Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej,

kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych

w ustawie.

Ilekroć w ustawie jest mowa o

1)

cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach

(Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302);

2)

dostawach - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności

na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu;

3)

kierowniku zamawiającego - należy przez to rozumieć osobę lub organ, który - zgodnie

z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową - jest uprawniony do zarządzania zamawiającym,

z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez zamawiającego;

4)

koncesji na roboty budowlane - należy przez to rozumieć zamówienia publiczne na roboty

budowlane, z tym że wynagrodzeniem za ich wykonanie jest prawo do eksploatacji obiektu

budowlanego albo takie prawo wraz z zapłatą;

5)

najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy

bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego,

albo ofertę z najniższą ceną, a w przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności

twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny

i wyczerpujący - ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych

kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego;

6)

ofercie częściowej - należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z treścią

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanie części zamówienia publicznego;

7)

ofercie wariantowej - należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z warunkami

określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odmienny niż określony przez

zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego;

8)

robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie

robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41), a także wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane przez osobę trzecią, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego;

9)

środkach publicznych - należy przez to rozumieć środki publiczne w rozumieniu przepisów

o finansach publicznych;

10)

usługach - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie

są roboty budowlane lub dostawy;

11)

wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną

nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego,

złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;

12)

zamawiającym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy;

13)

zamówieniach publicznych - należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między

zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

1.

Ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych, zwanych dalej „zamówieniami”,

przez

1)

jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;

2)

inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości

prawnej;

3)

inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania

potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego,

jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie,

bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot

a)

finansują je w ponad 50% lub

b)

posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub

c)

sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub

d)

mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego;

4)

inne, niż określone w pkt 1-3, podmioty, jeżeli zamówienie jest udzielane w celu wykonania

jednego z rodzajów działalności, o której mowa w art. 122, a działalność ta jest wykonywana

na podstawie praw szczególnych lub wyłącznych albo jeżeli podmioty, o których mowa

w pkt 1-3, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot

wywierają na nie dominujący wpływ, w szczególności

a)

finansują je w ponad 50% lub

b)

posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub

c)

sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub

d)

mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego;

5)

inne, niż określone w pkt 1 i 2, podmioty, jeżeli ponad 50% wartości udzielanego przez

nie zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub przez podmioty, o których

mowa w pkt 1-3;

6)

inne, niż określone w pkt 1 i 2, podmioty, jeżeli zamówienie jest finansowane z udziałem

środków, których przyznanie jest uzależnione od zastosowania procedury udzielania

zamówienia określonej w ustawie;

7)

podmioty, którym podmioty, o których mowa w pkt 1-3, udzieliły koncesji na roboty

budowlane, w zakresie, w jakim udzielają zamówienia w celu jej wykonania.

2.

Prawami szczególnymi lub wyłącznymi, w rozumieniu ust. 1 pkt 4, są prawa przyznane

w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej polegające na zastrzeżeniu wykonywania

określonej działalności dla jednego lub większej liczby podmiotów.

Ustawy nie stosuje się do

1)

zamówień udzielanych na podstawie

a)

procedury organizacji międzynarodowej lub międzynarodowej instytucji finansowej, jeżeli

zamówienie ma być finansowane z udziałem środków, których przyznanie jest uzależnione

od zastosowania procedur odmiennych niż określone w ustawie,

b)

umów zawieranych między rządem Rzeczypospolitej Polskiej i rządami państw członkowskich

Paktu Północnoatlantyckiego dotyczących stacjonowania wojsk, jeżeli umowy te przewidują

inne niż ustawa procedury udzielania zamówień,

c)

umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, dotyczącej wdrożenia

lub realizacji przedsięwzięcia przez strony tej umowy, jeżeli umowa ta przewiduje

inne niż ustawa procedury udzielania zamówień;

2)

zamówień Narodowego Banku Polskiego związanych z

a)

wykonywaniem zadań dotyczących realizacji polityki pieniężnej, a w szczególności zamówień

na usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem i transferem papierów wartościowych

lub innych instrumentów finansowych,

b)

obrotem papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa,

c)

obsługą zarządzania długiem krajowym i zadłużeniem zagranicznym,

d)

emisją znaków pieniężnych i gospodarką tymi znakami;

e)

gromadzeniem rezerw dewizowych i zarządzaniem tymi rezerwami,

f)

gromadzeniem złota i metali szlachetnych,

g)

prowadzeniem rachunków bankowych i przeprowadzaniem bankowych rozliczeń pieniężnych;

3)

zamówień, których przedmiotem są

a)

usługi arbitrażowe lub pojednawcze,

b)

usługi Narodowego Banku Polskiego,

c)

usługi telekomunikacyjne świadczone drogą satelitarną,

d)

usługi telefoniczne, teleksowe lub radiotelefoniczne,

e)

usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, z wyjątkiem usług w całości

opłacanych przez zamawiającego, zamawianych w celu prowadzenia jego własnej działalności,

których rezultaty stanowią wyłącznie jego własność,

f)

uzbrojenie w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i

usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania

międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw

(Dz. U. Nr 119, poz. 1250, z późn. zm.,

g)

nabycie praw do transmisji programów przez nadawców radiowych lub telewizyjnych,

h)

zakup czasu antenowego,

i)

nabycie własności i innych praw do nieruchomości,

j)

usługi finansowe związane z emisją, obrotem lub transferem papierów wartościowych;

4)

umów z zakresu prawa pracy;

5)

zamówień objętych tajemnicą państwową zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych

albo jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa;

6)

zamówień na usługi udzielane innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt

1 i 2, któremu przyznano, w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej, wyłączne prawo

do świadczenia tych usług;

7)

przyznawania dotacji ze środków publicznych, jeżeli dotacje te są przyznawane na podstawie

ustaw;

8)

zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

kwoty 6 000 euro.

1.

W postępowaniach o udzielenie zamówienia, których przedmiotem są usługi

1)

w zakresie ochrony, z wyjątkiem związanych z konwojowaniem pieniędzy i kosztowności,

2)

socjalne,

3)

hotelarskie,

4)

restauracyjne,

5)

transportu kolejowego,

6)

transportu morskiego i żeglugi śródlądowej,

7)

prawnicze,

8)

w zakresie doradztwa personalnego,

9)

w zakresie szkolenia,

10)

zdrowotne,

11)

w zakresie kultury,

12)

w zakresie sportu i rekreacji,

13)

detektywistyczne

- zamawiający może nie stosować przepisów ustawy dotyczących wstępnych ogłoszeń informacyjnych,

terminów, wadium, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości

wykonawcy oraz innych niż dotyczące wartości zamówienia przesłanek wyboru trybu negocjacji

z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, zapytania o cenę, a dla zamówień określonych

w pkt 3-13 również przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki oraz obowiązku

zatwierdzenia w tych przypadkach trybu przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,

zwanego dalej „Prezesem Urzędu”.

2.

Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi, o których mowa w ust. 1, oraz inne

usługi, dostawy lub roboty budowlane, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy

dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu

jest największy.

3.

Zamawiający nie może w celu uniknięcia procedur udzielania zamówień określonych ustawą

łączyć innych zamówień z usługami, o których mowa w ust. 1.

1.

Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie dostawy oraz usługi albo roboty budowlane

oraz usługi, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu

zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy.

2.

Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie dostawy oraz usługi polegające na rozmieszczeniu

lub instalacji dostarczonej rzeczy lub innego dobra, do udzielenia takiego zamówienia

stosuje się przepisy dotyczące dostaw.

3.

Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie roboty budowlane oraz dostawy niezbędne do

ich wykonania, do udzielenia takiego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące robót

budowlanych.

1.

Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób

zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

2.

Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie

zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.

3.

Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy.

1.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

2.

Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie

zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie.

1.

Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie,

prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

2.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

3.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie

wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń,

oferty oraz innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu

międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.

1.

Podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg

ograniczony.

2.

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji

bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę albo aukcji elektronicznej

tylko w przypadkach określonych w ustawie.

1.

Ogłoszenia, o których mowa w ustawie, przekazywane Prezesowi Urzędu oraz Urzędowi

Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich publikuje się odpowiednio w Biuletynie

Zamówień Publicznych oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.

Ogłoszenia przekazywane Prezesowi Urzędu publikuje się w Biuletynie Zamówień Publicznych

w terminie 10 dni od dnia doręczenia do Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej

„Urzędem”.

3.

Prezes Urzędu wzywa do sprostowania ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień

Publicznych, jeżeli ogłoszenie nie spełnia wymagań określonych w przepisach ustawy

dotyczących ogłoszeń oraz w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie ust. 6.

Sprostowania przekazane Prezesowi Urzędu publikuje się w formie obwieszczenia w Biuletynie

Zamówień Publicznych w terminie 10 dni od dnia doręczenia do Urzędu.

4.

Prezes Urzędu z własnej inicjatywy lub na wniosek zamawiającego prostuje niezwłocznie,

w formie obwieszczenia publikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, błędy w ogłoszeniu

opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych polegające na niezgodności tego ogłoszenia

z treścią ogłoszenia przekazanego przez zamawiającego do publikacji.

5.

Prezes Urzędu, na wniosek zamawiającego, może w uzasadnionych przypadkach opublikować

w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, którego publikacja ze względu na wartość

zamówienia nie jest obowiązkowa.

6.

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzory ogłoszeń przekazywanych

Prezesowi Urzędu oraz Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, mając

na względzie rodzaj ogłoszenia oraz wartość zamówienia albo konkursu.

1.

Prezesowi Urzędu ogłoszenia przekazuje się pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną

za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Urzędu.

2.

Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenia przekazuje się pisemnie,

faksem lub drogą elektroniczną.

3.

Zamawiający jest obowiązany udokumentować dzień przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu

oraz Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, w szczególności przechowywać

dowód jego nadania.

1.

Zamawiający niezwłocznie po zatwierdzeniu albo uchwaleniu planu finansowego zgodnie

z obowiązującymi zamawiającego przepisami, statutem lub umową, a w przypadku zamawiających,

którzy nie sporządzają planu finansowego - raz w roku, przekazuje Urzędowi Oficjalnych

Publikacji Wspólnot Europejskich wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych w ciągu

następnych 12 miesięcy zamówieniach, których wartość dla

1)

robót budowlanych - przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 000 000 euro;

2)

dostaw - zsumowana w ramach danej grupy określonej w rozporządzeniu nr 2195/2002 z

dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340

z 16.12.2002, str. 1 i n.), zwanym dalej „Wspólnym Słownikiem Zamówień”, przekracza

wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro;

3)

usług - zsumowana w ramach danej kategorii Centralnej Klasyfikacji Produktów (CPC)

określonej w załączniku nr 3 do Wspólnego Słownika Zamówień przekracza wyrażoną w

złotych równowartość kwoty 750 000 euro.

2.

Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie po przekazaniu Urzędowi Oficjalnych

Publikacji Wspólnot Europejskich przekazuje się Prezesowi Urzędu.

Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie

zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

(Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm., jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

1.

Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający.

2.

Zamawiający może powierzyć przygotowanie albo przygotowanie i przeprowadzenie postępowania

o udzielenie zamówienia własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej.

3.

Podmioty, o których mowa w ust. 2, działają jako pełnomocnicy zamawiającego.

1.

Zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie i udzielić zamówienia, wyznaczając

spośród siebie zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia

zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz.

2.

Prezes Rady Ministrów może wyznaczyć, w drodze zarządzenia, spośród podległych mu

jednostek organizacyjnych jednostkę organizacyjną właściwą do przeprowadzenia postępowania

i udzielenia zamówienia na rzecz tych jednostek.

3.

Minister kierujący działem administracji rządowej może wyznaczyć, w drodze zarządzenia,

spośród podległych mu jednostek organizacyjnych jednostkę organizacyjną właściwą do

przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na rzecz tych jednostek.

4.

Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może wyznaczyć spośród podległych

samorządowych jednostek organizacyjnych jednostkę organizacyjną właściwą do przeprowadzenia

postępowania i udzielenia zamówienia na rzecz tych jednostek.

5.

Przepisy dotyczące zamawiającego stosuje się odpowiednio do zamawiających, o których

mowa w ust. 1.

1.

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wyłączeniu,

jeżeli

1)

ubiegają się o udzielenie tego zamówienia;

2)

pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są

związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą

prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających

się o udzielenie zamówienia;

3)

przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały

w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających

lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

4)

pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione

wątpliwości co do bezstronności tych osób;

5)

zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o

udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu

lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

2.

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają, pod rygorem

odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu

okoliczności, o których mowa w ust. 1.

3.

Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu

po powzięciu przez nią wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1, powtarza

się, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających

na wynik postępowania.

1.

Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada

kierownik zamawiającego.

2.

Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiadają

także inne osoby w zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz czynności

związane z przygotowaniem postępowania. Kierownik zamawiającego może powierzyć pisemnie

wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności, określonych w niniejszym rozdziale,

pracownikom zamawiającego.

3.

Jeżeli przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie

przepisów odrębnych jest zastrzeżone dla organu innego niż kierownik zamawiającego,

przepisy dotyczące kierownika zamawiającego stosuje się odpowiednio do tego organu.

1.

Kierownik zamawiającego powołuje komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie

zamówienia, zwaną dalej „komisją przetargową”, jeżeli wartość zamówienia przekracza

wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro.

2.

Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000

euro, kierownik zamawiającego może powołać komisję przetargową. Przepisy niniejszego

rozdziału stosuje się.

3.

Komisja przetargowa może mieć charakter stały lub być powoływana do przygotowania

i przeprowadzenia określonych postępowań.

