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenach

zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej.

”

;

53)

po art. 72 dodaje się art. 72a w brzmieniu

„

Art. 72a.

Postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 62 ust. 3, art. 66 ust.

1, art. 67 ust. 1, art. 68 oraz art. 71a ust. 4, wszczyna się z urzędu.

”

;

54)

w art. 80 w ust. 1 i w ust. 2 we wprowadzeniach do wyliczenia skreśla się wyrazy „3 i”;

55)

w art. 82 w ust. 3 po pkt 3a dodaje się pkt 3aa w brzmieniu

„

3aa)

linii kolejowych wraz z infrastrukturą kolejową, obiektami, urządzeniami, służącymi

do utrzymania tej infrastruktury i transportu kolejowego oraz sieciami uzbrojenia

terenu - także niezwiązanymi z użytkowaniem linii kolejowej, jeżeli konieczność ich

budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy linii kolejowej;

”

;

56)

w art. 82b

a)

w ust. 1 pkt 1-2 otrzymują brzmienie

„

1)

prowadzą rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę

oraz rejestr zgłoszeń budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, a także przekazują

do organu wyższego stopnia oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wprowadzone

do nich dane;

1a)

prowadzą odrębny rejestr wniosków o pozwolenie na budowę, decyzji o pozwoleniu na

budowę oraz rejestr zgłoszeń budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, dotyczący

terenów zamkniętych;

2)

przekazują bezzwłocznie organom nadzoru budowlanego

a)

kopie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem zagospodarowania

działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym,

b)

kopie ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki

lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z tym projektem,

c)

kopie innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego;

”

,

b)

w ust. 4a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie

„

W rejestrze zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, zamieszcza

się następujące dane

”

,

c)

ust. 6 otrzymuje brzmienie

„

6.

Rejestry wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestr

zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, są prowadzone

w sposób uniemożliwiający zmianę dokonanych wpisów.

”

,

d)

ust. 8 otrzymuje brzmienie

„

8.

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego

oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestru

wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń

dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, uwzględniając konieczność

zapewnienia spójności i kompletności danych i informacji podlegających wpisowi do

rejestru.

”

;

57)

w art. 83 ust. 1 otrzymuje brzmienie

„

1.

Do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, jako organu pierwszej instancji,

należą zadania i kompetencje, o których mowa w art. 37 ust. 3, art. 40 ust. 2, art.

41 ust. 4, art. 48-51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4 i 8, art. 59, art. 59a, art.

59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 59i, art. 62 ust. 1 pkt 3 i ust.

3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a,

art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1.

”

;

58)

uchyla się art. 90;

59)

w art. 93

a)

pkt 4 otrzymuje brzmienie

„

4)

przystępuje do budowy lub prowadzi roboty budowlane bez dopełnienia wymagań określonych

w art. 41 ust. 4, art. 42, art. 44, art. 45 i art. 45a,

”

,

b)

dodaje się pkt 13 w brzmieniu

„

13)

w przypadkach określonych w art. 48 ust. 1, art. 50 ust. 1 pkt 1 lub 2 wykonuje roboty

budowlane,

”

.

W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(Dz. U. z 2020 r. poz. 470) wprowadza się następujące zmiany

1)

w art. 18 w ust. 2 w pkt 7 w lit. f wyrazy „projektu budowlanego” zastępuje się wyrazami „projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego

oraz technicznego”;

2)

użyte w art. 29 w ust. 3 w pkt 2, w różnym przypadku, wyrazy „projekt budowlany” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego”;

3)

w art. 29 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu

„

3a.

Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, dołącza się do wniosku o pozwolenie na budowę

oraz zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

”

;

4)

w art. 38 w ust. 2 i w art. 39 w ust. 3a w pkt 2 wyrazy „projektu budowlanego” zastępuje się wyrazami „projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego”;

5)

w art. 42 dodaje się ust. 5 w brzmieniu

„

5.

Zgody, o których mowa w ust. 2 i 4, dołącza się do wniosku o pozwolenie na budowę

oraz zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

”

;

6)

w art. 43 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu

„

2a.

Zgodę, o której mowa w ust. 2, dołącza się do wniosku o pozwolenie na budowę oraz

zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

”

.

W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, 1518 i 1593) wprowadza się następujące zmiany

1)

w art. 6 ust. 7 otrzymuje brzmienie

„

7.

Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej przy zajmowaniu stanowiska

niezwłocznie zawiadamia właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

i właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej oraz organ nadzoru budowlanego

o zastrzeżeniach do rozwiązań zawartych w projekcie zagospodarowania działki lub terenu,

projekcie architektoniczno-budowlanym lub projekcie technicznym uzgodnionym pod względem

zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń

przeciwpożarowych, zwanego dalej „rzeczoznawcą”.

”

;

2)

w art. 6a dodaje się ust. 3 w brzmieniu

„

3.

Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również przy stosowaniu rozwiązań zamiennych w stosunku

do wymagań ochrony przeciwpożarowej w przypadkach określonych w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm..

”

;

3)

art. 6b otrzymuje brzmienie

„

Art. 6b.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz

projekt techniczny, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, obiektu budowlanego istotnego ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia,

zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym

zagrożeniem oraz projekt urządzenia przeciwpożarowego wymagają uzgodnienia z rzeczoznawcą

pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwanego dalej „uzgodnieniem”.

”

;

4)

w art. 6c wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie

„

W przypadku gdy projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany

lub projekt techniczny obiektu budowlanego zawiera rozwiązania inne niż wynikające

z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, rzeczoznawca może uzgodnić te projekty,

jeżeli dołączono do nich

”

;

5)

art. 6d otrzymuje brzmienie

„

Art. 6d.

1.

Rzeczoznawca może uzgodnić projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany,

projekt techniczny oraz projekt urządzenia przeciwpożarowego bez uwag lub z uwagami.

Uzgodnienie projektu potwierdza się przez opatrzenie ich pieczęcią i podpisem.

2.

Rzeczoznawca przesyła zawiadomienie o uzgodnieniu projektu zagospodarowania działki

lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego komendantowi

wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej właściwemu dla miejsca lokalizacji inwestycji

w terminie 14 dni od dnia uzgodnienia projektu zagospodarowania działki lub terenu,

projektu architektoniczno-budowlanego lub projektu technicznego.

3.

Zawiadomienie o uzgodnieniu zawiera oznaczenie autora projektu zagospodarowania działki

lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego, nazwę

i lokalizację obiektu oraz dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu

budowlanego.

4.

W przypadku projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego

lub projektu technicznego obiektu budowlanego, któremu na podstawie przepisów o ochronie

informacji niejawnych nadano klauzulę „tajne” albo „ściśle tajne”, nie sporządza się

zawiadomienia o jego uzgodnieniu.

”

;

6)

w art. 6e

a)

ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie

„

1.

Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej właściwy dla miejsca lokalizacji obiektu

do dnia uzyskania pozwolenia na jego użytkowanie unieważnia uzgodnienie projektu zagospodarowania

działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego lub projektu technicznego,

który zawiera rozwiązania niezgodne z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej mające

istotny wpływ na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu budowlanego.

2.

Uzgodnienie projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego

lub projektu technicznego unieważnia się w drodze postanowienia, na które przysługuje

zażalenie.

”

,

b)

w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie

„

2)

w drodze postanowienia uzgodnić poprawiony lub opracowany na nowo projekt zagospodarowania

działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany lub projekt techniczny.

”

,

c)

ust. 5 otrzymuje brzmienie

„

5.

Inwestor do wniosku o uzgodnienie projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu

architektoniczno-budowlanego lub projektu technicznego dołącza co najmniej 4 egzemplarze

tych projektów.

”

;

7)

art. 6f i art. 6g otrzymują brzmienie

„

Art. 6f.

1.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany

uzgodniony przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej opatruje się

pieczęcią organu i przekazuje inwestorowi wraz z postanowieniem.

2.

Jeden egzemplarz projektu, o którym mowa w ust. 1, pozostaje w aktach sprawy organu.

3.

Do uzgodnienia projektu technicznego przepisy ust. 1 i 2 stosuje się.