1.

Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego powoływanym

do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia oraz do badania i oceny ofert.

2.

Kierownik zamawiającego może także powierzyć komisji przetargowej dokonanie innych,

niż określone w ust. 1, czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz czynności

związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia. Przepisy niniejszego

rozdziału stosuje się odpowiednio.

3.

Komisja przetargowa w szczególności przedstawia kierownikowi zamawiającego propozycje

wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a

także w zakresie, o którym mowa w ust. 1, występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania

o udzielenie zamówienia.

1.

Członków komisji przetargowej powołuje i odwołuje kierownik zamawiającego.

2.

Komisja przetargowa składa się z co najmniej trzech osób.

3.

Kierownik zamawiającego określa organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków

członków komisji przetargowej, mając na celu zapewnienie sprawności jej działania,

indywidualizacji odpowiedzialności jej członków za wykonywane czynności oraz przejrzystości

jej prac.

4.

Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem

postępowania o udzielenie zamówienia wymaga wiadomości specjalnych, kierownik zamawiającego,

z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji przetargowej, może powołać biegłych. Przepis

art. 17 stosuje się.

1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy

1)

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2.

Zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

1.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia

umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3.

Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa

w ust. 1.

1.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się

1)

wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili

szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została

dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte

wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2)

wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;

3)

wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu;

4)

osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem

o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

5)

spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści

majątkowych;

6)

spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa,

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu

osiągnięcia korzyści majątkowych;

7)

spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

8)

osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione

w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

9)

podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą

kary;

10)

wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w

art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

2.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy

1)

wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali

się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,

z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem

postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych

planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów;

2)

złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3)

nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów

potwierdzających spełnianie tych warunków;

4)

nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili

się na przedłużenie okresu związania ofertą.

3.

Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie

zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie

oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, wskazanych w

ogłoszeniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania

ofert.

1.

Zamawiający żąda od wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału

w postępowaniu, jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość

kwoty 60 000 euro.

2.

Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000

euro, zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału

w postępowaniu.

3.

Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych

dokumentów w określonym terminie, jeżeli ich nieuzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem

postępowania.

4.

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje dokumentów potwierdzających

spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jakich może żądać

zamawiający od wykonawcy, mając na względzie, że potwierdzeniem spełniania tych warunków

może być zamiast dokumentu również oświadczenie złożone przed właściwym organem oraz

że potwierdzeniem niekaralności wykonawcy może być w szczególności informacja z Krajowego

Rejestru Karnego.

1.

W postępowaniach o udzielenie zamówienia, których wartość przekracza wyrażoną w złotych

równowartość kwoty 60 000 euro, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje

zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.

2.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu,

telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść

dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

1.

W postępowaniach o udzielenie zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej

w złotych równowartości kwoty 60 000 euro, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie,

faksem lub drogą elektroniczną.

2.

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa

w ust. 1, faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie

potwierdza fakt ich otrzymania.

3.

Wybrany sposób przekazywania dokumentów oraz informacji, o których mowa w ust. 1,

drogą elektroniczną nie może ograniczać konkurencji.

1.

Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie

dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności

mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

2.

Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą

konkurencję.

3.

Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów

lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub

zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych

określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” lub inne równoznaczne

wyrazy.

1.

Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych,

przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

2.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia

się

1)

europejskie aprobaty techniczne;

2)

wspólne specyfikacje techniczne;

3)

Polskie Normy przenoszące normy europejskie;

4)

normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane;

5)

Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe;

6)

Polskie Normy;

7)

polskie aprobaty techniczne.

3.

Zamawiający może odstąpić od opisywania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem Polskich

Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, europejskich aprobat technicznych

lub wspólnych specyfikacji technicznych, jeżeli

1)

nie zawierają one żadnych wymagań dotyczących zapewnienia zgodności z wymaganiami

zasadniczymi;

2)

ich stosowanie nakładałoby na zamawiającego obowiązek używania wyrobów niewspółdziałających

z już stosowanymi urządzeniami lub

3)

ich stosowanie nie byłoby właściwe ze względu na innowacyjny charakter przedmiotu

zamówienia.

4.

Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku

Zamówień.

1.

Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji

projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

2.

Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego.

3.

Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się

przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne,

ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.

4.

Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi,

w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i formę

1)

dokumentacji projektowej,

2)

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

3)

programu funkcjonalno-użytkowego

- mając na względzie rodzaj robót budowlanych, a także nazwy i kody Wspólnego Słownika

Zamówień.

1.

Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy,

bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością.

2.

Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia

na części lub zaniżać jego wartości.

3.

Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa

w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość

zamówień uzupełniających.

4.

Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia

w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia

jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.

5.

Jeżeli wyodrębniona jednostka organizacyjna zamawiającego posiadająca samodzielność

finansową udziela zamówienia związanego z jej własną działalnością, wartość udzielanego

zamówienia ustala się odrębnie od wartości zamówień udzielanych przez inne jednostki

organizacyjne tego zamawiającego posiadające samodzielność finansową.

1.

Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie

1)

kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej

albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2)

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych

w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie

i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

2.

Przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się także wartość

dostaw związanych z wykonywaniem robót budowlanych oddanych przez zamawiającego do

dyspozycji wykonawcy.

3.

Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi,

w drodze rozporządzenia

1)

metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego,

2)

metody i podstawy obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

- uwzględniając dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, mające wpływ na wartość

zamówienia.

1.

Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo

jest, zgodnie z wyborem zamawiającego, łączna wartość zamówień

1)

na usługi należące do tej samej kategorii lub dostawy należące do tej samej grupy

określonej we Wspólnym Słowniku Zamówień, udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy

lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług

lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i

usług konsumpcyjnych ogółem, albo

2)

których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej

usłudze lub dostawie, albo w czasie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego,

jeżeli jest on dłuższy niż 12 miesięcy.

2.

Wybór podstawy ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się

okresowo nie może być dokonany w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.

3.

Jeżeli zamówienia, o którym mowa w ust. 1, udziela się na czas nieoznaczony, podstawą

ustalenia wartości zamówienia jest wartość ustalona zgodnie z ust. 1, z uwzględnieniem

okresu 48 miesięcy wykonywania zamówienia.

4.

Jeżeli zamówienie obejmuje usługi bankowe lub inne usługi finansowe, wartością zamówienia

są opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia.

5.

Jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustaleniu wartości

zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem

prawa opcji.

1.

Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy

lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o

udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.

2.

Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ

na dokonane ustalenie, zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości

zamówienia.

3.

Prezes Rady Ministrów co najmniej raz na dwa lata określi, w drodze rozporządzenia,

średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień,

uwzględniając średni kurs euro ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w ciągu ostatnich

24 miesięcy.

1.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera co najmniej

1)

nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego;

2)

tryb udzielenia zamówienia;

3)

opis przedmiotu zamówienia;

4)

opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;

5)

informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67

ust. 1 pkt 6 i 7;

6)

opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą

odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie;

7)

termin wykonania zamówienia;

8)

opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania

tych warunków;

9)

informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

10)

informację o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania

oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej

zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną;

11)

wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;

12)

wymagania dotyczące wadium;

13)

termin związania ofertą;

14)

opis sposobu przygotowywania ofert;

15)

miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

16)

opis sposobu obliczenia ceny;

17)

informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między

zamawiającym a wykonawcą;

18)

opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz

z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert;

19)

informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

20)

wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

21)

istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający

wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich

warunkach;

22)

pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania

o udzielenie zamówienia.

2.

W postępowaniach, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

kwoty 60 000 euro, specyfikacja istotnych warunków zamówienia może nie zawierać informacji,

o których mowa w ust. 1 pkt 12, 17, 19 i 20.

3.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie

zamierza powierzyć podwykonawcom.

4.

Zamawiający może określić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która część

zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia przekazuje się nieodpłatnie, z zastrzeżeniem

art. 42 ust. 2.

1.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień,

chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej

niż 6 dni przed terminem składania ofert.

2.

Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym

doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

3.

Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości

dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; w takim przypadku sporządza

informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji

oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza

się niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

4.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem

terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom,

którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

5.

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może dotyczyć kryteriów

oceny ofert, z zastrzeżeniem art. 58, a także warunków udziału w postępowaniu oraz

sposobu oceny ich spełniania.

6.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do

wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych

warunków zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 7. O przedłużeniu terminu składania ofert

zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację

istotnych warunków zamówienia.

7.

Jeżeli wartość zamówienia na roboty budowlane przekracza wyrażoną w złotych równowartość

kwoty 5 000 000 euro, a na dostawy lub usługi - 130 000 euro, czas niezbędny do wprowadzenia

zmian w ofertach wynosi co najmniej 7 dni.

Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne

ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

1.

Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając

ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na

własnej stronie internetowej, jeżeli posiada taką stronę.

2.

Jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000

euro, zamawiający przekazuje ogłoszenie o zamówieniu Prezesowi Urzędu.

3.

Jeżeli wartość zamówienia na roboty budowlane przekracza wyrażoną w złotych równowartość

kwoty 5 000 000 euro, a na dostawy lub usługi - 130 000 euro, zamawiający przekazuje

ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Niezwłocznie

po przekazaniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich zamawiający przekazuje

ogłoszenie o zamówieniu również Prezesowi Urzędu.

4.

Jeżeli wartość zamówienia na roboty budowlane przekracza wyrażoną w złotych równowartość

kwoty 10 000 000 euro, a na dostawy lub usługi - 5 000 000 euro, zamawiający zamieszcza

ogłoszenie o zamówieniu również w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.

5.

Zamawiający może opublikować ogłoszenie o zamówieniu również w inny sposób.

6.

Ogłoszenie o zamówieniu, odpowiednio zamieszczane lub publikowane w miejscu publicznie

dostępnym w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej, o której mowa w ust.

1, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim lub w inny sposób

1)

nie może zostać odpowiednio zamieszczone lub opublikowane przed dniem jego przekazania

Prezesowi Urzędu, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3, Urzędowi Oficjalnych Publikacji

Wspólnot Europejskich;

2)

nie może zawierać informacji innych niż przekazane Prezesowi Urzędu, a w przypadku,

o którym mowa w ust. 3, Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich;

3)

zawiera informację o dniu jego przekazania Prezesowi Urzędu, a w przypadku, o którym

mowa w ust. 3, Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w art. 40 ust. 1, zawiera co najmniej

1)

nazwę (firmę) i adres zamawiającego;

2)

określenie trybu zamówienia;

3)

określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także jej

cenę, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne;

4)

opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości

składania ofert częściowych;

5)

informację o możliwości złożenia oferty wariantowej;

6)

termin wykonania zamówienia;

7)

opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania

tych warunków;

8)

informację na temat wadium;

9)

kryteria oceny ofert i ich znaczenie;

10)

miejsce i termin składania ofert;

11)

termin związania ofertą.

1.

Zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później

niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

2.

Cena, jakiej wolno żądać za specyfikację istotnych warunków zamówienia, może pokrywać

jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

1.

Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000

euro, zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego

na przygotowanie i złożenie oferty, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 15

dni od dnia ogłoszenia.

2.

Jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000

euro, termin składania ofert nie może być krótszy niż 52 dni od dnia przekazania ogłoszenia

Prezesowi Urzędu.

3.

Jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych przekracza wyrażoną w złotych równowartość

kwoty 5 000 000 euro, a dla dostaw lub usług - 130 000 euro, termin składania ofert

nie może być krótszy niż 52 dni od dnia przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych

Publikacji Wspólnot Europejskich.

4.

W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, zamawiający może wyznaczyć termin składania

ofert nie krótszy niż 37 dni, jeżeli informacja o tym zamówieniu została zawarta we

wstępnym ogłoszeniu informacyjnym dotyczącym zamówień planowanych w terminie 12 miesięcy,

przekazanym co najmniej na 52 dni przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu

odpowiednio

1)

Prezesowi Urzędu;

2)

Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, również

te dokumenty.

Do zaciągania pożyczek i kredytów przez Skarb Państwa, emisji skarbowych papierów

wartościowych oraz innych operacji związanych bezpośrednio z zarządzaniem państwowym

długiem publicznym nie stosuje się przepisów, o których mowa w art. 28 ust. 4.

1.

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium, jeżeli wartość zamówienia przekracza

wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro.

2.

Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000

euro, zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium.

3.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

4.

Zamawiający określa kwotę wadium w granicach od 0,5% do 3% wartości zamówienia.

5.

Jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, określa kwotę wadium dla

każdej z części. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

6.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach

1)

pieniądzu;

2)

poręczeniach bankowych;

3)

gwarancjach bankowych;

4)

gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).

7.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez

zamawiającego.

8.

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

1.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli

1)

upłynął termin związania ofertą;

2)

zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego

wykonania tej umowy;

3)

zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie

rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

2.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy

1)

który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

2)

który został wykluczony z postępowania;

3)

którego oferta została odrzucona.

3.

Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania,

wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa

do wniesienia protestu.

4.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek

bankowy wskazany przez wykonawcę.

5.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została

wybrana

1)

odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych

w ofercie;

2)

nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3)

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących

po stronie wykonawcy.

Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi na publiczne

ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu,

a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert.

1.

Do wszczęcia postępowania w trybie przetargu ograniczonego przepisy art. 40 stosuje

się odpowiednio.

2.

Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w art. 47, zawiera co najmniej

1)

nazwę (firmę) i adres zamawiającego;

2)

określenie trybu zamówienia;

3)

określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert

częściowych;

4)

informację o możliwości złożenia oferty wariantowej;

5)

termin wykonania zamówienia;

6)

opis warunków udziału w postępowaniu wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu

dokonywania oceny spełniania tych warunków;

7)

informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

8)

liczbę wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert;

9)

informację na temat wadium;

10)

kryteria oceny ofert i ich znaczenie;

11)

miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

1.

Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000

euro, zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu wyznacza termin składania wniosków o dopuszczenie

do udziału w przetargu z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie

wymaganych dokumentów, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 15 dni od dnia

ogłoszenia.

2.

Jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000

euro, termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym

nie może być krótszy niż 37 dni od dnia przekazania Prezesowi Urzędu ogłoszenia o

zamówieniu.

3.

Jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych przekracza wyrażoną w złotych równowartość

kwoty 5 000 000 euro, a dla dostaw lub usług - 130 000 euro, termin składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym nie może być krótszy niż 37 dni

od dnia przekazania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenia

o zamówieniu.

4.

Jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, zamawiający może, w przypadkach,

o których mowa w ust. 2 i 3, wyznaczyć krótszy termin składania wniosków o dopuszczenie

do udziału w przetargu ograniczonym, jednak nie krótszy niż 15 dni. W takim przypadku

ogłoszenia przekazuje się Prezesowi Urzędu faksem lub za pomocą formularza umieszczanego

na stronie internetowej Urzędu, a Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

- faksem lub drogą elektroniczną.

Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym wykonawca składa

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, również te dokumenty.

1.

Zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, którzy spełniają warunki udziału

w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu zapewniającej konkurencję, nie mniejszej

niż 5 i nie większej niż 20.

2.

Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa

niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, którzy

otrzymali najwyższą ocenę spełniania tych warunków.

3.

Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza

niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wszystkich

wykonawców spełniających te warunki.

4.

Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację

istotnych warunków zamówienia oraz wskazuje dzień i miejsce opublikowania ogłoszenia

o zamówieniu, o którym mowa w art. 47. Przepisów art. 36 ust. 1 pkt 8 i 9 nie stosuje

się.

1.

Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000

euro, zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego

na przygotowanie i złożenie oferty, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 7

dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert.

2.

Jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000

euro, termin składania ofert nie może być krótszy niż 40 dni od dnia przekazania zaproszenia

do składania ofert.

3.

W przypadkach, o których mowa w ust. 2, zamawiający może wyznaczyć termin składania

ofert nie krótszy niż 26 dni, jeżeli informacja o tym zamówieniu została zawarta we

wstępnym ogłoszeniu informacyjnym dotyczącym zamówień planowanych w terminie 12 miesięcy,

przekazanym co najmniej na 52 dni przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu

1)

Prezesowi Urzędu;

2)

Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich - w przypadku gdy wartość zamówienia

przekracza dla dostaw lub usług wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130 000 euro,

a dla robót budowlanych - 5 000 000 euro.

4.

Jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, zamawiający może w przypadkach,

o których mowa w ust. 2, wyznaczyć krótszy termin składania ofert, z tym że termin

ten nie może być krótszy niż 10 dni.

Do przetargu ograniczonego stosuje się przepisy art. 45 i 46.

Negocjacje z ogłoszeniem to tryb udzielenia zamówienia, w którym, po publicznym ogłoszeniu

o zamówieniu, zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego

z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert.

1.

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi

co najmniej jedna z następujących okoliczności

1)

w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu

ograniczonego nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone,

a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;

2)

w wyjątkowych sytuacjach, gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane lub usługi,

których charakter lub związane z nimi ryzyko uniemożliwia wcześniejsze dokonanie ich

wyceny;

3)

nie można z góry określić szczegółowych cech zamawianych usług w taki sposób, aby

umożliwić wybór najkorzystniejszej oferty;

4)

przedmiotem zamówienia są roboty budowlane prowadzone wyłącznie w celach badawczych,

doświadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych

kosztów badań lub rozwoju;

5)

wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro.

2.

Jeżeli wartość zamówienia na roboty budowlane przekracza wyrażoną w złotych równowartość

kwoty 10 000 000 euro, a na dostawy lub usługi - 5 000 000 euro, zastosowanie trybu

negocjacji z ogłoszeniem wymaga uprzedniej zgody Prezesa Urzędu, wyrażonej w drodze

decyzji administracyjnej.

1.

Do wszczęcia postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem przepisy art. 40 stosuje

się odpowiednio.

2.

Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w art. 54, zawiera co najmniej

1)

nazwę (firmę) i adres zamawiającego;

2)

określenie trybu zamówienia i podstawy prawnej jego zastosowania;

3)

określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert

częściowych;

4)

informację o możliwości złożenia oferty wariantowej;

5)

termin wykonania zamówienia;

6)

opis warunków udziału w postępowaniu wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu

dokonywania oceny spełniania tych warunków;

7)

informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

8)

liczbę wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji;

9)

informację na temat wadium;

10)

kryteria oceny ofert i ich znaczenie;

11)

miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

3.

Do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem przepisy

art. 49 i 50 stosuje się odpowiednio.

1.

Zamawiający zaprasza do negocjacji wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w

postępowaniu, w liczbie, określonej w ogłoszeniu, zapewniającej konkurencję, nie mniejszej

niż 5, a jeżeli wartość zamówienia na roboty budowlane przekracza wyrażoną w złotych

równowartość kwoty 10 000 000 euro, a na dostawy lub usługi - 5 000 000 euro, nie

mniejszej niż 7.

2.

Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa

niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do negocjacji wykonawców, którzy

otrzymali najwyższą ocenę spełniania tych warunków.

3.

Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza

niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do negocjacji wszystkich wykonawców

spełniających te warunki.

4.

Wraz z zaproszeniem do negocjacji zamawiający przekazuje specyfikację istotnych warunków

zamówienia. Przepisów art. 36 ust. 1 pkt 5, 8, 9, 13 i 15 nie stosuje się.

5.

Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane z negocjacjami

są przekazywane wykonawcom na równych zasadach.

6.

Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej

strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami.

Zamawiający może przed zaproszeniem do składania ofert dokonać zmiany będących przedmiotem

negocjacji wymagań technicznych i jakościowych dotyczących przedmiotu zamówienia oraz

warunków umowy w sprawie zamówienia publicznego określonych w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia, a także zmienić kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie.

1.

Zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, z którymi prowadził negocjacje.

2.

W zaproszeniu do składania ofert zamawiający informuje wykonawców o

1)

dniu i miejscu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa w art. 54;

2)

dokonanych zmianach specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

3)

miejscu i terminie składania oraz otwarcia ofert;

4)

obowiązku wniesienia wadium;

5)

terminie związania ofertą.

3.

Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na

przygotowanie i złożenie oferty, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 10 dni

od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert.

Do negocjacji z ogłoszeniem stosuje się przepisy art. 45 i 46.

Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje

warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami,

a następnie zaprasza ich do składania ofert.

1.

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli zachodzi

co najmniej jedna z następujących okoliczności

1)

w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu

ograniczonego nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone,

a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;

2)

został przeprowadzony konkurs, o którym mowa w art. 99, w którym nagrodą było zaproszenie

do negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych;

3)

przedmiotem zamówienia są rzeczy wytwarzane wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych

lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów

badań lub rozwoju;

4)

ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących

po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować

terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji

z ogłoszeniem.

2.

Jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000

euro, zastosowanie trybu negocjacji bez ogłoszenia wymaga uzyskania uprzedniej zgody

Prezesa Urzędu, wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej.

3.

Jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych przekracza wyrażoną w złotych równowartość

kwoty 5 000 000 euro, a dla dostaw lub usług - 130 000 euro, zastosowanie trybu negocjacji

bez ogłoszenia na podstawie ust. 1 pkt 1 wymaga również uprzedniego przekazania Komisji

Europejskiej informacji o unieważnieniu postępowania.

1.

Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia, przekazując

wybranym przez siebie wykonawcom zaproszenie do negocjacji.

2.

Zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia zawiera co najmniej

1)

nazwę (firmę) i adres zamawiającego;

2)

określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert

częściowych;

3)

informację o możliwości złożenia oferty wariantowej;

4)

termin wykonania zamówienia;

5)

opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania

tych warunków;

6)

określenie trybu zamówienia i podstawy prawnej jego zastosowania;

7)

kryteria oceny ofert i ich znaczenie;

8)

miejsce i termin negocjacji z zamawiającym.

3.

Zamawiający zaprasza do negocjacji wykonawców w liczbie zapewniającej konkurencję,

nie mniejszej niż 5, a jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych przekracza

wyrażoną w złotych równowartość kwoty 10 000 000 euro, a dla dostaw lub usług - 5 000 000

euro, nie mniejszej niż 7, chyba że ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia

liczba wykonawców mogących je wykonać jest mniejsza, jednak nie mniejsza niż 2.

4.

W przypadku, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1, zamawiający zaprasza do negocjacji

co najmniej tych wykonawców, którzy złożyli oferty w przetargu nieograniczonym albo

przetargu ograniczonym. Przepis ust. 3 stosuje się.

1.

Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na

przygotowanie i złożenie oferty.

2.

Zapraszając do składania ofert zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium.

Przepisy art. 45 ust. 3-8 i art. 46 stosuje się.

3.

Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje specyfikację istotnych

warunków zamówienia. Przepisu art. 36 ust. 1 pkt 5 nie stosuje się.

Do negocjacji bez ogłoszenia przepisy art. 57 ust. 5 i 6, art. 58 oraz art. 59 ust.

1 i 2 stosuje się odpowiednio.

Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela

zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.

1.

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna

z następujących okoliczności

1)

dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę

a)

z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze,

b)

z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów,

c)

w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej;

2)

przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art. 99, w którym nagrodą było zaproszenie

do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej;

3)

ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego,

której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia,

a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia;

4)

w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej

jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego,

nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone, a pierwotne

warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;

5)

w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień

dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 20%

wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których

wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,

jeżeli

a)

z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia

podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub

b)

wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego;

6)

w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu

wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej

niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego

rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu

nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w

specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu

zamówienia w niej określonego;

7)

w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu

wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości

zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy

powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby

niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu

i dozorze, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego

lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w

niej określonego.

2.

Jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000

euro, zastosowanie trybu z wolnej ręki wymaga uzyskania uprzedniej zgody Prezesa Urzędu,

wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej.

3.

Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku zamówień, których przedmiotem są

1)

dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej

sieci;

2)

dostawy energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej;

3)

dostawy gazu z sieci gazowej;

4)

dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej;

5)

powszechne usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe

(Dz. U. Nr 130, poz. 1188);

6)

usługi przewozu kolejowego.

4.

W przypadku zamówień, o których mowa w ust. 3, nie stosuje się przepisów art. 19-21,

24, art. 26 ust. 1-3 i art. 68.

Najpóźniej z zawarciem umowy wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

w postępowaniu, a jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość

kwoty 60 000 euro, również dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. Przepis

art. 25 stosuje się odpowiednio.

Zapytanie o cenę to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający kieruje pytanie

o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert.

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem

zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych,

a wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000

euro.

1.

Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę, zapraszając do składania

ofert taką liczbę wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności

dostawy lub usługi będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz

wybór najkorzystniejszej oferty, nie mniej niż 5.

2.

Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przesyła specyfikację istotnych

warunków zamówienia. Przepisów art. 36 ust. 1 pkt 5, 6, 12 i 20 nie stosuje się.

1.

Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie

prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.

2.

Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

Do zapytania o cenę przepisy art. 44 i art. 64 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

1.

Aukcja elektroniczna to tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomocą formularza

umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych

w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, wykonawcy składają kolejne korzystniejsze

oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji.

2.

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie aukcji elektronicznej, jeżeli przedmiotem

zamówienia są dostawy powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych,

a wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000

euro.

1.

Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie aukcji elektronicznej, zamieszczając ogłoszenie

o zamówieniu na swojej stronie internetowej oraz stronie, na której będzie prowadzona

aukcja.

2.

Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej

1)

nazwę (firmę) i adres zamawiającego;

2)

określenie trybu zamówienia;

3)

określenie przedmiotu zamówienia;

4)

wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne

urządzeń informatycznych;

5)

sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej, w szczególności określenie minimalnych

wysokości postąpień;

6)

informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania;

7)

termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w aukcji elektronicznej;

8)

termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia aukcji elektronicznej;

9)

opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania

tych warunków;

10)

informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

11)

termin związania ofertą;

12)

termin wykonania zamówienia;

13)

wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

14)

istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli

zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego

na takich warunkach;

15)

adres strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

1.

Zamawiający wyznacza termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w aukcji

elektronicznej nie krótszy niż 15 dni od dnia ogłoszenia.

2.

Zamawiający dopuszcza do udziału w aukcji elektronicznej i zaprasza do składania ofert

wszystkich wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, określając w zaproszeniu

termin związania ofertą wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

3.

Zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium, w terminie przez niego określonym,

nie później jednak niż przed upływem terminu otwarcia aukcji elektronicznej. Przepisy

art. 45 i 46 stosuje się odpowiednio.

4.

Zamawiający otwiera aukcję elektroniczną w terminie określonym w ogłoszeniu o zamówieniu,

z tym że termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania wykonawcom

zaproszenia do składania ofert.

Zamawiający i wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamknięcia aukcji przekazują

wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną.

1.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2.

Oferty składane przez wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie

ceny.

3.

Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą.

1.

Aukcja elektroniczna może być jednoetapowa albo wieloetapowa.

2.