Art. 6g.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia

1)

rodzaje obiektów budowlanych istotnych ze względu na konieczność zapewnienia ochrony

życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym

zagrożeniem, których projekty zagospodarowania działki lub terenu, projekty architektoniczno-budowlane

oraz projekty techniczne wymagają uzgodnienia,

2)

podstawowe dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, które

stanowią podstawę uzgodnienia projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu

architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego,

3)

szczegółowy sposób dokonywania uzgodnień projektu zagospodarowania działki lub terenu,

projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia

przeciwpożarowego,

4)

wzór pieczęci potwierdzającej uzgodnienie projektu zagospodarowania działki lub terenu,

projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego,

5)

sposób i zakres zawiadomienia o uzgodnieniu projektu zagospodarowania działki lub

terenu, projektu architektoniczno-budowlanego lub projektu technicznego

- biorąc pod uwagę przeznaczenie i parametry techniczne obiektów budowlanych, w tym

dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, efektywność procesu uzgadniania projektów

zagospodarowania działki lub terenu, projektów architektoniczno-budowlanych oraz projektów

technicznych i zawiadamiania o tym uzgodnieniu oraz że pieczęć musi identyfikować

rzeczoznawcę dokonującego uzgodnienia.

”

;

8)

w art. 11i

a)

w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie

„

1)

uzgadniania projektów zagospodarowania działki lub terenu, projektów architektoniczno-budowlanych,

projektów technicznych i projektów urządzeń przeciwpożarowych, o których mowa w art.

6b;

”

,

b)

w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie

„

1)

prowadzenia i przechowywania przez okres 5 lat ewidencji uzgodnionych projektów zagospodarowania

działki lub terenu, projektów architektoniczno-budowlanych oraz projektów technicznych

oraz kopii zawiadomień o uzgodnieniu tych projektów, wraz z dowodami ich wysłania;

”

,

c)

ust. 3 otrzymuje brzmienie

„

3.

Rzeczoznawca nie może uzgadniać opracowanego przez siebie projektu zagospodarowania

działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz

projektu urządzenia przeciwpożarowego.

”

,

d)

w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie

„

5)

datę wysłania zawiadomienia o uzgodnieniu projektu zagospodarowania działki lub terenu,

projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego;

”

;

9)

w art. 11m w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie

„

1)

uzgadnianiem projektów zagospodarowania działki lub terenu lub projektów architektoniczno-budowlanych,

projektów technicznych oraz projektów urządzeń przeciwpożarowych;

”

;

10)

w art. 11n

a)

w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie

„

1)

uzgadniania przez nich projektów zagospodarowania działki lub terenu, projektów architektoniczno-budowlanych,

projektów technicznych oraz projektów urządzeń przeciwpożarowych;

”

,

b)

w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie

„

2)

autora projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego

oraz projektu technicznego, których uzgodnienie jest przedmiotem postępowania, od

organów administracji architektoniczno-budowlanej lub organów nadzoru budowlanego,

udostępnienia potwierdzonych kopii tych projektów.

”

,

c)

ust. 6 otrzymuje brzmienie

„

6.

Podmioty, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, są obowiązane odpowiednio do złożenia

wyjaśnień oraz udostępnienia dokumentów lub potwierdzonej kopii projektu zagospodarowania

działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego

w terminie 14 dni od dnia doręczenia żądania.

”

,

d)

w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie

„

1)

dnia zakończenia robót budowlanych albo zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wydania

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, w przypadkach dotyczących

uzgodnienia przez rzeczoznawcę projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu

architektoniczno-budowlanego lub projektu technicznego;

”

.

W ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) w art. 11

1)

ust. 4 otrzymuje brzmienie

„

4.

Wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje przed uzyskaniem pozwolenia

na budowę albo dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, o których

mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm..

”

;

2)

po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu

„

4a.

Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, dołącza się do wniosku o pozwolenie na budowę

albo zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

”

.

W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne

(Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

1)

w art. 3 w pkt 59 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 60 w brzmieniu

„

60)

grupy i podgrupy przyłączeniowe - grupy podmiotów ubiegające się o przyłączenie do

sieci, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1-4.

”

;

2)

w art. 7

a)

ust. 8g otrzymuje brzmienie

„

8g.

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej

jest obowiązane wydać warunki przyłączenia w terminie

1)

21 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do V lub VI grupy przyłączeniowej

przyłączanego do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV;

2)

30 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do IV grupy przyłączeniowej

przyłączanego do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV;

3)

60 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do III lub VI grupy

przyłączeniowej przyłączanego do sieci o napięciu powyżej 1 kV, niewyposażonego w

źródło;

4)

120 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do III lub VI grupy

przyłączeniowej - dla obiektu przyłączanego do sieci o napięciu wyższym niż 1 kV wyposażonego

w źródło;

5)

150 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do I lub II grupy

przyłączeniowej.

”

,

b)

po ust. 8g dodaje się ust. 8g

„

8g

W przypadku wniosku o wydanie warunków przyłączenia źródła do sieci elektroenergetycznej

o napięciu wyższym niż 1 kV terminy określone w ust. 8g liczone są od dnia wniesienia

zaliczki.

8g

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych

jest obowiązane wydać warunki przyłączenia w terminie

1)

30 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczanego do grupy przyłączeniowej

B podgrupy I;

2)

60 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczanego do grupy przyłączeniowej

A lub grupy przyłączeniowej B podgrupy II;

3)

90 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczanego do grupy przyłączeniowej

C.

8g

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją ciepła jest

obowiązane wydać warunki przyłączenia w terminie

1)

30 dni od dnia złożenia wniosku, w przypadku gdy do sieci ciepłowniczej mają być przyłączone

węzły cieplne zasilające obiekty odbiorców ciepła oraz w przypadku gdy do zewnętrznej

instalacji odbiorczej za węzłem grupowym, należącej do przedsiębiorstwa energetycznego,

ma być przyłączona instalacja w obiekcie odbiorcy;

2)

3 miesięcy - od dnia złożenia wniosku, w przypadku gdy do sieci ciepłowniczej mają

być przyłączane źródła ciepła.

8g

Do terminów na wydanie warunków przyłączenia do sieci nie wlicza się terminów przewidzianych

w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku

o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów opóźnień spowodowanych z winy podmiotu

wnioskującego o przyłączenie albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa energetycznego.

8g

W przypadku wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej dla obszarów

lub miejscowości niezgazyfikowanych, dla których przedsiębiorstwo energetyczne przygotowuje

szczegółową koncepcję gazyfikacji, nie stosuje się przepisu ust. 8g

8g

W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się

przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej może przedłużyć terminy określone

w ust. 8g o maksymalnie połowę terminu, w jakim obowiązane jest wydać warunki przyłączenia

do sieci elektroenergetycznej dla poszczególnych grup przyłączeniowych za uprzednim

zawiadomieniem podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia

przyczyn tego przedłużenia.

8g

W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się

przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub ciepła może przedłużyć terminy określone

w ust. 8g

”

,

c)

ust. 8h otrzymuje brzmienie

„

8h.

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych,

ciepła lub energii elektrycznej jest obowiązane, na żądanie wnioskodawcy, potwierdzić

w formie pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej złożenie wniosku, określając w

szczególności datę jego złożenia.

”

,

d)

w ust. 8i zdanie drugie otrzymuje brzmienie

„

W okresie ważności warunki przyłączenia stanowią warunkowe zobowiązanie przedsiębiorstwa

energetycznego zajmującego się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej albo

przesyłaniem lub dystrybucją ciepła do zawarcia umowy o przyłączenie odpowiednio do

sieci elektroenergetycznej lub ciepłowniczej.

”

;

3)

w art. 7a po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu

„

3a.

Zgodę, o której mowa w ust. 3, dołącza się do wniosku o pozwolenie na budowę w rozumieniu

przepisów prawa budowlanego.

”

;

4)

w art. 56

a)

w ust. 1 pkt 18 otrzymuje brzmienie

„

18)

nie wydaje warunków przyłączenia do sieci w terminach określonych w art. 7 ust. 8g-8g

”

,

b)

ust. 2 otrzymuje brzmienie

„

2.

Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza Prezes URE w drodze decyzji administracyjnej.

”

,

c)

ust. 2e otrzymuje brzmienie

„

2e.

Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 18, nie

może być niższa niż 1500 zł za każdy dzień zwłoki w wydaniu warunków przyłączenia

do sieci.

”

.

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2020 r. poz. 65 i 284) w art. 6 pkt 7 otrzymuje brzmienie

„

7)

budowa, utrzymywanie obiektów oraz urządzeń, niezbędnych na potrzeby obronności państwa,

a także ustanowienie strefy ochronnej terenu zamkniętego, wynikających z umów lub

porozumień międzynarodowych, ochrony granicy państwowej lub ze względu na zapewnienie

bezpieczeństwa publicznego, w tym budowa i utrzymywanie aresztów śledczych, zakładów

karnych oraz zakładów dla nieletnich;

”

.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz

projekt techniczny, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, obiektu budowlanego istotnego ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia,

zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym

zagrożeniem oraz projekt urządzenia przeciwpożarowego wymagają uzgodnienia z rzeczoznawcą

pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwanego dalej „uzgodnieniem”.

1.

Rzeczoznawca może uzgodnić projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany,

projekt techniczny oraz projekt urządzenia przeciwpożarowego bez uwag lub z uwagami.

Uzgodnienie projektu potwierdza się przez opatrzenie ich pieczęcią i podpisem.

2.

Rzeczoznawca przesyła zawiadomienie o uzgodnieniu projektu zagospodarowania działki

lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego komendantowi

wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej właściwemu dla miejsca lokalizacji inwestycji

w terminie 14 dni od dnia uzgodnienia projektu zagospodarowania działki lub terenu,

projektu architektoniczno-budowlanego lub projektu technicznego.

3.

Zawiadomienie o uzgodnieniu zawiera oznaczenie autora projektu zagospodarowania działki

lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego, nazwę

i lokalizację obiektu oraz dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu

budowlanego.

4.

W przypadku projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego

lub projektu technicznego obiektu budowlanego, któremu na podstawie przepisów o ochronie

informacji niejawnych nadano klauzulę „tajne” albo „ściśle tajne”, nie sporządza się

zawiadomienia o jego uzgodnieniu.

1.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany

uzgodniony przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej opatruje się

pieczęcią organu i przekazuje inwestorowi wraz z postanowieniem.

2.

Jeden egzemplarz projektu, o którym mowa w ust. 1, pozostaje w aktach sprawy organu.

3.

Do uzgodnienia projektu technicznego przepisy ust. 1 i 2 stosuje się.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia

1)

rodzaje obiektów budowlanych istotnych ze względu na konieczność zapewnienia ochrony

życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym

zagrożeniem, których projekty zagospodarowania działki lub terenu, projekty architektoniczno-budowlane

oraz projekty techniczne wymagają uzgodnienia,

2)

podstawowe dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, które

stanowią podstawę uzgodnienia projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu

architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego,

3)

szczegółowy sposób dokonywania uzgodnień projektu zagospodarowania działki lub terenu,

projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia

przeciwpożarowego,

4)

wzór pieczęci potwierdzającej uzgodnienie projektu zagospodarowania działki lub terenu,

projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego,

5)

sposób i zakres zawiadomienia o uzgodnieniu projektu zagospodarowania działki lub

terenu, projektu architektoniczno-budowlanego lub projektu technicznego

- biorąc pod uwagę przeznaczenie i parametry techniczne obiektów budowlanych, w tym

dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, efektywność procesu uzgadniania projektów

zagospodarowania działki lub terenu, projektów architektoniczno-budowlanych oraz projektów

technicznych i zawiadamiania o tym uzgodnieniu oraz że pieczęć musi identyfikować

rzeczoznawcę dokonującego uzgodnienia.

W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu

ścieków

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284) wprowadza się następujące zmiany

1)

po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu

„

Art. 19a.

1.

Na pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci przedsiębiorstwo

wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane wydać warunki przyłączenia do sieci albo

uzasadnić odmowę ich wydania, w terminie

1)

21 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;

2)

45 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych

przypadkach.

2.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

może przedłużyć terminy określone w ust. 1, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni,

po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem

uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.

3.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane potwierdzić pisemnie złożenie

przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci wniosku o wydanie warunków przyłączenia

do sieci, określając w szczególności datę jego złożenia.

4.

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci zawiera co najmniej

1)

imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegającego

się o przyłączenie do sieci;

2)

wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci,

w tym jego adres i numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje;

3)

informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości lub obiektu, który

ma zostać przyłączony do sieci;

4)

określenie dobowego zapotrzebowania na wodę z podziałem na wodę do celów bytowych,

technologicznych, przeciwpożarowych oraz innych, z uwzględnieniem przepływów średniodobowych

i maksymalnych godzinowych oraz wielkości ładunku zanieczyszczeń;

5)

określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki bytowe i

przemysłowe;

6)

plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do

istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia

terenu.

5.

Do terminów określonych w ust. 1 i 2 nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach

prawa do dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie

warunków przyłączenia do sieci, okresów innych opóźnień spowodowanych z winy podmiotu

wnioskującego o przyłączenie do sieci albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa

wodociągowo-kanalizacyjnego.

6.

Sporządzenie planu sytuacyjnego, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm., uwzględniającego warunki przyłączenia do sieci wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

upoważnia podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci lub inny podmiot działający

z jego upoważnienia lub na jego zlecenie do wykonania przyłącza wodociągowego lub

przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z tym planem.

7.

Warunki przyłączenia do sieci wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

są ważne przez okres 2 lat od dnia ich wydania.

8.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie może odmówić odbioru przyłącza wodociągowego

lub przyłącza kanalizacyjnego wykonanego, zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci

wydanymi przez to przedsiębiorstwo.

9.

Warunkiem dokonania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przyłącza

wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, wykonanego zgodnie z warunkami przyłączenia

do sieci wydanymi przez to przedsiębiorstwo, nie może być uzyskanie pozwolenia na

budowę albo dokonanie zgłoszenia robót budowlanych, jeżeli nie są one wymagane na

podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

10.

Nie pobiera się opłat za

1)

wydanie warunków przyłączenia do sieci, a także za ich zmianę, aktualizację lub przeniesienie

na inny podmiot;

2)

odbiór przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego przez przedsiębiorstwo

wodociągowo-kanalizacyjne, a także za włączenie przyłącza wodociągowego lub przyłącza

kanalizacyjnego do sieci wodociągowej albo kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia

z tym związane.

”

;

2)

w art. 29

a)

po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu

„

3a.

Karze pieniężnej podlega przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które nie wydaje

warunków przyłączenia do sieci w terminach określonych w art. 19a ust. 1 lub 2.

”

,

b)

w ust. 6 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu

„

3)

ust. 3a - wynosi 500 zł za każdy dzień zwłoki.

”

,

c)

w ust. 8 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie

„

Niezależnie od kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1-3, nałożonej na przedsiębiorstwo

wodociągowo-kanalizacyjne organ regulacyjny może nałożyć karę pieniężną na osobę sprawującą

funkcję kierownika przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, z tym że wysokość

tej kary pieniężnej nie może przekroczyć 300% jego miesięcznego wynagrodzenia.

”

.

W ustawie z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek

obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1345 oraz z 2019 r. poz. 730) wprowadza się następujące zmiany

1)

w art. 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie

„

4.

W sprawach dotyczących zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, przepisu art. 29 ust. 5

ustawy - Prawo budowlane nie stosuje się.

”

;

2)

użyte w art. 8 w ust. 1a, w art. 9 w ust. 1a oraz w art. 11 w ust. 1 w pkt 1 i 2 w

różnym przypadku wyrazy „projekt budowlany” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany”.

W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. z 2020 r. poz. 293) wprowadza się następujące zmiany

1)

w art. 10 w ust. 2 pkt 15 otrzymuje brzmienie

„

15)

granice terenu zamkniętego i jego strefy ochronnej, w tym stref ochronnych wynikających

z decyzji lokalizacyjnych wydanych przez Komisję Planowania przy Radzie Ministrów

w związku z realizacją inwestycji w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa;

”

;

2)

w art. 15 w ust. 3 pkt 4b otrzymuje brzmienie

„

4b)

granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym umieszczonych

w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach

o lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu

państwowym, lotniska użytku publicznego, inwestycji w zakresie terminalu, przedsięwzięcia

Euro 2012 lub decyzji lokalizacyjnych wydanych przez Komisję Planowania przy Radzie

Ministrów w związku z realizacją inwestycji w zakresie obronności i bezpieczeństwa

państwa;

”

;

3)

w art. 36 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie

„

Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą korzystanie z nieruchomości

lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem

stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty

nieruchomości może, z uwzględnieniem ust. 2 i art. 37

”

;

4)

w art. 50 ust. 2a otrzymuje brzmienie

„

2a.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budowa sieci,

o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm., wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

”

;

5)

w art. 53 w ust. 4 w pkt 14 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 15 w

brzmieniu

„

15)

właściwym organem wojskowym - w odniesieniu do stref ochronnych terenów zamkniętych

ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej.