Zamawiający może, jeżeli zastrzegł to w ogłoszeniu, po zakończeniu każdego etapu aukcji

elektronicznej nie zakwalifikować do następnego etapu aukcji elektronicznej tych wykonawców,

którzy nie złożyli nowych postąpień, informując ich o tym niezwłocznie.

3.

W toku każdego etapu aukcji elektronicznej zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim

wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących

udział w każdym z etapów aukcji elektronicznej, a także o cenach złożonych przez nich

ofert, z tym że do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej nie ujawnia informacji

umożliwiających identyfikację wykonawców.

1.

Zamawiający zamyka aukcję elektroniczną

1)

w terminie określonym w ogłoszeniu;

2)

jeżeli w ustalonym w ogłoszeniu okresie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia lub

3)

po zakończeniu ostatniego, ustalonego w ogłoszeniu etapu.

2.

Bezpośrednio po zamknięciu aukcji elektronicznej zamawiający podaje, pod ustalonym

w ogłoszeniu o zamówieniu adresem internetowym, nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy,

którego ofertę wybrano.

3.

Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

Do aukcji elektronicznej przepisów art. 36-38 i 82-92 nie stosuje się.

1.

Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

2.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego,

w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3.

Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.

Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty wariantowej, jeżeli cena nie jest

jedynym kryterium wyboru.

2.

Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty częściowej, jeżeli przedmiot zamówienia

jest podzielny.

3.

W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną

lub więcej części zamówienia, chyba że zamawiający określi maksymalną liczbę części

zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca.

1.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

2.

Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego

na wniesienie protestu.

1.

Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż

1)

30 dni - jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

kwoty 60 000 euro;

2)

90 dni - jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych przekracza wyrażoną w złotych

równowartość kwoty 10 000 000 euro, a dla dostaw lub usług - 5 000 000 euro;

3)

60 dni - jeżeli wartość zamówienia jest inna niż określona w pkt 1 i 2.

2.

W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą

zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie

tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

3.

Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

4.

Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z

jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

5.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

1.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

2.

Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania,

z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

3.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia.

4.

Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności

zawartych w ofertach.

5.

Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy

nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

1.

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących

treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą

negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 2, dokonywanie jakiejkolwiek

zmiany w jej treści.

2.

Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe

w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy

złożyli oferty.

Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób

1)

w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar

a)

jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek

miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

b)

jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo

podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu

obliczeniu ceny;

2)

w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia

a)

jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się,

że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,

b)

jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się,

że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,

c)

jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają

obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone

słownie;

3)

w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena

ryczałtowa)

a)

przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,

b)

jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie,

przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,

c)

jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo

podano poszczególne ceny ryczałtowe.

1.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli

1)

jest niezgodna z ustawą;

2)

jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

3)

jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji;

4)

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5)

została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

6)

zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie

art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny;

7)

wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie

omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

8)

jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

2.

Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, podając

uzasadnienie faktyczne i prawne.

1.

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu

zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących

elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

2.

Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności

oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo

sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu

wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

3.

Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana

ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu

zamówienia.

4.

Jeżeli jedynym kryterium wyboru oferty jest cena, a wartość zamówienia dla robót budowlanych

przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 000 000 euro, a dla dostaw lub

usług - 130 000 euro, zamawiający zawiadamia Prezesa Urzędu oraz Komisję Europejską

o odrzuceniu ofert, które według zamawiającego zawierały rażąco niską cenę.

1.

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.

Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu

zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie

najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty

eksploatacji, serwis, wpływ sposobu wykonania zamówienia na rynek pracy w miejscu

wykonywania zamówienia oraz termin wykonania zamówienia.

3.

Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego

wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.

4.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający

spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

5.

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert

jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że

zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

6.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane

w złożonych ofertach.

O wyborze oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się

o udzielenie zamówienia, a jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych

równowartość kwoty 60 000 euro - również Prezesa Urzędu, za pomocą formularza umieszczonego

na stronie internetowej Urzędu, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę

wybrano, oraz jej cenę.

1.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli

1)

nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu,

z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;

2)

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch

ofert niepodlegających odrzuceniu;

3)

w postępowaniu prowadzonym w trybie aukcji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski

o dopuszczenie do udziału w aukcji elektronicznej albo nie zostały złożone oferty

przez co najmniej dwóch wykonawców;

4)

cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia;

5)

w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o

takiej samej cenie;

6)

wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej

przewidzieć;

7)

postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie

zamówienia publicznego.

2.

Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia

w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie

wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie

faktyczne i prawne.

4.

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących

po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu,

przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu,

w szczególności kosztów przygotowania oferty.

1.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym

niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż

przed upływem terminu związania ofertą.

2.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania

umowy, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w

art. 93 ust. 1.

1.

Jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000

euro, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający

przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Prezesowi Urzędu.

2.

Jeżeli wartość zamówienia na roboty budowlane przekracza wyrażoną w złotych równowartość

kwoty 5 000 000 euro, a na dostawy lub usługi - 130 000 euro, niezwłocznie po zawarciu

umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający przekazuje ogłoszenie o udzieleniu

zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Niezwłocznie po

przekazaniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich zamawiający przekazuje

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia również Prezesowi Urzędu.

1.

W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza pisemny

protokół postępowania o udzielenie zamówienia, zwany dalej „protokołem”, zawierający

co najmniej

1)

opis przedmiotu zamówienia;

2)

informację o trybie udzielenia zamówienia;

3)

informacje o wykonawcach;

4)

cenę i inne istotne elementy ofert;

5)

wskazanie wybranej oferty.

2.

Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art.

38 ust. 3, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego

i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.

3.

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po

dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że

oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

4.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie

składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.

5.

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia

1)

wzór protokołu oraz zakres dodatkowych informacji zawartych w protokole, mając na

względzie wartość zamówienia, tryb postępowania o udzielenie zamówienia, a także mając

na celu zapewnienie możliwości zgłaszania uwag do treści protokołu przez osoby wykonujące

czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia;

2)

sposób oraz formę udostępniania zainteresowanym protokołu wraz z załącznikami, mając

na względzie zapewnienie jawności postępowania o udzielenie zamówienia.

1.

Zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia

postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.

2.

Zamawiający zwraca wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek,

złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe

oraz inne podobne materiały.

1.

Zamawiający sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach, zwane dalej

„sprawozdaniem”.

2.

Sprawozdanie zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu w terminie do dnia 1 marca każdego

roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

3.

Sprawozdanie dotyczące zamówień udzielonych na podstawie art. 136 ust. 1 zamawiający

przekazuje za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych.

4.

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji zawartych

w sprawozdaniu oraz jego wzór, mając na względzie wartość udzielonych zamówień, tryb

ich udzielania oraz sposób wykonania zamówień, których wartość przekracza wyrażoną

w złotych równowartość kwoty 10 000 000 euro dla robót budowlanych albo 5 000 000

euro dla dostaw lub usług.

Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, w którym przez publiczne ogłoszenie zamawiający

przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez sąd konkursowy

pracy konkursowej, w szczególności z zakresu planowania przestrzennego, projektowania

urbanistycznego, architektoniczno-budowlanego oraz przetwarzania danych.

1.

Nagrodami w konkursie mogą być

1)

nagroda pieniężna lub rzeczowa;

2)

zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów

wybranych prac konkursowych lub

3)

zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy

konkursowej.

2.

W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przedmiotem zamówienia jest szczegółowe

opracowanie pracy konkursowej.

3.

Wartością konkursu jest wartość nagród.

4.

Wartością konkursu, w którym nagrodą jest zaproszenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia, jest wartość tego zamówienia oraz wartość nagród dodatkowych,

jeżeli zamawiający przewidział takie nagrody.

5.

Do ustalenia wartości konkursu przepisy art. 35 stosuje się odpowiednio.

1.

Organizatorem konkursu jest zamawiający. Przepis art. 18 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

2.

Kierownik zamawiającego powołuje sąd konkursowy oraz określa organizację, skład i

tryb pracy sądu konkursowego.

3.

Sąd konkursowy składa się z co najmniej 3 osób powoływanych i odwoływanych przez kierownika

zamawiającego.

4.

Do członków sądu konkursowego art. 17 stosuje się odpowiednio.

5.

Członkami sądu konkursowego są wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje umożliwiające

ocenę zgłoszonych prac konkursowych, z tym że, jeżeli przepisy szczególne wymagają

posiadania uprawnień do opracowania pracy konkursowej, co najmniej 1/3 członków sądu

konkursowego, w tym jego przewodniczący, posiada wymagane uprawnienia.

1.

Sąd konkursowy jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego powołanym do oceny

spełniania przez uczestników konkursu wymagań określonych w regulaminie konkursu,

oceny prac konkursowych oraz wyboru najlepszych prac konkursowych.

2.

Sąd konkursowy w szczególności sporządza informacje o pracach konkursowych, przygotowuje

uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu, a także, w zakresie, o którym mowa w ust. 1,

występuje z wnioskiem o unieważnienie konkursu.

3.

Sąd konkursowy w zakresie spraw, o których mowa w ust. 1 i 2, jest niezależny.

4.

Kierownik zamawiającego może powierzyć sądowi konkursowemu inne niż określone w ust.

1 czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem konkursu.

Kierownik zamawiającego albo osoba przez niego upoważniona sprawuje nadzór nad sądem

konkursowym w zakresie zgodności konkursu z przepisami ustawy i regulaminem konkursu,

w szczególności

1)

unieważnia konkurs;

2)

zatwierdza wynik konkursu.

1.

Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o konkursie w miejscu publicznie dostępnym w swojej

siedzibie oraz na własnej stronie internetowej, jeżeli posiada taką stronę.

2.

Jeżeli wartość konkursu przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro,

zamawiający przekazuje ogłoszenie o konkursie Prezesowi Urzędu.

3.

Jeżeli wartość konkursu przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130 000 euro,

zamawiający przekazuje ogłoszenie o konkursie Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot

Europejskich. Niezwłocznie po przekazaniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot

Europejskich zamawiający przekazuje ogłoszenie o konkursie również Prezesowi Urzędu.

4.

Do przekazywania ogłoszeń o konkursie przepisy art. 40 ust. 5 i 6 oraz art. 48 ust.

2 stosuje się odpowiednio.

1.

Zamawiający przeprowadza konkurs na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu konkursu.

2.

Regulamin konkursu określa w szczególności

1)

imię i nazwisko albo nazwę (firmę) oraz adres i miejsce zamieszkania (siedzibę) zamawiającego;

2)

formę konkursu;

3)

szczegółowy opis przedmiotu konkursu;

4)

maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy

konkursowej;

5)

w przypadkach, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 2 i 3, zakres szczegółowego opracowania

pracy konkursowej stanowiącego przedmiot zamówienia udzielanego w trybie negocjacji

bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki;

6)

wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu, z tym że jeżeli nagrodą w konkursie

jest zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch

autorów wybranych prac konkursowych lub zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia

z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej, przepis art. 22 stosuje się odpowiednio;

7)

informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć uczestnicy konkursu

w celu potwierdzenia spełnienia stawianych im wymagań;

8)

sposób porozumiewania się zamawiającego z uczestnikami konkursu oraz przekazywania

oświadczeń i dokumentów;

9)

miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie;

10)

zakres rzeczowy i formę opracowania oraz sposób prezentacji pracy konkursowej;

11)

miejsce i termin składania prac konkursowych przez uczestników dopuszczonych do udziału

w konkursie;

12)

kryteria oceny prac konkursowych wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów;

13)

skład sądu konkursowego;

14)

rodzaj i wysokość nagród;

15)

termin wydania (wypłacenia) nagrody, a w przypadkach, o których mowa w art. 100 ust.

1 pkt 2 i 3, zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie

zamówienia z wolnej ręki;

16)

postanowienia dotyczące przejścia autorskich praw majątkowych do wybranej pracy wraz

ze szczegółowym określeniem pól eksploatacji prac konkursowych, a w przypadkach, o

których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 2 i 3, również istotne postanowienia, które zostaną

wprowadzone do umowy;

17)

sposób podania do publicznej wiadomości rozstrzygnięcia konkursu;

18)

sposób udzielania wyjaśnień dotyczących regulaminu konkursu;

19)

pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących uczestnikom konkursu.

3.

Zamawiający przekazuje uczestnikowi konkursu regulamin konkursu w terminie 5 dni od

dnia zgłoszenia wniosku o jego przekazanie.

4.

Do porozumiewania się zamawiającego z uczestnikami konkursu przepisy art. 27 i 28

stosuje się odpowiednio.

1.

Konkurs może być zorganizowany jako jednoetapowy lub dwuetapowy.

2.

W konkursie dwuetapowym w pierwszym etapie zostają wyłonione opracowania studialne,

odpowiadające wymaganiom określonym w regulaminie konkursu. W drugim etapie sąd konkursowy,

na podstawie kryteriów określonych w regulaminie konkursu, ocenia prace konkursowe

wykonane na podstawie opracowań studialnych wyłonionych w pierwszym etapie.

1.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne

nieposiadające osobowości prawnej.

2.

Jeżeli przepisy szczególne wymagają posiadania uprawnień do opracowania pracy konkursowej,

uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające wymagane uprawnienia

lub podmioty posługujące się osobami fizycznymi posiadającymi wymagane uprawnienia.

3.

Uczestnicy konkursu mogą wspólnie brać udział w konkursie. Przepisy dotyczące uczestnika

konkursu stosuje się odpowiednio do uczestników konkursu biorących wspólnie udział

w konkursie.