”

;

6)

w art. 59 ust. 2a otrzymuje brzmienie

„

2a.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budowa obiektów

budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

”

.

W ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie dróg publicznych

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 oraz z 2019 r. poz. 1716) wprowadza się następujące zmiany

1)

w art. 11d w ust. 1 w pkt 5 wyrazy „cztery egzemplarze projektu budowlanego” zastępuje się wyrazami „trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego”;

2)

w art. 11f w ust. 1 w pkt 7 wyrazy „projektu budowlanego” zastępuje się wyrazami „projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego”;

3)

w art. 32a wyrazy „projektu budowlanego” zastępuje się wyrazami „projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego”.

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(Dz. U. z 2020 r. poz. 55) wprowadza się następujące zmiany

1)

w art. 15 po ust. 4b dodaje się ust. 4c w brzmieniu

„

4c.

Zezwolenia, o których mowa w ust. 3 i 4, dołącza się do wniosku o pozwolenie na budowę

oraz zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm..

”

;

2)

w art. 37 ust. 3 otrzymuje brzmienie

„

3.

Jeżeli w stosunku do działań, o których mowa w ust. 1 i 2, jest prowadzone postępowanie,

o którym mowa w art. 48, art. 49f albo art. 50 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na obszarach morskich - dyrektor właściwego

urzędu morskiego, zawiesza postępowanie w sprawie wydania decyzji, o której mowa w

ust. 1, do czasu zakończenia przez właściwy organ postępowania prowadzonego na podstawie

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

”

.

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(Dz. U. z 2020 r. poz. 215) wprowadza się następujące zmiany

1)

w art. 1 w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu

„

Organem właściwym do udzielenia autoryzacji w rozumieniu przepisu art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru

rynku jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

”

;

2)

w art. 6b

a)

ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie

„

1.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wyznaczy, w drodze decyzji, jednostki oceny technicznej

(JOT), o których mowa w art. 29 rozporządzenia Nr 305/2011, upoważnione do wydawania

europejskich ocen technicznych dla grup wyrobów budowlanych wymienionych w Załączniku

IV Tabela 1 do tego rozporządzenia, oraz monitoruje działania i kompetencje wyznaczonych

jednostek, w tym spełnienie obowiązku określonego w art. 30 ust. 2 rozporządzenia

Nr 305/2011.

2.

Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest wydawana na wniosek instytutu badawczego w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 i 2227 oraz z 2020 r. poz. 284) lub instytutu Sieci w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz

(Dz. U. poz. 534 i 2227 oraz z 2020 r. poz. 284), zwanego dalej „instytutem Sieci”, spełniających wymagania dla jednostek oceny technicznej,

określone w Załączniku IV Tabela 2 do rozporządzenia Nr 305/2011.

”

,

b)

w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie

„

1)

oznaczenie instytutu badawczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych lub instytutu Sieci, składających wniosek, ich siedzibę i adres;

”

,

c)

ust. 6 otrzymuje brzmienie

„

6.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, w drodze decyzji, ogranicza zakres właściwości

albo uchyla decyzję, o której mowa w ust. 1, w przypadku stwierdzenia, że jednostka

oceny technicznej przestała spełniać wymagania, o których mowa w ust. 2.

”

;

3)

w art. 9

a)

w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie

„

2)

wyznaczone przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego instytuty badawcze w rozumieniu

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych lub instytuty Sieci, zwane dalej „krajowymi jednostkami oceny technicznej”.

”

,

b)

ust. 11 i 12 otrzymują brzmienie

„

11.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, mając na uwadze konieczność zapewnienia wydawania

krajowych ocen technicznych dla wyrobów budowlanych określonych w przepisach wydanych

na podstawie art. 8 ust. 8, wyznacza, w drodze decyzji, krajowe jednostki oceny technicznej

upoważnione do wydawania krajowych ocen technicznych oraz monitoruje działania i kompetencje

jednostek upoważnionych do wydawania tych ocen.

12.

Decyzję, o której mowa w ust. 11, wydaje się na wniosek instytutu badawczego lub instytutu

Sieci, jeżeli spełnia wymagania dotyczące jednostek do spraw oceny technicznej określone

w Tabeli 2 Załącznika IV do rozporządzenia Nr 305/2011. Ponadto instytut badawczy

lub instytut Sieci jest obowiązany do wykazania się znajomością Polskich Norm wyrobów

w zakresie wnioskowanej właściwości oraz metod badań i obliczeń dla wyrobów budowlanych.

”

,

c)

w ust. 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie

„

1)

oznaczenie instytutu badawczego lub instytutu Sieci składających wniosek, ich siedzibę

i adres;

”

,

d)

ust. 16 i 17 otrzymują brzmienie

„

16.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, w drodze decyzji, ogranicza zakres właściwości

krajowej jednostki oceny technicznej albo uchyla decyzję, o której mowa w ust. 11,

w przypadku stwierdzenia, że ta jednostka przestała spełniać w części albo w całości

wymagania niezbędne do uzyskania upoważnienia do wydawania krajowych ocen technicznych.

17.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego prowadzi wykaz jednostek upoważnionych do wydawania

krajowych ocen technicznych oraz zamieszcza go w Biuletynie Informacji Publicznej

wraz z informacją o zakresie przedmiotowym upoważnienia do wydawania krajowych ocen

technicznych.

”

;

4)

w art. 14 w ust. 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8-11 w

brzmieniu

„

8)

wydawanie decyzji dotyczących jednostek oceny technicznej, o których mowa w art. 6b

ust. 1 i 6;

9)

wydawanie decyzji dotyczących krajowych jednostek oceny technicznej, o których mowa

w art. 9 ust. 11 i 16;

10)

prowadzenie wykazu jednostek upoważnionych do wydawania krajowych ocen technicznych;

11)

autoryzacja i notyfikacja jednostek wykonujących zadania strony trzeciej w procesie

oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.

”

.

W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu

własnego mieszkania

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1011) w art. 5 w ust. 4 wyrazy „zatwierdzonego projektu budowlanego” zastępuje się wyrazami „projektu technicznego”.

Uproszczonego postępowania legalizacyjnego, o którym mowa w art. 49f ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm., nie stosuje się do obiektów budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 1 tej ustawy,

zlokalizowanych na terenie działki.

W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, 1495, 1556, 1751 i 2294 oraz z 2020 r. poz. 424) w załączniku w części I w kolumnie 2

1)

ust. 9a-9c otrzymują brzmienie

„

9a.

Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm., od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu

9b.

Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy sieci, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

1)

o długości powyżej 1 kilometra,

2)

o długości do 1 kilometra

- od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu

9c.

Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu

”

;

2)

ust. 10 otrzymuje brzmienie

„

10.

Zatwierdzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego

”

;

3)

ust. 11a otrzymuje brzmienie

„

11a.

Decyzja o przeniesieniu na rzecz innego podmiotu praw i obowiązków wynikających ze

zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -

Prawo budowlane, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu

”

.

W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko

(Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284 i 322) wprowadza się następujące zmiany

1)

użyte w art. 72 w ust. 1 w pkt 1, w ust. 2 w pkt 1a, ust. 2b oraz w art. 82 w ust.

1 w pkt 1 w lit. c, w różnym przypadku, wyrazy „projekt budowlany” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „projekt zagospodarowania działki lub terenu lub projekt architektoniczno-budowlany”;

2)

w art. 76 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie

„

1)

art. 30 ust. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska może skierować wniosek o podjęcie

przez organ nadzoru budowlanego działań z urzędu, o których mowa w art. 50 ust. 1

tej ustawy;

”

.

W ustawie z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1380) w art. 6 w ust. 1 w pkt 5 wyrazy „cztery egzemplarze projektu budowlanego” zastępuje się wyrazami „trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego”.

W ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2410) w art. 36a w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie

„

5)

został złożony

a)

nie później niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub

zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

b)

na naradzie koordynacyjnej, o której mowa w art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, w odniesieniu do robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia,

o którym mowa w art. 30 ust. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

”

.

W ustawie z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji

inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 933) w art. 6 w ust. 1 w pkt 6 wyraz „cztery” zastępuje się wyrazem „trzy”.

W ustawie z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub

domu jednorodzinnego

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1805) wprowadza się następujące zmiany

1)

w art. 21 pkt 5 otrzymuje brzmienie

„

5)

projektem budowlanym.

”

;

2)

w załączniku w części III pkt 5 otrzymuje brzmienie

„

5)

projektem budowlanym.

”

.

1.

Na pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci przedsiębiorstwo

wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane wydać warunki przyłączenia do sieci albo

uzasadnić odmowę ich wydania, w terminie

1)

21 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;

2)

45 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych

przypadkach.

2.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

może przedłużyć terminy określone w ust. 1, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni,

po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem

uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.

3.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane potwierdzić pisemnie złożenie

przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci wniosku o wydanie warunków przyłączenia

do sieci, określając w szczególności datę jego złożenia.

4.

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci zawiera co najmniej

1)

imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegającego

się o przyłączenie do sieci;

2)

wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci,

w tym jego adres i numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje;

3)

informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości lub obiektu, który

ma zostać przyłączony do sieci;

4)

określenie dobowego zapotrzebowania na wodę z podziałem na wodę do celów bytowych,

technologicznych, przeciwpożarowych oraz innych, z uwzględnieniem przepływów średniodobowych

i maksymalnych godzinowych oraz wielkości ładunku zanieczyszczeń;

5)

określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki bytowe i

przemysłowe;

6)

plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do

istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia

terenu.

5.

Do terminów określonych w ust. 1 i 2 nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach

prawa do dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie

warunków przyłączenia do sieci, okresów innych opóźnień spowodowanych z winy podmiotu

wnioskującego o przyłączenie do sieci albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa

wodociągowo-kanalizacyjnego.

6.

Sporządzenie planu sytuacyjnego, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm., uwzględniającego warunki przyłączenia do sieci wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

upoważnia podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci lub inny podmiot działający

z jego upoważnienia lub na jego zlecenie do wykonania przyłącza wodociągowego lub

przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z tym planem.

7.

Warunki przyłączenia do sieci wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

są ważne przez okres 2 lat od dnia ich wydania.

8.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie może odmówić odbioru przyłącza wodociągowego

lub przyłącza kanalizacyjnego wykonanego, zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci

wydanymi przez to przedsiębiorstwo.

9.

Warunkiem dokonania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przyłącza

wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, wykonanego zgodnie z warunkami przyłączenia

do sieci wydanymi przez to przedsiębiorstwo, nie może być uzyskanie pozwolenia na

budowę albo dokonanie zgłoszenia robót budowlanych, jeżeli nie są one wymagane na

podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

10.

Nie pobiera się opłat za

1)

wydanie warunków przyłączenia do sieci, a także za ich zmianę, aktualizację lub przeniesienie

na inny podmiot;

2)

odbiór przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego przez przedsiębiorstwo

wodociągowo-kanalizacyjne, a także za włączenie przyłącza wodociągowego lub przyłącza

kanalizacyjnego do sieci wodociągowej albo kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia

z tym związane.

W ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2176) po art. 13a dodaje się art. 13b w brzmieniu

„

Art. 13b.

Uproszczonego postępowania legalizacyjnego, o którym mowa w art. 49f ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm., nie stosuje się do obiektów budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 1 tej ustawy,

zlokalizowanych na terenie działki.

”

.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków

(Dz. U. z 2020 r. poz. 213) użyte w art. 6 i w art. 7, w różnym przypadku, wyrazy „projekt architektoniczno-budowlany” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „projekt techniczny”.

W ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji

mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

(Dz. U. z 2020 r. poz. 219) w art. 25 w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie

„

2)

przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu

projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego

właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza zgodność projektu

zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego z uchwałą,

o której mowa w ust. 1;

”

.

W ustawie z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji

w sektorze naftowym

(Dz. U. poz. 630 i 284) w art. 18 w ust. 9 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie

„

Odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu i projektu

architektoniczno-budowlanego strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, w zakresie

objętym projektem zagospodarowania działki lub terenu w liniach rozgraniczających

teren tej inwestycji, nie stanowi istotnego odstąpienia, o którym mowa w art. 36a Prawa budowlanego, jeżeli

”

.

W ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte

i Wojny 1939 r. - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

(Dz. U. poz. 1589 i 2020) wprowadza się następujące zmiany

1)

w art. 4 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie

„

1)

trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego

wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm., aktualnym na dzień opracowania projektu;

”

;

2)

w art. 8 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie

„

9)

zatwierdzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego;

”

.

Do spraw uregulowanych ustawą zmienianą w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przepisy ustawy zmienianej w art. 1 stosuje

się w brzmieniu dotychczasowym.

W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy inwestor do wniosku

o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę albo wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego,

albo zgłoszenia budowy może dołączyć projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów

ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

1.

Do zamierzeń budowlanych realizowanych w oparciu o projekt budowlany sporządzony na

podstawie przepisów dotychczasowych

1)

w przypadkach, o których mowa w art. 25 i art. 26,

2)

dla których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wydano ostateczną decyzję

o pozwoleniu na budowę albo dokonano skutecznego zgłoszenia

- przepisy ustaw zmienianych w art. 1-4, art. 6 oraz art. 8-24 stosuje się w brzmieniu

dotychczasowym.

2.

Jeżeli projekt budowlany, o którym mowa w ust. 1, wymaga uzgodnienia na podstawie

przepisów ustaw zmienianych w art. 2 oraz w art. 3, uzgodnień tych należy dokonać

na podstawie przepisów tych ustaw w brzmieniu dotychczasowym.

Do spraw, o których mowa w art. 25-27

1)

stosuje się

a)

przepisy art. 36a ust. 5 i art. 40 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym

niniejszą ustawą,

b)

przepisy art. 36a ust. 5b ustawy zmienianej w art. 1;

2)

nie stosuje się przepisów art. 36a ust. 5a ustawy zmienianej w art. 1.

1.

Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa

w art. 30, budowa

1)

wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania

mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;

2)

sieci

a)

elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,

b)

wodociągowych,

c)

kanalizacyjnych,

d)

cieplnych,

e)

gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;

3)

wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji

transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m

4)

obiektów budowlanych, niewymienionych w pkt 2, 3 i 5-30 oraz w ust. 2, usytuowanych

na terenach zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej lub ministra

właściwego do spraw wewnętrznych, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, zamieszkania

zbiorowego oraz użyteczności publicznej;

5)

oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m

6)

zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m

7)

tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych

do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce - w terminie określonym w zgłoszeniu,

ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w

zgłoszeniu;

8)

pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do

dna akwenu, do 2,50 m;

9)

instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7

m

10)

kanalizacji kablowej;

11)

zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach;

12)

obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej

ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze

(Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1214 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284) w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów;

13)

obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej

1 m poza śródlądowymi drogami wodnymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów

przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;

14)

wolno stojących

a)

parterowych budynków gospodarczych,

b)

garaży,

c)

wiat

- o powierzchni zabudowy do 35 m

15)

przydomowych

a)

ganków,

b)

oranżerii (ogrodów zimowych)

- o powierzchni zabudowy do 35 m

16)

wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki

przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m

17)

parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m

18)

gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m

19)

stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, sytuowanych

na obszarze Natura 2000;

20)

boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;

21)

ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m;

22)

przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy powyżej 35 m

23)

przyłączy

a)

elektroenergetycznych,

b)

wodociągowych,

c)

kanalizacyjnych,

d)

gazowych,

e)

cieplnych,

f)

telekomunikacyjnych

- z zastrzeżeniem art. 29a;

24)

kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 471), w pasie drogowym w ramach przebudowy drogi;

25)

stacji ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, 1495, 1527 i 1716 oraz z 2020 r. poz. 284), z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego w rozumieniu

art. 2 pkt 3 tej ustawy;

26)

niecek dezynfekcyjnych, w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem;

27)

podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych;

28)

obiektów małej architektury w miejscach publicznych;

29)

obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową

w ramach istniejącej działki siedliskowej

a)

płyt do składowania obornika,

b)

szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę,

c)

naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 30 m

d)

silosów na kiszonkę;

30)

stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m

2.

Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30,

budowa

1)

obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową

w ramach istniejącej działki siedliskowej

a)

parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m

b)

suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m

2)

wiat o powierzchni zabudowy do 50 m

3)

wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m

4)

altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2176 oraz z 2020 r. poz. 471);

5)

wiat przystankowych i peronowych;

6)

parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m

7)

stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, z wyjątkiem

sytuowanych na obszarze Natura 2000;

8)

gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m

9)

wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;

10)

parkometrów z własnym zasilaniem;

11)

zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach;

12)

przepustów o przekroju wewnętrznym do 0,85 m

13)

przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m

14)

obiektów budowlanych będących urządzeniami melioracji wodnych;

15)

opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień

brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych,

niestanowiących konstrukcji oporowych;

16)

pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;

17)

telekomunikacyjnych linii kablowych;

18)

urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby

hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej

a)

posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych,

b)

punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych,

c)

piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;

19)

obiektów małej architektury, z wyjątkiem obiektów małej architektury w miejscach publicznych;

20)

ogrodzeń o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m;

21)

obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych,

położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu

robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;

22)

tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących

jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;

23)

znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych

i rezerwatów przyrody;

24)

poligonowych obiektów budowlanych, w szczególności stanowisk obronnych, przepraw,

budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych oraz obiektów

kontenerowych, lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych przez Ministra

Obrony Narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem obozowisk polowych

oraz umocnień terenu do pozoracji bezpośredniego prowadzenia walki;

25)

obudowy ujęć wód podziemnych;

26)

punktów ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego w rozumieniu

art. 2 pkt 3 tej ustawy;

27)

urządzeń sytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, wraz z fundamentami, konstrukcjami

wsporczymi oraz przynależnymi elementami wyposażenia

a)

służących do zarządzania drogami, w tym do wdrażania inteligentnych systemów transportowych,

b)

służących do zarządzania ruchem drogowym, w tym urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

c)

o których mowa w art. 13o ust. 1 i art. 20g ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

28)

bankomatów, biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, automatów przechowujących

przesyłki lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości

do 3 m włącznie;

29)

obiektów kontenerowych wraz z instalacjami i przyłączami oraz związanych z nimi sieciami

a)

elektroenergetycznymi,

b)

wodociągowymi,

c)

kanalizacji sanitarnej,

d)

cieplnymi

- lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych decyzją Ministra Obrony Narodowej;

30)

naziemnych zbiorników będących obiektami budowlanymi, służących do przechowywania

paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, o pojemności do 5 m

31)

przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy do 35 m

32)

stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m

3.

Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa

w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na

1)

przebudowie

a)

przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych,

o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę,

na której budynek jest usytuowany,

b)

obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 9, 11-13 oraz 30,

c)

sieci gazowych oraz sieci elektroenergetycznych innych niż wymienione w ust. 1 pkt

2 lit. a i e,

d)

dróg, torów i urządzeń kolejowych,

e)

polegającej na dociepleniu budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25

m,

f)

instalacji odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej

nie większej niż 1 MW wykorzystujących hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej

w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(Dz. U. z 2020 r. poz. 261 i 284);

2)

remoncie

a)

budowli, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,

b)

budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę - w zakresie

przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych;

3)

instalowaniu

a)

na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej

urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych,

a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających, o wysokości

powyżej 3 m,

b)

krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania

zbiorowego,

c)

tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych

poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,

d)

wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych,

e)

mikroinstalacji biogazu rolniczego, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

4.

Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30,

wykonywanie robót budowlanych polegających na

1)

przebudowie

a)

budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz budynków

mieszkalnych jednorodzinnych z wyłączeniem przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów

konstrukcyjnych,

b)

obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 4-8, 10 i 14-29 oraz w ust. 2,

c)

polegającej na dociepleniu budynków o wysokości nieprzekraczającej 12 m,

d)

urządzeń budowlanych;

2)

remoncie

a)

obiektów budowlanych, z wyłączeniem remontu

-

budowli, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę,

-

budynków, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę - w zakresie przegród

zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych,

b)

urządzeń budowlanych;

3)

instalowaniu

a)

na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej

urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych,

a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających, o wysokości

nieprzekraczającej 3 m,

b)

krat na obiektach budowlanych, z wyłączeniem instalowania krat na budynkach mieszkalnych

wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,

c)

pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy

zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń

fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się

obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem

zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem

ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej

Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a,

d)

wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji, z wyłączeniem instalacji gazowych;

4)

utwardzaniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych.

5.

Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa w ust. 1,

lub robót budowlanych, o których mowa w ust. 3, może wystąpić z wnioskiem o wydanie

decyzji o pozwoleniu na budowę.

6.

Decyzji o pozwoleniu na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia

oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia

oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko, z wyłączeniem przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt 17-19.

7.

Roboty budowlane, o których mowa w ust. 1-4, wykonywane

1)

przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków - wymagają decyzji o pozwoleniu

na budowę,

2)

na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - wymagają dokonania zgłoszenia

- przy czym do wniosku o decyzję o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia należy dołączyć

pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Do wniosków o udzielenie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych złożonych

do organów administracji architektoniczno-budowlanej i nierozpatrzonych przez te organy

przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy art. 9 ustawy zmienianej

w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Dzienniki budowy, montażu i rozbiórki wydane lub ostemplowane przez organy administracji

architektoniczno-budowlanej albo nadzoru budowlanego przed dniem wejścia w życie przepisów

wydanych na podstawie art. 45 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują ważność

i są prowadzone w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust.

4 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

1.

Przepisów art. 45b i art. 45c ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się do tablic

informacyjnych oraz ogłoszeń zawierających dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony

zdrowia wyprodukowanych lub umieszczonych na terenie budowy przed dniem wejścia w

życie niniejszej ustawy.

2.

Tablice informacyjne oraz ogłoszenia, o których mowa w ust. 1, wyprodukowane przed

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy mogą pozostać na terenie budowy albo być umieszczone

na terenie budowy po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem że są zgodne

z przepisami wydanymi na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu

dotychczasowym.

Nie można wszcząć uproszczonego postępowania legalizacyjnego, o którym mowa w art.

49f ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w stosunku do obiektów budowlanych, do których

wydano przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy decyzję o nakazie rozbiórki.

W przypadku wymierzenia kary, o której mowa w art. 57 ust. 7 ustawy zmienianej w art.

1, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przepisu art. 59i ustawy zmienianej

w art. 1 nie stosuje się.

1.

Do wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci przedsiębiorstw energetycznych

złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy

zmienianej w art. 5 w brzmieniu dotychczasowym.

2.

Do spraw wszczętych na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 18 ustawy zmienianej w art. 5

i niezakończonych decyzją prawomocną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy

przepisy ustawy zmienianej w art. 5 stosuje się w brzmieniu dotychczasowym.

1.

Do spraw uregulowanych ustawą zmienianą w art. 7 dotyczących wydawania przez przedsiębiorstwa

wodociągowo-kanalizacyjne warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

odbioru przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz włączania ich do sieci wodociągowych

i kanalizacyjnych niezakończonych w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej

ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2.

W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy rady gmin dostosują

treść regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujących na obszarze

ich właściwości do przepisów ustawy zmienianej w art. 7 w brzmieniu nadanym niniejszą

ustawą.

3.

Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wydane przez przedsiębiorstwo

wodociągowo-kanalizacyjne przed wejściem w życie niniejszej ustawy zachowują ważność

przez okres 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Do spraw uregulowanych w ustawach zmienianych w art. 2-4, art. 6 oraz art. 8-24, wszczętych

i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy

dotychczasowe.

1.

Wprowadzanie zmian w projekcie technicznym dotyczących rozwiązań, które podlegały

uzgodnieniom, wymaga ponownego uzyskania tych uzgodnień.

2.

Odstąpienie od projektu technicznego jest dopuszczalne po dokonaniu przez projektanta

zmian w tym projekcie oraz sprawdzeniu tych zmian przez projektanta sprawdzającego,

o ile to sprawdzenie jest wymagane.

3.

Kierownik budowy okazuje aktualny projekt budowlany na każde żądanie organu nadzoru

budowlanego.

1.

Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uchwalone przed

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie przepisów ustawy zmienianej w

art. 9 w brzmieniu dotychczasowym zachowują ważność.

2.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone przed dniem wejścia w życie

niniejszej ustawy na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 9 w brzmieniu dotychczasowym,

obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują moc.

1.

Inwestor może, przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu,

złożyć wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę tymczasowego obiektu budowlanego,

o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 7. Przepisy art. 32-36 stosuje się.

2.

W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, inwestor może powstrzymać się

od rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowego obiektu budowlanego, o

którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 7, do czasu zakończenia postępowania w przedmiocie

pozwolenia na budowę.

1.