Zamawiający wyznacza termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

z uwzględnieniem czasu na złożenie wymaganych dokumentów, z tym że termin ten nie

może być krótszy niż 21 dni od dnia przekazania ogłoszenia o konkursie

1)

Prezesowi Urzędu;

2)

Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich - jeżeli wartość konkursu przekracza

wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130 000 euro.

1.

Zamawiający dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych

uczestników konkursu spełniających wymagania określone w regulaminie konkursu.

2.

Uczestnicy konkursu niespełniający wymagań określonych w regulaminie konkursu podlegają

wykluczeniu.

1.

Uczestnicy konkursu składają prace konkursowe wraz z informacjami o planowanych łącznych

kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej, z zastrzeżeniem

ust. 2.

2.

Uczestnicy konkursu składają prace konkursowe bez informacji, o których mowa w ust.

1, jeżeli ze względu na specyfikę przedmiotu pracy konkursowej nie jest możliwe określenie

kosztów.

Zamawiający zapewnia, że do rozstrzygnięcia konkursu przez sąd konkursowy niemożliwe

będzie zidentyfikowanie autorów prac konkursowych.

1.

Sąd konkursowy ocenia prace konkursowe zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie

konkursu.

2.

Sąd konkursowy rozstrzyga konkurs, wybierając najlepszą pracę konkursową lub najlepsze

prace konkursowe.

3.

Sąd konkursowy po wyborze najlepszej pracy konkursowej lub najlepszych prac konkursowych

dokonuje identyfikacji wszystkich prac konkursowych.

Zamawiający niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu zawiadamia o jego wyniku uczestników

konkursu, podając imię i nazwisko albo nazwę (firmę) oraz adres i miejsce zamieszkania

(siedzibę) autora wybranej pracy konkursowej albo autorów wybranych prac konkursowych.

Zamawiający unieważnia konkurs, jeżeli nie został złożony żaden wniosek o dopuszczenie

do udziału w konkursie lub żadna praca konkursowa, a w przypadku, o którym mowa w

art. 100 ust. 1 pkt 2, co najmniej dwie prace konkursowe.

W terminie określonym w regulaminie konkursu, nie krótszym niż 15 dni od dnia rozstrzygnięcia

konkursu, zamawiający wydaje (wypłaca) nagrodę, a w przypadkach, o których mowa w

art. 100 ust. 1 pkt 2 i 3 - odpowiednio zaprasza do negocjacji w trybie negocjacji

bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki.

1.

Jeżeli wartość konkursu przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro,

zamawiający przekazuje, niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu, ogłoszenie o jego

wynikach Prezesowi Urzędu.

2.

Jeżeli wartość konkursu przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130 000 euro,

zamawiający przekazuje, niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu, ogłoszenie o jego

wynikach Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Niezwłocznie po przekazaniu

Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich zamawiający przekazuje ogłoszenie

o wynikach konkursu również Prezesowi Urzędu.

1.

Zamawiający przechowuje dokumentację konkursu przez okres 4 lat od dnia rozstrzygnięcia

konkursu w sposób gwarantujący jej nienaruszalność.

2.

Zamawiający na wniosek uczestników konkursu, których prace konkursowe nie zostały

wybrane, zwraca złożone przez nich prace konkursowe.

1.

W postępowaniu mającym na celu udzielenie koncesji na roboty budowlane, zwanej dalej

„koncesją”, mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu

określone przez zamawiającego.

2.

Koncesji udziela się stosując odpowiednio przepisy o przetargu nieograniczonym, przetargu

ograniczonym albo negocjacjach z ogłoszeniem. Przepisu art. 55 nie stosuje się.

3.

Jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000

euro, termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie może

być krótszy niż 52 dni od dnia przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu.

4.

Jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 000 000

euro, termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie może

być krótszy niż 52 dni od dnia przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji

Wspólnot Europejskich.

W postępowaniu mającym na celu udzielenie koncesji do oceny ofert nie stosuje się

przepisu art. 91 ust. 3.

1.

Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia może żądać, aby wykonawca,

któremu udzielono koncesji (koncesjonariusz), zawarł z innymi podmiotami umowy o podwykonawstwo

o wartości stanowiącej co najmniej 30% całkowitej wartości koncesji.

2.

Umowy zawarte między wykonawcami w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia

oraz umowy z przedsiębiorstwami pozostającymi z wykonawcą w stosunku zależności lub

dominacji w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

(Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z późn. zm. nie są uważane za umowy o podwykonawstwo w rozumieniu ust. 1.

3.

Wykonawca składa wraz z ofertą listę przedsiębiorstw, o których mowa w ust. 2.

1.

Koncesjonariusz, który jest zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1-3 i 5, jest

obowiązany stosować przepisy ustawy do udzielania zamówień wynikających z wykonywania

koncesji.

2.

Koncesjonariusz, który nie jest zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1-3 i

5, przy udzielaniu zamówień wynikających z wykonywania koncesji jest obowiązany do

1)

stosowania przepisów ustawy dotyczących ogłoszeń, z wyłączeniem wstępnego ogłoszenia

informacyjnego;

2)

określania terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie

z art. 49 ust. 1-3 oraz terminów składania ofert, o których mowa w art. 52 ust. 1

i 2;

3)

prowadzenia postępowań z zachowaniem zasad, o których mowa w art. 7 ust. 1.

3.

Przepisu ust. 2 nie stosuje się do udzielania zamówień przedsiębiorstwom pozostającym

z wykonawcą w stosunku zależności lub dominacji w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz podmiotom, z którymi koncesjonariusz zawarł umowę w celu wspólnego ubiegania

się o udzielenie koncesji.

1.

Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zamówień udzielanych przez zamawiających,

o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4, zwanych dalej „zamówieniami sektorowymi”,

z zastrzeżeniem art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6, jeżeli zamówienie jest udzielane w celu wykonywania

jednego z następujących rodzajów działalności

1)

poszukiwania, rozpoznawania miejsc występowania lub wydobywania gazu ziemnego, ropy

naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, węgla brunatnego, węgla kamiennego i innych

paliw stałych;

2)

zarządzania lotniskami, portami morskimi lub śródlądowymi oraz udostępniania ich przewoźnikom

powietrznym, morskim i śródlądowym;

3)

tworzenia stałych sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych

z produkcją, transportem lub dystrybucją energii elektrycznej, gazu lub energii cieplnej

lub dostarczania energii elektrycznej, gazu albo energii cieplnej do takich sieci

lub kierowania takimi sieciami;

4)

tworzenia stałych sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych

z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci

lub kierowania takimi sieciami;

5)

obsługi sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu kolejowego, tramwajowego,

trolejbusowego, kolei linowej lub systemów automatycznych;

6)

obsługi sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu autobusowego;

7)

udostępniania lub obsługi publicznej sieci telekomunikacyjnej albo świadczenia jednej

lub większej liczby usług telekomunikacyjnych za pomocą takiej sieci.

2.

Zamawiający, o których mowa w ust. 1 pkt 4, stosują przepisy niniejszego rozdziału

do zamówień związanych z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków oraz działalnością związaną

z pozyskiwaniem wody pitnej.

1.

Do udzielania zamówień sektorowych ustawę stosuje się, jeżeli wartość zamówienia przekracza

wyrażoną w złotych równowartość kwoty 400 000 euro dla dostaw lub usług oraz kwoty

5 000 000 euro dla robót budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.

Do udzielania zamówień sektorowych, o których mowa w art. 122 ust. 1 pkt 7, ustawę

stosuje się, jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość

kwoty 600 000 euro dla dostaw lub usług oraz kwoty 5 000 000 euro dla robót budowlanych.

1.

Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio

przepisy o przetargu ograniczonym lub negocjacjach z ogłoszeniem.

2.

Umową ramową jest umowa zawarta między zamawiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców,

której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień, jakie mogą zostać udzielone

w danym okresie, w szczególności cen oraz przewidywanych ilości.

3.

Jeżeli zamawiający dopuszcza zawarcie umowy ramowej z więcej niż jednym wykonawcą,

określa w ogłoszeniu maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zawrze umowę ramową.

1.

Jeżeli zamawiający zawarł umowę ramową tylko z jednym wykonawcą, może udzielić zamówienia,

którego przedmiot jest objęty umową ramową, w trybie zamówienia z wolnej ręki. Przepisu

art. 67 ust. 2 nie stosuje się.

2.

Jeżeli zamawiający zawarł umowę ramową z więcej niż jednym wykonawcą, zamówienia udziela

się w trybie negocjacji bez ogłoszenia. Zamawiający zaprasza do negocjacji wszystkich

wykonawców, z którymi zawarł umowę ramową. Przepisu art. 62 ust. 2 nie stosuje się.

1.

Umowę ramową zawiera się na okres nie dłuższy niż 3 lata, z tym że ze względu na przedmiot

zamówienia lub szczególny interes zamawiającego umowa taka może być zawarta na okres

do 5 lat.

2.

Zamawiający nie może wykorzystywać umowy ramowej do ograniczania konkurencji.

1.

Zamówienia sektorowe mogą być udzielane w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu

ograniczonego oraz w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Przepisu art. 55 nie stosuje

się.

2.

Zamówienia sektorowego można udzielić w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli

1)

zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 62 ust. 1;

2)

w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie negocjacji z ogłoszeniem nie zostały

złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia

nie zostały w istotny sposób zmienione.

3.

Zamówienia sektorowego można udzielić w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli

1)

zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1;

2)

w związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym albo

upadłościowym możliwe jest udzielenie zamówienia na szczególnie korzystnych warunkach;

3)

w związku z trwającymi przez bardzo krótki okres szczególnie korzystnymi okolicznościami

możliwe jest udzielenie zamówienia po cenie znacząco niższej od zwykłych cen rynkowych;

4)

zamówienie jest dokonywane na giełdzie towarowej, w rozumieniu przepisów o giełdach

towarowych.

4.

Do zamówień sektorowych udzielanych na podstawie ust. 3 pkt 2-4 oraz art. 67 ust.

1 pkt 3 nie stosuje się przepisu art. 67 ust. 2.

1.

Zamawiający, przynajmniej raz w roku, przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot

Europejskich okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych w terminie najbliższych

12 miesięcy zamówieniach sektorowych, których wartość

1)

dla robót budowlanych - przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 000 000

euro;

2)

dla dostaw - zsumowana w ramach danej grupy Wspólnego Słownika Zamówień, z uwzględnieniem

art. 123, przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro;

3)

dla usług - zsumowana w ramach danej kategorii CPC określonej w załączniku nr 3 do

Wspólnego Słownika Zamówień, z uwzględnieniem art. 123, przekracza wyrażoną w złotych

równowartość kwoty 750 000 euro.

2.

Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie po przekazaniu Urzędowi Oficjalnych

Publikacji Wspólnot Europejskich przekazuje się Prezesowi Urzędu.

3.

Do ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 12 ust. 3 i art. 43 ust. 4 stosuje

się odpowiednio.

4.

Okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach sektorowych może zawierać

zaproszenie do ubiegania się o zamówienie sektorowe. W takim przypadku zamawiający,

udzielając zamówienia w trybie przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem,

może

1)

odstąpić od publikacji ogłoszenia o zamówieniu;

2)

skrócić termin składania ofert do 37 dni.

5.

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem

zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert nie krótszy niż 10 dni, z uwzględnieniem

czasu potrzebnego na przygotowanie i złożenie oferty.

6.

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem

zamawiający, za zgodą wszystkich wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu, może ustalić dowolny termin składania ofert.

1.

Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych na usługi udzielanych podmiotom

1)

z którymi zamawiający sporządzają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe w rozumieniu

przepisów o rachunkowości,

2)

w których zamawiający posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, sprawują nadzór

nad organem zarządzającym lub posiadają prawo mianowania ponad połowy składu organu

nadzorczego lub zarządzającego,

3)

które posiadają ponad połowę udziałów albo akcji zamawiającego, sprawują nadzór nad

jego organem zarządzającym lub posiadają prawo mianowania ponad połowy składu jego

organu nadzorczego lub zarządzającego,

4)

które wspólnie z zamawiającym podlegają określonemu w pkt 3 wpływowi innego podmiotu

- jeżeli w okresie poprzednich 3 lat co najmniej 80% przeciętnych przychodów tych

podmiotów osiąganych ze świadczenia usług w państwach Unii Europejskiej pochodziło

ze świadczenia usług na rzecz zamawiającego lub podmiotów, o których mowa w pkt 1-4.

2.

Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych na usługi udzielanych przez podmiot

utworzony przez zamawiających w celu wspólnego wykonywania działalności, o której

mowa w art. 122 ust. 1, jednemu z tych zamawiających lub podmiotom, o których mowa

w ust. 1, jeżeli w okresie poprzednich 3 lat co najmniej 80% przeciętnych przychodów

tego podmiotu osiąganych ze świadczenia usług w państwach Unii Europejskiej pochodziło

ze świadczenia usług na rzecz zamawiającego lub podmiotów, o których mowa w ust. 1.

3.

Jeżeli spośród podmiotów, o których mowa w ust. 1, więcej niż jeden podmiot świadczy

takie same lub podobne usługi na rzecz zamawiającego, uwzględnia się całkowity przychód

wszystkich tych podmiotów.

1.

Zamawiający prowadzący działalność, o której mowa w art. 122 ust. 1 pkt 3, nie stosują

ustawy również do udzielania zamówień na

1)

usługi przesyłowe energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych;

2)

dostawy energii elektrycznej, cieplnej i paliw gazowych;

3)

dostawy paliw do wytwarzania energii.

2.

Zamawiający prowadzący działalność, o której mowa w art. 122 ust. 1 pkt 4, nie stosują

ustawy również do udzielania zamówień na dostawy wody.

3.