Nie stwierdza się nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli od dnia jej doręczenia

lub ogłoszenia upłynęło 5 lat.

2.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepis art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie

1)

art. 32 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów

wykonawczych wydanych na podstawie art. 32 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu

nadanym niniejszą ustawą,

2)

art. 45 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów

wykonawczych wydanych na podstawie art. 45 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 1,

3)

art. 59d ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów

wykonawczych wydanych na podstawie art. 59d ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu

nadanym niniejszą ustawą,

4)

art. 82b ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów

wykonawczych wydanych na podstawie art. 82b ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu

nadanym niniejszą ustawą,

5)

art. 6g ustawy zmienianej w art. 3 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów

wykonawczych wydanych na podstawie art. 6g ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu

nadanym niniejszą ustawą

- jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, i mogą

być zmieniane na podstawie tych przepisów w brzmieniu dotychczasowym.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art.

5 pkt 2 lit. b w zakresie art. 7 ust. 8g

1.

W przypadku robót budowlanych wymagających ustanowienia kierownika budowy prowadzi

się

1)

dziennik budowy;

2)

dziennik rozbiórki - w przypadku robót budowlanych polegających wyłącznie na rozbiórce;

3)

dziennik montażu - w przypadku robót budowlanych polegających wyłącznie na montażu.

2.

Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania tych robót.

3.

Za prowadzenie dziennika budowy odpowiada kierownik budowy.

4.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor występuje do właściwego organu w celu

1)

ostemplowania przedłożonego dziennika budowy albo

2)

wydania i ostemplowania dziennika budowy.

5.

Organem właściwym, o którym mowa w ust. 4, jest

1)

organ administracji architektoniczno-budowlanej;

2)

organ nadzoru budowlanego - w przypadku robót budowlanych objętych decyzją o

a)

legalizacji budowy, o której mowa w art. 49 ust. 4,

b)

pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4.

6.

Wydanie dziennika budowy następuje za opłatą stanowiącą równowartość kosztów jego

zakupu przez właściwy organ.

7.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób,

które pełnią funkcje kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Osoby

te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji.

8.

Uprawnionymi do dokonania wpisu w dzienniku budowy są

1)

uczestnicy procesu budowlanego;

2)

osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy;

3)

pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania

przepisów na budowie, w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.

9.

Przepisy ust. 2-4, ust. 5 pkt 1 oraz ust. 6-8 stosuje się do prowadzenia dzienników

rozbiórki i montażu.

10.

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego

oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia dzienników

budowy, montażu i rozbiórki, mając na celu zapewnienie przejrzystości oraz chronologii

prowadzenia w nim wpisów.

1.

Przed rozpoczęciem budowy kierownik budowy jest obowiązany

1)

zabezpieczyć teren budowy lub rozbiórki;

2)

potwierdzić wpisem w dzienniku budowy otrzymanie od inwestora zatwierdzonego projektu

budowlanego oraz, o ile jest wymagany - projektu technicznego;

3)

umieścić na terenie budowy, w widocznym miejscu

a)

tablicę informacyjną oraz

b)

ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia - w przypadku

budowy, na której przewiduje się prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż

30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracowników lub przewidywany

zakres robót budowlanych przekracza 500 osobodni.

2.

W przypadku braku obowiązku ustanowienia kierownika budowy spełnienie obowiązku, o

którym mowa w ust. 1 pkt 1, należy do inwestora.

3.

Przepisów ust. 1 pkt 2 i 3 nie stosuje się do

1)

budowy, dla której nie ma obowiązku ustanowienia kierownika budowy;

2)

obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa;

3)

obiektów liniowych.

4.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej, na wniosek inwestora, może, w drodze

decyzji, wyłączyć stosowanie przepisów ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym

stopniem skomplikowania robót budowlanych lub innymi ważnymi względami.

1.

Na tablicy informacyjnej określa się

1)

rodzaj robót budowlanych i adres prowadzenia tych robót;

2)

datę i numer decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanego zgłoszenia;

3)

organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę lub rozpatrujący zgłoszenie;

4)

nazwę i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego;

5)

imię i nazwisko lub nazwę i numer telefonu inwestora;

6)

imię i nazwisko oraz numer telefonu kierownika budowy.

2.

Tablica informacyjna ma kształt prostokąta. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje

się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi

koloru czarnego, o wysokości co najmniej 6 cm.

3.

Tablicę informacyjną umieszcza się w miejscu widocznym od strony drogi publicznej

lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości umożliwiającej jej odczytanie.

4.

Tablicę informacyjną umieszcza się do czasu

1)

uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - w przypadku budowy obiektów budowlanych

wymagających tej decyzji;

2)

niezgłoszenia przez organ nadzoru budowlanego sprzeciwu, w drodze decyzji, do zawiadomienia

o zakończeniu budowy - w przypadku obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia zakończenia

budowy;

3)

zakończenia robót - w przypadku robót budowlanych innych niż wymienione w pkt 1 i

2.

1.

Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zawiera

1)

przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania budowy;

2)

maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach;

3)

informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2.

Ogłoszenie wykonuje się na sztywnej płycie koloru żółtego, która ma kształt prostokąta.

Napisy ogłoszenia wykonuje się w sposób czytelny i trwały, literami i cyframi koloru

czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm.

3.

Ogłoszenie umieszcza się w widocznym miejscu obok tablicy informacyjnej, na wysokości

umożliwiającej jego odczytanie.

1.

Organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o wstrzymaniu budowy w przypadku obiektu

budowlanego lub jego części będącego w budowie albo wybudowanego

1)

bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę albo

2)

bez wymaganego zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia.

2.

Jeżeli w wyniku budowy występuje stan zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, w postanowieniu

o wstrzymaniu budowy organ nadzoru budowlanego nakazuje bezzwłoczne

1)

zabezpieczenie obiektu budowlanego lub terenu, na którym prowadzona jest budowa, oraz

2)

usunięcie stanu zagrożenia.

3.

W postanowieniu o wstrzymaniu budowy informuje się o możliwości złożenia wniosku o

legalizację obiektu budowlanego lub jego części, zwanego dalej „wnioskiem o legalizację”,

oraz o konieczności wniesienia opłaty legalizacyjnej w celu uzyskania decyzji o legalizacji

obiektu budowlanego lub jego części, zwanej dalej „decyzją o legalizacji”, oraz o

zasadach obliczania opłaty legalizacyjnej.

4.

Na postanowienie o wstrzymaniu budowy przysługuje zażalenie.

5.

Postanowienie o wstrzymaniu budowy wydaje się również w przypadku zakończenia budowy.

1.

W terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia o wstrzymaniu budowy inwestor,

właściciel lub zarządca obiektu budowlanego może złożyć wniosek o legalizację.

2.

Wniosek o legalizację można wycofać do dnia wydania decyzji o legalizacji.

3.

Jeżeli zostało wniesione zażalenie na postanowienie o wstrzymaniu budowy, termin,

o którym mowa w ust. 1, biegnie od dnia, w którym to postanowienie stało się ostateczne.

1.

W przypadku złożenia wniosku o legalizację organ nadzoru budowlanego nakłada, w drodze

postanowienia, obowiązek przedłożenia dokumentów legalizacyjnych w terminie nie krótszym

niż 60 dni od dnia doręczenia tego postanowienia.

2.

W przypadku budowy wymagającej decyzji o pozwoleniu na budowę lub w przypadku budowy,

o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, do dokumentów legalizacyjnych należą

1)

zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa

miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku

braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego lub uchwał w sprawie ustalenia

lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub towarzyszącej;

2)

dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4, oraz dwa egzemplarze projektu

technicznego.

3.

W przypadku budowy innej niż budowa wymagająca decyzji o pozwoleniu na budowę lub

budowy innej niż budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, do dokumentów legalizacyjnych

należą

1)

zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa

miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku

braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego lub uchwał w sprawie ustalenia

lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub towarzyszącej;

2)

oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2;

3)

projekt zagospodarowania działki lub terenu.

1.

Wysokość opłaty legalizacyjnej w przypadku

1)

budowy wymagającej decyzji o pozwoleniu na budowę lub budowy, o której mowa w art.

29 ust. 1 pkt 1-3 - oblicza się zgodnie z przepisem art. 59f, z tym że stawka opłaty

podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu;

2)

budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1

a)

pkt 4-10, 12 oraz 14-18 i 29 - wynosi 5000 zł,

b)

pkt 11, 13, 19-21 i 28 - wynosi 2500 zł;

3)

instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. a i b - wynosi 2500 zł.