Zamawiający prowadzący działalność, o której mowa w art. 122 ust. 1 pkt 6, nie stosują

ustawy, jeżeli przewozy regularne są świadczone także przez innego przewoźnika na

tym samym obszarze i tych samych warunkach.

4.

Zamawiający prowadzący działalność, o której mowa w art. 122 ust. 1 pkt 7, nie stosują

ustawy, jeżeli te same usługi są świadczone także przez innego operatora na tym samym

obszarze geograficznym i tych samych warunkach.

1.

Udzielając zamówienia sektorowego, kierownik zamawiającego może odstąpić od powołania

komisji przetargowej.

2.

Odstępując od powołania komisji przetargowej, kierownik zamawiającego określa sposób

prowadzenia postępowania zapewniający sprawność udzielania zamówień, indywidualizacje

odpowiedzialności za wykonywane czynności oraz przejrzystość prac, a także odpowiednie

stosowanie art. 178 ust. 1.

1.

Zamawiający może

1)

żądać przedstawienia także innych dokumentów niż określone w rozporządzeniu wydanym

na podstawie art. 26 ust. 4, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu,

jeżeli jest to niezbędne do oceny spełniania przez wykonawców tych warunków;

2)

w przypadku zamówienia na dostawy odrzucić ofertę, w której udział towarów pochodzących

z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Unia Europejska zawarła

umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, nie przekracza 50%.

2.

Zamawiający w celu badania i oceny ofert dokonuje przeliczenia ceny oferty niepodlegającej

odrzuceniu na podstawie ust. 1 pkt 2, odejmując od ceny przedstawionej w ofercie 3%

ceny oferty.

3.

Zamawiający może odstąpić od obowiązku żądania wadium oraz zabezpieczenia należytego

wykonania umowy.

1.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia sektorowego, których interes prawny

doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów

ustawy lub prawa Unii Europejskiej dotyczącego zamówień publicznych, mogą wnioskować

do Komisji Europejskiej o wszczęcie postępowania koncyliacyjnego, polegającego na

rozpatrzeniu wniosku przez rozjemców akredytowanych przy Komisji Europejskiej.

2.

Wniosek o wszczęcie postępowania koncyliacyjnego wnosi się na piśmie do Komisji Europejskiej

za pośrednictwem Prezesa Urzędu. Prezes Urzędu wniosek o wszczęcie postępowania koncyliacyjnego

przekazuje niezwłocznie Komisji Europejskiej.

1.

Zamawiający mogą poddać swoje procedury związane z udzielaniem zamówień okresowemu

badaniu w celu uzyskania świadectwa, że w danym czasie procedury te są zgodne z ustawą

oraz prawem Unii Europejskiej dotyczącym udzielania zamówień.

2.

Prezes Urzędu opracowuje i upowszechnia zasady przeprowadzania badania oraz prowadzi

listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badania, o którym mowa w ust. 1, z

zachowaniem wymagań określonych w normie PN EN 45503 (Ocena i atestacja procedur udzielania

zamówień w jednostkach działających w sektorach gospodarki wodnej, energii, transportu

i telekomunikacji).

3.

Podmiot dokonujący badania nie może pozostawać z zamawiającym w takim stosunku prawnym

lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

4.

Podmiot dokonujący badania, po jego przeprowadzeniu, przedstawia zamawiającemu pisemne

sprawozdanie z wyników.

5.

Przed przyznaniem świadectwa podmiot dokonujący badania jest obowiązany upewnić się,

czy nieprawidłowości stwierdzone podczas badania zostały naprawione oraz że zostały

podjęte działania zapobiegające powstawaniu nieprawidłowości w przyszłości.

6.

Zamawiający, którzy uzyskali świadectwo, o którym mowa w ust. 1, do ogłoszeń publikowanych

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz Biuletynie Zamówień Publicznych mogą

dołączyć informację w brzmieniu

„

Zamawiający uzyskał atestację zgodnie z dyrektywą Rady 92/13/EWG, że w dniu (...)

jego procedury i praktyki związane z udzielaniem zamówień były zgodne z prawem Wspólnoty

oraz przepisami wprowadzającymi to prawo

”

.

7.

Zamawiający, którzy uzyskali świadectwo, o którym mowa w ust. 1, przez okres 3 lat

od jego przyznania nie są obowiązani do stosowania przepisów art. 40 ust. 4, art.

167 ust. 2 i 3, art. 177 i 178.

1.

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia

1)

organy właściwe do stwierdzania, że podmioty prowadzące działalność, o której mowa

w art. 122, działają na rynku konkurencyjnym albo nie prowadzą działalności na podstawie

praw szczególnych lub wyłącznych,

2)

tryb postępowania przed organami, o których mowa w pkt 1

- mając na względzie możliwość wnioskowania do Komisji Europejskiej o wyłączenie stosowania

przez te podmioty przepisów o zamówieniach publicznych.

2.

Podmioty, które zgodnie z opublikowaną decyzją Komisji Europejskiej działają na rynku

konkurencyjnym albo nie prowadzą działalności na podstawie praw szczególnych lub wyłącznych,

nie stosują przepisów ustawy.

1.

Na zasadach szczególnych mogą być prowadzone postępowania o zamówienia udzielane przez

placówkę zagraniczną w rozumieniu przepisów o służbie zagranicznej, jeżeli w chwili

ich udzielania w państwie przyjmującym, niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej,

w którym będzie udzielane i wykonywane zamówienie, występują szczególne warunki ekonomiczne

uzasadniające udzielenie zamówienia z zastosowaniem przepisów niniejszego rozdziału.

2.

Na zasadach szczególnych mogą być prowadzone postępowania o zamówienia udzielane w

celu zapobieżenia bezpośrednim skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych

noszących znamiona klęski żywiołowej w rozumieniu przepisów o stanie klęski żywiołowej.

1.

W postępowaniu prowadzonym na zasadach szczególnych, o którym mowa w art. 136 ust.

1

1)

zamawiający może odstąpić od obowiązku określenia przedmiotu zamówienia w sposób,

o którym mowa w art. 29 ust. 3;

2)

nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących obowiązku publikacji ogłoszeń, a zamawiający

zaprasza wykonawców do udziału w postępowaniu, przekazując im specyfikację istotnych

warunków zamówienia;

3)

zamawiający może udzielić zamówienia niezależnie od wystąpienia ustawowych przesłanek

wyboru trybu udzielenia zamówienia;

4)

nie stosuje się przepisów o zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu wyboru trybu udzielenia

zamówienia;

5)

nie stosuje się przepisów art. 167 ust. 2 i 3 oraz art. 177 i 178;

6)

nie przysługuje odwołanie od rozstrzygnięcia protestu.

2.

O wszczęciu postępowania na zasadach szczególnych, o którym mowa w art. 136 ust. 1,

rozstrzyga minister właściwy do spraw zagranicznych na podstawie pisemnego wniosku

zamawiającego, zawierającego

1)

opis przedmiotu zamówienia i jego wartość;

2)

informację o przyczynach określenia przedmiotu zamówienia w sposób inny niż określony

w art. 29 ust. 3;

3)

uzasadnienie udzielenia zamówienia na zasadach szczególnych;

4)

określenie trybu udzielenia zamówienia, z uzasadnieniem wyboru tego trybu.

1.

W postępowaniu prowadzonym na zasadach szczególnych, o którym mowa w art. 136 ust.

2, zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie

art. 67 ust. 1 pkt 3 bez stosowania przepisów dotyczących

1)

obowiązku żądania od wykonawców dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału

w postępowaniu;

2)

wymogu zatwierdzania przez Prezesa Urzędu wyboru trybu udzielenia zamówienia.

2.

Decyzję o wszczęciu postępowania na zasadach szczególnych, o którym mowa w art. 136

ust. 2, podejmuje zamawiający i niezwłocznie zawiadamia o tym Prezesa Urzędu.

3.

W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, zamawiający podaje następujące informacje

1)

okoliczności uzasadniające wszczęcie postępowania na zasadach szczególnych;

2)

wartość i przedmiot zamówienia.

1.

Do umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej „umowami”, stosuje się przepisy

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

2.

Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy

odrębne wymagają formy szczególnej.

3.

Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie

do informacji publicznej.

1.

Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem

zawartym w ofercie.

2.

Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za

wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1.

Umowę zawiera się na czas oznaczony.

2.

Zawarcie umowy, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, na okres dłuższy

niż 3 lata, wymaga zgody Prezesa Urzędu wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej,

udzielonej przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia.

3.

Udzielając zgody, o której mowa w ust. 2, Prezes Urzędu bierze pod uwagę w szczególności

1)

zakres planowanych nakładów oraz okres niezbędny do ich spłaty lub zwrotu;

2)

zdolności płatnicze zamawiającego;

3)

czy wykonanie zamówienia w okresie wnioskowanym przez zamawiającego spowoduje oszczędności

kosztów realizacji zamówienia w stosunku do okresu trzyletniego.

4.

Zgody, o której mowa w ust. 2, nie wymaga zawarcie umów

1)

kredytu i pożyczki;

2)

rachunku bankowego, jeżeli okres umowy nie przekracza 5 lat;

3)

ubezpieczenia, jeżeli okres umowy nie przekracza 5 lat;

4)

obsługi emisji papierów wartościowych, na okres obsługi emisji;

5)

koncesji.

1.

Na czas nieoznaczony może być zawierana umowa, której przedmiotem są dostawy

1)

wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci;

2)

energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej;

3)

gazu z sieci gazowej;

4)

ciepła z sieci ciepłowniczej.

2.

Przepisu art. 142 ust. 2 nie stosuje się.

1.

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany

te są korzystne dla zamawiającego.

2.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.

1.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych

okolicznościach.

2.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia

należnego z tytułu wykonania części umowy.

1.

Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, umowa jest nieważna, jeżeli

1)

zamawiający nie dopełnił obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu Prezesowi Urzędu

lub Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich;

2)

zamawiający udzielił zamówienia bez uzyskania wymaganej decyzji administracyjnej,

w szczególności zawarł umowę bez wymaganej zgody przed ostatecznym rozstrzygnięciem

protestu;

3)

zamawiający zawarł umowę przed zakończeniem kontroli, o której mowa w art. 167;

4)

zamawiający zawarł umowę przed upływem terminu do wszczęcia kontroli, o której mowa

w art. 167;

5)

zamawiający dokonał wyboru oferty z rażącym naruszeniem ustawy;

6)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów określonych

w ustawie, które miało wpływ na wynik tego postępowania.

2.

Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności

1)

umowy, o której mowa w ust. 1;

2)

części umowy, o której mowa w art. 140 ust. 2;

3)

zmian umowy dokonanych z naruszeniem art. 144 ust. 1.

1.

Zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego

dalej „zabezpieczeniem”.

2.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania

umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu

roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

3.

Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia, jeżeli

1)

wartość zamówienia na roboty budowlane przekracza wyrażoną w złotych równowartość

kwoty 60 000 euro;

2)

wartość zamówienia na dostawy lub usługi przekracza wyrażoną w złotych równowartość

kwoty 5 000 000 euro;

3)

umowa ma zostać zawarta na okres dłuższy niż 3 lata, z wyjątkiem umów, o których mowa

w art. 142 ust. 4 i art. 143.

4.

W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności gdy żądanie wniesienia zabezpieczenia mogłoby

uniemożliwić udzielenie zamówienia lub spowodować znaczący wzrost cen ofert, zamawiający,

za zgodą Prezesa Urzędu wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, może odstąpić

od żądania wniesienia zabezpieczenia.

1.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących

formach

1)

pieniądzu;

2)

poręczeniach bankowych;

3)

gwarancjach bankowych;

4)

gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2.

Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również

1)

w wekslach z poręczeniem wekslowym banku;

2)

przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa

lub jednostkę samorządu terytorialnego;

3)

przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie

rejestrowym i rejestrze zastawów.

3.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy

wskazany przez zamawiającego.

4.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

5.

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone

o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek

bankowy wykonawcy.

1.

W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną

lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1.

2.

Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną

lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2.

3.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia

i bez zmniejszenia jego wysokości.

1.

Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej

w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego

z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe.

2.

Zabezpieczenie ustala się w wysokości od 2% do 10% ceny całkowitej podanej w ofercie

albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.

3.

Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą

zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane

dostawy, usługi lub roboty budowlane.

4.

W przypadku, o którym mowa w ust. 3, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany

wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia.

5.

Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym

dokonuje zapłaty faktury.

6.

W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie

może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa.

1.

Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i

uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

2.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji

jakości nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.

3.

Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie

okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

1.

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych

jest Prezes Urzędu.

2.

Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów.

3.

Obsługę Prezesa Urzędu zapewnia Urząd.

4.

Organizację Urzędu określa statut nadany, w drodze zarządzenia, przez Prezesa Rady

Ministrów.

1.

Prezesa Urzędu powołuje Prezes Rady Ministrów spośród kandydatów wyłonionych w drodze

otwartego konkursu.

2.

Prezesem Urzędu może być wyłącznie osoba, która spełnia następujące warunki

1)

jest obywatelem polskim;

2)

posiada wyższe wykształcenie;

3)

posiada wiedzę o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych;

4)

cieszy się nieposzlakowaną opinią;

5)

korzysta z pełni praw publicznych;

6)

nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne.

3.

Prezes Urzędu jest powoływany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie powołany

tylko raz. Prezes Urzędu pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy.

4.

Kadencja Prezesa Urzędu wygasa w razie jego śmierci albo odwołania.

5.