2.

Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy art. 59g.

Organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję o rozbiórce obiektu budowlanego lub jego

części w przypadku

1)

niezłożenia wniosku o legalizację w wymaganym terminie;

2)

wycofania wniosku o legalizację;

3)

nieprzedłożenia, w wyznaczonym terminie, dokumentów legalizacyjnych;

4)

niewykonania, w wyznaczonym terminie, postanowienia o usunięciu nieprawidłowości w

dokumentach legalizacyjnych;

5)

nieuiszczenia opłaty legalizacyjnej w wyznaczonym terminie;

6)

kontynuowania budowy pomimo postanowienia o wstrzymaniu budowy.

1.

W przypadku stwierdzenia budowy obiektu budowlanego lub jego części

1)

bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę albo

2)

bez wymaganego zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia

- jeżeli od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat, organ nadzoru budowlanego

wszczyna uproszczone postępowanie legalizacyjne.

2.

W przypadku obiektów budowlanych, o których mowa w art. 103 ust. 2, uproszczone postępowanie

legalizacyjne, o którym mowa w ust. 1, prowadzi się na żądanie właściciela lub zarządcy

tego obiektu budowlanego.

3.

W przypadku stwierdzenia stanu zagrożenia życia lub zdrowia ludzi organ nadzoru budowlanego

nakazuje, w drodze postanowienia, bezzwłoczne

1)

zabezpieczenie obiektu budowlanego lub jego części oraz

2)

usunięcie stanu zagrożenia.

4.

Na postanowienie, o którym mowa w ust. 3, przysługuje zażalenie.

5.

Nie można wszcząć uproszczonego postępowania legalizacyjnego, o którym mowa w ust.

1, jeżeli termin, o którym mowa w ust. 1, upłynął po dniu wydania postanowienia o

wstrzymaniu budowy, o którym mowa w art. 48 ust. 1.

1.

W ramach uproszczonego postępowania legalizacyjnego organ nadzoru budowlanego nakłada,

w drodze postanowienia, obowiązek przedłożenia dokumentów legalizacyjnych w terminie

nie krótszym niż 60 dni od dnia jego doręczenia.

2.

Do dokumentów legalizacyjnych, o których mowa w ust. 1, należą

1)

oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2;

2)

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu budowlanego;

3)

ekspertyza techniczna sporządzona przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia

budowlane, wskazująca, czy stan techniczny obiektu budowlanego

a)

nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz

b)

pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub

zamierzonym sposobem użytkowania.

3.

Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje zażalenie.

1.

W trakcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego organ nadzoru budowlanego sprawdza

1)

kompletność dokumentów legalizacyjnych oraz

2)

czy z ekspertyzy technicznej, o której mowa w art. 49g ust. 2 pkt 3, wynika, że stan

techniczny obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi

oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym

lub zamierzonym sposobem użytkowania.

2.

W przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentów legalizacyjnych organ nadzoru

budowlanego wydaje postanowienie o obowiązku usunięcia niekompletności w wyznaczonym

terminie.

1.

Organ nadzoru budowlanego, w uproszczonym postępowaniu legalizacyjnym, wydaje

1)

decyzję o legalizacji, w przypadku gdy

a)

dokumenty legalizacyjne są kompletne lub ich niekompletność została usunięta zgodnie

z postanowieniem, o którym mowa w art. 49h ust. 2, oraz

b)

z ekspertyzy technicznej, o której mowa w art. 49g ust. 2 pkt 3, wynika, że stan techniczny

obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz pozwala

na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym

sposobem użytkowania;

2)

decyzję o nakazie rozbiórki, w przypadku

a)

nieprzedłożenia dokumentów legalizacyjnych w wyznaczonym terminie wskazanym w postanowieniu,

o którym mowa w art. 49g ust. 1,

b)

niewykonania, w wyznaczonym terminie, postanowienia, o którym mowa w art. 49h ust.

2,

c)

gdy z ekspertyzy technicznej, o której mowa w art. 49g ust. 2 pkt 3, wynika, że stan

techniczny obiektu budowlanego stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub

nie pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym

lub zamierzonym sposobem użytkowania.

2.

Decyzja o legalizacji stanowi podstawę użytkowania obiektu budowlanego.

1.

Obowiązki, w formie nakazów i zakazów, określone w postanowieniach i decyzjach, o

których mowa w niniejszym rozdziale, nakłada się na inwestora. Jeżeli roboty budowlane

zostały zakończone lub wykonanie postanowienia albo decyzji przez inwestora jest niemożliwe,

obowiązki te nakłada się na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego.

2.

Koszty związane z wykonaniem obowiązków, o których mowa w ust. 1, ponosi inwestor,

właściciel lub zarządca obiektu budowlanego.

1.

Postępowania uregulowane w niniejszym rozdziale wszczyna się z urzędu.

2.

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego może wystąpić do organu nadzoru budowlanego

z żądaniem wszczęcia uproszczonego postępowania legalizacyjnego.

Nie stwierdza się nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli upłynęło

5 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na użytkowanie stała się ostateczna.

Przepis art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

1.

W przypadku stwierdzenia użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem

przepisów art. 54 i art. 55 organ nadzoru budowlanego poucza inwestora lub właściciela,

że obiekt budowlany nie może być użytkowany bez uzyskania decyzji o pozwoleniu na

użytkowanie lub dokonania skutecznego zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.

2.

Organ nadzoru budowlanego potwierdza pouczenie wpisem w protokole kontroli, a w przypadku

nieobecności inwestora lub właściciela doręcza pouczenie na piśmie.

3.

Organ nadzoru budowlanego po upływie 60 dni od dnia doręczenia pouczenia sprawdza,

czy obiekt budowlany lub jego część jest nadal użytkowany z naruszeniem art. 54 i

art. 55.

4.

W przypadku niezaprzestania użytkowania, o którym mowa w ust. 1, organ nadzoru budowlanego,

w drodze postanowienia, wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego.

Do kary stosuje się odpowiednio przepisy art. 59f, z tym że stawka opłaty podlega

dziesięciokrotnemu podwyższeniu.

5.

Po upływie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa w ust. 4, organ

nadzoru budowlanego sprawdza, czy obiekt budowlany lub jego część jest nadal użytkowany

z naruszeniem przepisów art. 54 i art. 55.

6.

Jeżeli organ nadzoru budowlanego stwierdzi dalsze użytkowanie obiektu budowlanego

lub jego części z naruszeniem przepisów art. 54 i art. 55, pomimo wydania postanowienia,

o którym mowa w ust. 4, ponownie wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu

budowlanego w drodze postanowienia. Do kary stosuje się odpowiednio przepisy art.

59f, z tym że stawka opłaty podlega pięciokrotnemu podwyższeniu.

7.

Postanowienie, o którym mowa w ust. 6, może być wydawane wielokrotnie, jednak kolejne

postanowienie nie może być wydane wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia wydania

poprzedniego postanowienia.

8.

Na postanowienia, o których mowa w ust. 4 i 6, przysługuje zażalenie.

9.

Wpływy z kar, o których mowa w ust. 4 i 6, stanowią dochód budżetu państwa.

10.

Do kar, o których mowa w ust. 4 i 6, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organu podatkowego, z wyjątkiem określonych w ust. 4 i 6, przysługują

wojewodzie.

11.

Do kar, o których mowa w ust. 4 i 6, stosuje się przepisy art. 59g ust. 3, 4 i 6.

1.

Z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1, osoba przeprowadzająca kontrolę sporządza

protokół.

2.

Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej

1)

datę przeprowadzenia kontroli;

2)

imię i nazwisko, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w której

zostały wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis;

3)

imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego;

4)

określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację;

5)

zakres kontroli;

6)

ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały

stwierdzone;

7)

zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości;

8)

metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe

działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku

kontroli tych elementów;

9)

zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli.

3.

W zaleceniach wskazuje się

1)

czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości;

2)

termin wykonania czynności, o których mowa w pkt 1.

4.

Do protokołu, o którym mowa w ust. 1, dołącza się kopie zaświadczeń, o których mowa

w art. 12 ust. 7, oraz kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej

specjalności lub innych uprawnień lub kwalifikacji, o których mowa w art. 62 ust.

5.

Postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 62 ust. 3, art. 66 ust.

1, art. 67 ust. 1, art. 68 oraz art. 71a ust. 4, wszczyna się z urzędu.