Prezes Rady Ministrów może odwołać Prezesa Urzędu w razie

1)

rezygnacji ze stanowiska;

2)

utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków z powodu choroby trwającej co

najmniej 6 miesięcy lub innej długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej sprawowanie

funkcji Prezesa Urzędu;

3)

skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;

4)

trwającego dłużej niż 6 miesięcy zawieszenia, o którym mowa w ust. 6;

5)

rażącego naruszenia ustawy.

6.

Prezes Rady Ministrów może zawiesić Prezesa Urzędu w pełnieniu obowiązków w razie

postawienia mu zarzutu popełnienia przestępstwa umyślnego, powierzając pełnienie obowiązków

Prezesa Wiceprezesowi Urzędu.

7.

Okres zawieszenia, o którym mowa w ust. 6, trwa do czasu zakończenia postępowania

karnego.

8.

W okresie zawieszenia Prezes Urzędu zachowuje prawo do wynagrodzenia.

9.

Członkiem komisji konkursowej może być wyłącznie osoba dająca rękojmię bezstronnego

pełnienia funkcji w interesie publicznym.

10.

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadzania konkursu,

o którym mowa w ust. 1, sposób powoływania komisji konkursowej oraz wymagania wobec

jej członków, mając na względzie zapewnienie otwartego charakteru konkursu, obiektywizm

wyboru kandydatów oraz jawność prac komisji konkursowej.

Prezes Urzędu

1)

opracowuje projekty aktów normatywnych dotyczących zamówień;

2)

podejmuje rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach przewidzianych ustawą;

3)

wydaje Biuletyn Zamówień Publicznych, w którym publikuje ogłoszenia przewidziane ustawą;

4)

prowadzi i ogłasza w Biuletynie Zamówień Publicznych listę arbitrów rozpatrujących

odwołania od oddalenia lub odrzucenia protestów wnoszonych w postępowaniach o udzielenie

zamówienia;

5)

prowadzi i ogłasza w Biuletynie Zamówień Publicznych listę organizacji uprawnionych

do wnoszenia środków ochrony prawnej;

6)

zapewnia funkcjonowanie systemu środków ochrony prawnej;

7)

opracowuje programy szkoleń, organizuje oraz inspiruje szkolenia z zakresu zamówień;

8)

przygotowuje i upowszechnia przykładowe kryteria oceny merytorycznego poziomu szkoleń;

9)

na wniosek podmiotu prowadzącego szkolenie dokonuje oceny spełniania przez ten podmiot

kryteriów, o których mowa w pkt 8, oraz upowszechnia jej wyniki;

10)

upowszechnia przykładowe wzory umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz

innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień;

11)

czuwa nad przestrzeganiem zasad systemu zamówień, w szczególności dokonuje kontroli

procesu udzielania zamówień w zakresie przewidzianym ustawą;

12)

upowszechnia zasady etyki zawodowej osób wykonujących zadania w systemie zamówień;

13)

dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów o zamówieniach, przy uwzględnieniu

orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego;

14)

prowadzi współpracę międzynarodową w sprawach związanych z zamówieniami;

15)

dokonuje analiz funkcjonowania systemu zamówień;

16)

opracowuje i przedstawia Radzie Ministrów oraz Komisji Europejskiej roczne sprawozdania

o funkcjonowaniu systemu zamówień.

1.

Prezes Urzędu wykonuje zadania wynikające z ustawy przy pomocy nie więcej niż dwóch

Wiceprezesów Urzędu.

2.

Wiceprezesów Urzędu powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa Urzędu.

Do Wiceprezesa Urzędu stosuje się przepis art. 153 ust. 2.

1.

Tworzy się środki specjalne Urzędu, zwane dalej „środkami specjalnymi”.

2.

Środki specjalne są tworzone z następujących źródeł

1)

wpisów uiszczonych przez odwołujących się;

2)

wpłat uczestników postępowania odwoławczego z tytułu różnicy wpisu i kosztów orzeczonych

przez zespoły arbitrów rozpatrujących odwołania;

3)

odsetek od środków, o których mowa w pkt 1 i 2.

3.

Ze środków specjalnych są finansowane

1)

wynagrodzenia arbitrów;

2)

zwrot wydatków należnych arbitrom;

3)

zwrot wpisu;

4)

wydatki Urzędu związane z postępowaniami odwoławczymi;

5)

wydatki związane ze szkoleniem arbitrów.

4.

Ze środków specjalnych pochodzących ze źródeł, o których mowa w ust. 2 pkt 3, mogą

być finansowane ponadto koszty postępowań sądowych zasądzone od Prezesa Urzędu w związku

z wykonywaniem przez niego uprawnień wynikających z ustawy oraz inne koszty funkcjonowania

kontroli i systemu środków ochrony prawnej.

1.

Tworzy się Radę Zamówień Publicznych, zwaną dalej „Radą”, która jest organem doradczo-opiniodawczym

Prezesa Urzędu.

2.

Rada w szczególności

1)

wyraża opinie w szczególnie istotnych sprawach systemu zamówień, przedstawionych jej

przez Prezesa Urzędu;

2)

opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących zamówień;

3)

opiniuje roczne sprawozdania Prezesa Urzędu o funkcjonowaniu systemu zamówień;

4)

ustala zasady etyki zawodowej osób wykonujących określone w ustawie zadania w systemie

zamówień.

1.

W skład Rady wchodzi od 10 do 15 członków powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów.

2.

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są w szczególności kluby parlamentarne, ogólnokrajowe

organizacje samorządu terytorialnego oraz ogólnokrajowe organizacje przedsiębiorców.

3.

Prezes Rady Ministrów powołuje członków Rady spośród osób, które

1)

są obywatelami polskimi;

2)

korzystają z pełni praw publicznych;

3)

nie były karane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie

zamówienia, przestępstwo przekupstwa lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia

korzyści majątkowych;

4)

posiadają wiedzę i autorytet dające rękojmię prawidłowej realizacji zadań Rady.

4.

Prezes Rady Ministrów powołuje spośród osób, o których mowa w ust. 1, przewodniczącego

Rady. Rada wybiera wiceprzewodniczącego Rady ze swojego grona.

5.

Członkom Rady przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Rady.

6.

Tryb pracy Rady określa regulamin przyjęty przez Radę.

1.

Kadencja Rady upływa wraz z upływem kadencji Prezesa Urzędu.

2.

Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku upływu kadencji Rady, śmierci członka Rady,

jego odwołania albo rezygnacji.

3.

Prezes Rady Ministrów odwołuje członka Rady, jeżeli przestał on odpowiadać jednemu

z warunków określonych w art. 158 ust. 3 pkt 1-3, a na wniosek Prezesa Urzędu w razie

1)

niewykonywania obowiązków członka Rady;

2)

utraty autorytetu dającego rękojmię prawidłowej realizacji zadań Rady;

3)

choroby uniemożliwiającej sprawowanie funkcji członka Rady.

1.

Obsługę prac Rady zapewnia Urząd.

2.

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia przewodniczącego,

wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady, mając na względzie pełnioną funkcję

oraz zakres obowiązków przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków

Rady.

1.

Prezes Urzędu przeprowadza kontrolę udzielania zamówień.

2.

Celem kontroli jest sprawdzenie zgodności postępowania o udzielenie zamówienia z przepisami

ustawy.

3.

Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Urzędu.

1.

Od udziału w kontroli wyłączony jest pracownik Urzędu, który

1)

uczestniczył w kontrolowanym postępowaniu lub czynnościach bezpośrednio związanych

z jego przygotowaniem po stronie zamawiającego lub wykonawcy;

2)

pozostaje w związku małżeńskim, faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego

stopnia albo jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z osobą występującą

w kontrolowanym postępowaniu po stronie zamawiającego lub wykonawcą, jego zastępcą

prawnym lub członkami władz osób prawnych ubiegających się o udzielenie kontrolowanego

zamówienia;

3)

przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia kontrolowanego postępowania pozostawał w stosunku

pracy lub zlecenia z zamawiającym lub wykonawcą albo był członkiem władz osób prawnych

ubiegających się o udzielenie kontrolowanego zamówienia;

4)

pozostaje z osobą występującą w kontrolowanym postępowaniu po stronie zamawiającego

lub wykonawcy w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione

wątpliwości co do jego bezstronności.

2.

Pracownik Urzędu informuje Prezesa Urzędu o przyczynach powodujących jego wyłączenie

od udziału w kontroli.

3.

Prezes Urzędu rozstrzyga o wyłączeniu pracownika w drodze postanowienia.

1.

Wszczęcie kontroli następuje przez doręczenie zamawiającemu żądania przekazania kopii

dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia potwierdzonych za zgodność z oryginałem

przez kierownika zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 167 ust. 3.

2.

Stan faktyczny sprawy ustala się na podstawie zebranych dowodów.

3.

Dowodami są w szczególności dokumenty i wyjaśnienia, o których mowa w art. 164 ust.

2, oraz opinie biegłych.

4.

Dowody stanowią załącznik do protokołu kontroli, o którym mowa w art. 165.

1.

Prezes Urzędu może żądać od kierownika zamawiającego niezwłocznego przekazania kopii

dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia potwierdzonych za zgodność

z oryginałem przez kierownika zamawiającego.

2.

Prezes Urzędu może żądać od kierownika zamawiającego oraz od pracowników zamawiającego

udzielenia, w terminie przez niego wyznaczonym, pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących

przedmiotu kontroli.

3.

Jeżeli ustalenie lub ocena stanu faktycznego sprawy lub dokonanie innych czynności

kontrolnych wymaga wiadomości specjalnych, Prezes Urzędu może zasięgnąć opinii biegłych.

1.

Z kontroli sporządza się protokół kontroli.

2.

Protokół kontroli zawiera w szczególności

1)

nazwę (firmę) i adres zamawiającego;

2)

datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

3)

imiona i nazwiska kontrolujących;

4)

oznaczenie postępowania o udzielenie zamówienia, które było przedmiotem kontroli;

5)

informację o stwierdzeniu naruszeń oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych;

6)

wyszczególnienie załączników.

1.

Po przeprowadzeniu kontroli Prezes Urzędu niezwłocznie przesyła zamawiającemu informację

o jej wyniku.

2.

Informacja o wyniku kontroli stanowi załącznik do protokołu kontroli oraz do protokołu,

o którym mowa w art. 96.

1.

Prezes Urzędu może przeprowadzać kontrolę udzielanych zamówień przed zawarciem umowy

(kontrola uprzednia).

2.

Prezes Urzędu przeprowadza kontrolę uprzednią, jeżeli wartość zamówienia

1)

dla robót budowlanych - przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 10 000 000

euro;

2)

dla dostaw lub usług - przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 000 000

euro.

3.

W przypadku postępowania, o którym mowa w ust. 2, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej

oferty, a jeżeli wniesiono protest na wybór najkorzystniejszej oferty po ostatecznym

rozstrzygnięciu protestu, a przed zawarciem umowy, zamawiający przekazuje Prezesowi

Urzędu kopie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia potwierdzone za zgodność

z oryginałem przez kierownika zamawiającego, w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej.

1.

Wszczęcie kontroli uprzedniej następuje nie później niż w terminie 7 dni od dnia przekazania

Prezesowi Urzędu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art.

167 ust. 3.

2.

W przypadku wniesienia protestu po wszczęciu kontroli uprzedniej, Prezes Urzędu wstrzymuje

jej wykonanie do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

3.

W przypadku wszczęcia kontroli uprzedniej, aż do jej zakończenia, nie można zawrzeć

umowy.

4.

Wszczęcie kontroli uprzedniej zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu jej

zakończenia.

5.

O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie uczestników

postępowania.

6.

W przypadku upływu terminu ważności wadium w trakcie kontroli przepisu art. 24 ust.

2 pkt 4 nie stosuje się.

1.

Zakończeniem kontroli uprzedniej jest doręczenie zamawiającemu informacji o wyniku

kontroli uprzedniej.

2.

Informacja o wyniku kontroli uprzedniej zawiera

1)

określenie postępowania o udzielenie zamówienia, które było przedmiotem kontroli;

2)

informację o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku;

3)

zalecenia pokontrolne.

3.

Doręczenie informacji o wyniku kontroli uprzedniej następuje nie później niż w terminie

14 dni od dnia doręczenia żądanych dokumentów i wyjaśnień.

4.

W zaleceniach pokontrolnych Prezes Urzędu wskazuje na powinność dokonania określonej

czynności lub powtórzenia czynności, która została dokonana z naruszeniem przepisów

ustawy.

5.

O wykorzystaniu zaleceń pokontrolnych kierownik zamawiającego informuje niezwłocznie

Prezesa Urzędu oraz wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

6.

W przypadku nieuwzględnienia przez zamawiającego zaleceń pokontrolnych wskazujących

na nieważność umowy wykonawca może odmówić jej podpisania. Przepisu art. 46 ust. 5

pkt 1 nie stosuje się.

1.

Prezes Urzędu może przeprowadzić kontrolę udzielonego zamówienia w terminie 3 lat

od dnia jego udzielenia (kontrola następcza).

2.

Po zakończeniu kontroli następczej Prezes Urzędu przesyła kontrolowanemu informację

o wyniku kontroli następczej zawierającą

1)

określenie przedmiotu zamówienia, które było przedmiotem kontroli;

2)

informację o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku.

W przypadku ujawnienia naruszenia przepisów ustawy Prezes Urzędu może

1)

zawiadomić właściwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych o naruszeniu dyscypliny

finansów publicznych;

2)

nałożyć karę pieniężną, o której mowa w dziale VII;

3)

wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności umowy w całości lub w części.

1.

Prezes Urzędu prowadzi i ogłasza w Biuletynie Zamówień Publicznych listę arbitrów

rozpatrujących odwołania od oddalenia lub odrzucenia protestów wnoszonych w postępowaniu

o udzielenie zamówienia.

2.

Ogłoszeniu podlegają następujące dane osobowe arbitra

1)

imię i nazwisko;

2)

wykształcenie;

3)

zawód;

4)

stopień lub tytuł naukowy.

3.

Prezes Urzędu gromadzi i przetwarza ponadto następujące dane osobowe arbitra

1)

datę i miejsce urodzenia;

2)

imiona rodziców i nazwisko rodowe matki;

3)

miejsce zamieszkania i adres do korespondencji;

4)

dane o posiadanym wykształceniu i przebiegu pracy zawodowej;

5)

numer NIP;

6)

numer rachunku bankowego;

7)

dane o karalności.

1.

Arbitrem może być osoba, która

1)

jest obywatelem polskim;

2)

posiada wyższe wykształcenie;

3)

posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

4)

korzysta z pełni praw publicznych;

5)

nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne;

6)

w ciągu ostatnich 5 lat nie została skreślona z listy arbitrów z powodu rażącego naruszenia

obowiązków arbitra.

2.

Prezes Urzędu wpisuje na listę arbitrów osoby spełniające warunki, o których mowa

w ust. 1, które z najlepszymi wynikami zdały egzamin ze znajomości przepisów związanych

z udzielaniem zamówień przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu.

Wpis na listę arbitrów następuje w drodze decyzji administracyjnej.

3.

Arbiter składa Prezesowi Urzędu co roku do dnia 31 marca oświadczenie o

1)

toczących się przeciwko niemu postępowaniach karnych wraz z informacją dotyczącą przedmiotu

postępowania;

2)

swoim stanie majątkowym według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

4.

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, arbiter składa na formularzu, którego

wzór jest określony w przepisach o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej

przez osoby pełniące funkcje publiczne.

5.

Kadencja arbitra trwa 6 lat, licząc od daty wpisu na listę arbitrów.

6.

Arbitra skreśla się z listy arbitrów przed upływem kadencji wyłącznie w następujących

okolicznościach

1)

utraty obywatelstwa polskiego;

2)

utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych;

3)

utraty pełni praw publicznych;

4)

prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne;

5)

rażącego naruszenia lub uporczywego naruszania obowiązków arbitra;

6)

odmowy złożenia ślubowania;

7)

niezłożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 3;

8)

złożenia przez arbitra wniosku o skreślenie z listy.

7.

Za rażące naruszenie obowiązków arbitra, o którym mowa w ust. 6 pkt 5, należy rozumieć

pełnienie funkcji arbitra w sposób stronniczy, występowanie jako pełnomocnik w postępowaniu

odwoławczym w sprawach zamówień, niezłożenie wniosku o wyłączenie z udziału w postępowaniu

w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie arbitrowi jego

obowiązków.

8.

Skreślenia z listy arbitrów dokonuje Prezes Urzędu w drodze decyzji administracyjnej.

9.

Prezes Urzędu, w drodze decyzji administracyjnej, zawiesza arbitra w jego prawach

i obowiązkach w przypadku postawienia arbitrowi zarzutu popełnienia przestępstwa przekupstwa

lub innego przestępstwa popełnionego w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

10.

O wpisie na listę arbitrów, skreśleniu z listy arbitrów, wygaśnięciu kadencji arbitra

albo zawieszeniu w prawach i obowiązkach arbitra Prezes Urzędu ogłasza w Biuletynie

Zamówień Publicznych.

1.

Prezes Urzędu prowadzi nabór na listę arbitrów raz na trzy lata.

2.

Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych.

3.

Ogłoszenie zawiera w szczególności

1)

informację o limicie osób, które zostaną wpisane na listę arbitrów w danym naborze;

2)

termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów na arbitrów, nie krótszy niż 30 dni od dnia

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych;

3)

wykaz dokumentów, które należy dołączyć do zgłoszenia kandydata;

4)

termin przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w art. 173 ust. 2, oraz informację

o minimalnej liczbie punktów zaliczającej ten egzamin.

4.

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na arbitrów są

1)

Prezes Urzędu;

2)

ministrowie, kierownicy urzędów centralnych i wojewodowie;

3)

organizacje, o których mowa w art. 179 ust. 2;

4)

ogólnokrajowe organizacje samorządu terytorialnego;

5)

regionalne izby obrachunkowe;

6)

okręgowe izby radców prawnych;

7)

okręgowe rady adwokackie.

1.

Przed podjęciem obowiązków arbiter jest obowiązany złożyć przed Prezesem Urzędu ślubowanie,

powtarzając słowa: „Ślubuję sumiennie wypełniać obowiązki arbitra, orzekać bezstronnie,

zgodnie z przepisami prawa, dochowywać zasad etyki arbitra, a w postępowaniu kierować

się zasadami godności i uczciwości”. Złożenie ślubowania arbiter potwierdza podpisem

pod jego treścią.

2.

Arbiter jest obowiązany postępować zgodnie z zasadami etyki arbitra, w szczególności

pełnić swoją funkcję z godnością i najwyższą starannością, w sposób bezstronny. Przy

rozpatrywaniu odwołania arbiter nie jest reprezentantem żadnego z uczestników postępowania

ani Prezesa Urzędu.

3.

Osoba wpisana na listę arbitrów nie może występować jako pełnomocnik w postępowaniu

odwoławczym w sprawach zamówień.

4.

Arbiter podlega ochronie prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

5.

Pracodawca jest obowiązany zwolnić arbitra na czas niezbędny do wywiązania się ze

sprawowanej funkcji, w tym funkcji obserwatora, bez zachowania prawa do wynagrodzenia

za ten czas.

6.

Arbitrowi przysługuje wynagrodzenie za wykonywane czynności.

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb wpisu na listę arbitrów, sposób

powoływania komisji egzaminacyjnej i przeprowadzania egzaminu oraz zakres egzaminu

- biorąc pod uwagę zapewnienie obiektywnego sprawdzenia przygotowania kandydatów,

sprawnego przeprowadzania postępowań odwoławczych oraz okoliczność, że potwierdzeniem

spełnienia warunków, o których mowa w art. 173 ust. 1, mogą być dokumenty zawierające

informacje podlegające ochronie danych osobowych, w szczególności informacja z Krajowego

Rejestru Karnego.

1.

Postępowania, w których wartość zamówienia

1)

dla robót budowlanych - przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 10 000 000

euro,

2)

dla dostaw lub usług - przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 000 000

euro

- są poddane obowiązkowej kontroli polegającej na udziale niezależnego obserwatora.

2.

Zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania, o którym mowa w ust. 1, zawiadamia

Prezesa Urzędu o jego wszczęciu.

3.

Obserwator jest wyznaczany przez Prezesa Urzędu spośród osób wpisanych na listę arbitrów.

4.

Obserwatorem nie może być osoba, która pozostaje z zamawiającym w takim stosunku prawnym

lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności obserwatora.

5.

Arbiter nie może być wyznaczony do rozpoznania odwołania wniesionego w postępowaniu,

w którym brał udział jako obserwator.

1.

Obserwator jest obecny w trakcie prac komisji przetargowej od otwarcia ofert.

2.

Obserwator sporządza informację o przebiegu prac komisji przetargowej, którą przedstawia

kierownikowi zamawiającego oraz Prezesowi Urzędu.

3.

Informacja, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik do protokołu.

4.

Wynagrodzenie za czynności obserwatora pokrywa Prezes Urzędu.

5.

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia

1)

tryb wyznaczania obserwatora oraz tryb wykonywania czynności obserwatora,

2)

wysokość wynagrodzenia za czynności obserwatora

- mając na względzie konieczność zapewnienia bezstronności i sprawności udzielania

zamówień.

1.

Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcom i uczestnikom

konkursu, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał

lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2.

Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającego

przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym

wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony

prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.

3.

Przez organizacje zrzeszające wykonawców, o których mowa w ust. 2, należy rozumieć

podmioty działające na podstawie przepisów o

1)

izbach gospodarczych;

2)

rzemiośle;

3)

samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców;

4)

organizacjach pracodawców;

5)

samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

4.

Wpisu na listę, odmowy wpisu lub skreślenia z listy, o której mowa w ust. 2, dokonuje

Prezes Urzędu w drodze decyzji administracyjnej.

5.

Lista organizacji, o której mowa w ust. 2, podlega ogłoszeniu w Biuletynie Zamówień

Publicznych.

1.

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku

zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie

ustawy, można wnieść pisemny protest do zamawiającego.

2.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem

ust. 3. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do zamawiającego w

taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Do uczestników konkursu oraz organizacji,

o których mowa w art. 179 ust. 2, przepis stosuje się odpowiednio.

3.

Protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się

nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

4.

Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

5.

Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.

6.

Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a

także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych

i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

1.

W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

2.

O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców,

którzy złożyli oferty, wzywając ich, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia

ważności wadium lub wniesienia nowego wadium na wydłużony okres.

3.

O wniesieniu protestu oraz jego treści i zarzutach zamawiający zawiadamia niezwłocznie

wykonawców uczestniczących w postępowaniu.

4.

Uczestnikami postępowania protestacyjnego stają się także wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu, którzy przystąpią do protestu w terminie 2 dni od dnia otrzymania

zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3.

5.

Wykonawca, który nie przystąpił do protestu, nie może następnie wnieść protestu, powołując

się na te same okoliczności.

1.

Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu zamawiający nie może zawrzeć umowy.

2.

Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty

1)

jeżeli nie wniesiono odwołania - z upływem terminu do wniesienia odwołania;

2)

w przypadku wniesienia odwołania

a)

z dniem doręczenia postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze albo wyroku zespołu

arbitrów albo

b)

z dniem wydania wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przez sąd

okręgowy, o którym mowa w art. 195 ust. 1, albo z upływem terminu do wniesienia skargi,

jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych przekracza wyrażoną w złotych równowartość

kwoty 10 000 000 euro, a dla dostaw lub usług - 5 000 000 euro.

3.

Na wniosek zamawiającego Prezes Urzędu, w drodze decyzji administracyjnej, może wyrazić

zgodę na zawarcie umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu, jeżeli ze względów

społecznych lub gospodarczych zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, której

wcześniej nie można było przewidzieć, a nie wynikła ona z winy zamawiającego.

1.

Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego wniesienia.

Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.

2.

Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie

wniesienia odwołania zamawiający przekazuje podmiotowi, który wniósł protest, oraz

wykonawcom, którzy przyłączyli się do protestu.

3.

W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub

dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej.

4.

O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich

wykonawców.

1.

Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie.

2.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia

protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie informując o

wniesieniu odwołania zamawiającego. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora

publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do Prezesa Urzędu.

3.

Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego

(Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm. o sądzie polubownym, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

1.

Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli uiszczono wpis. Dowód uiszczenia wpisu dołącza

się do odwołania.

2.

Wysokość wpisu nie może przekraczać kosztów postępowania.

3.

Jeżeli wpis nie został uiszczony, Prezes Urzędu zwraca odwołanie. O zwrocie odwołania

rozstrzyga Prezes Urzędu w drodze postanowienia.

1.

Odwołanie rozpoznaje zespół trzech arbitrów wskazanych przez Prezesa Urzędu z listy,

o której mowa w art. 172 ust. 1.

2.

Prezes Urzędu wyznacza arbitrów w drodze jawnego losowania komputerowego, z tym że

przewodniczący zespołu arbitrów losowany jest spośród osób posiadających wykształcenie

prawnicze.

3.

Arbiter zawiadamia Prezesa Urzędu o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie

obowiązków, a w szczególności o przyczynach uzasadniających jego wyłączenie. Jeżeli

zachodzą okoliczności uniemożliwiające wykonanie przez arbitra jego obowiązku, Prezes

Urzędu wyznacza innego arbitra na zasadach, o których mowa w ust. 2.

4.

Strony oraz arbitrzy mogą żądać wyłączenia arbitra z przyczyn określonych w art. 703 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego. O wyłączeniu albo odmowie wyłączenia arbitra rozstrzyga Prezes Urzędu w drodze postanowienia.

Na postanowienia o wyłączeniu lub odmowie wyłączenia zażalenie nie przysługuje.

1.

Zespół arbitrów rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego wniesienia.

2.

Zespół arbitrów rozpoznaje odwołanie na jawnej rozprawie, chyba że odwołanie podlega

odrzuceniu, z zastrzeżeniem ust. 3.

3.

Na wniosek strony lub z urzędu zespół arbitrów wyłącza jawność rozprawy w całości

lub w części, jeżeli przy rozpatrywaniu odwołania może być ujawniona informacja stanowiąca

tajemnicę ustawowo chronioną. Rozprawa odbywa się wówczas wyłącznie z udziałem stron

oraz ich pełnomocników.

4.

Zespół arbitrów odrzuca odwołanie na posiedzeniu niejawnym, jeżeli stwierdzi, że

1)

w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy;

2)

odwołanie nie zostało poprzedzone protestem;

3)

protest lub odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony;

4)

protest lub odwołanie zostały wniesione z uchybieniem terminów określonych w ustawie;

5)

odwołujący się powołuje się na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia

przez zespół arbitrów w sprawie innego odwołania wniesionego przez tego samego odwołującego

się w tym samym postępowaniu;

6)

postępowanie jest prowadzone na zasadach, o których mowa w art. 136 ust. 1.

5.

Jeżeli zespół arbitrów uzna to za konieczne, może dopuścić do udziału w posiedzeniu

niejawnym strony, świadków lub biegłych.

6.

W razie stwierdzenia, że nie zachodzą podstawy do odrzucenia odwołania, przewodniczący

zespołu arbitrów zamyka posiedzenie i otwiera rozprawę.

1.

Strony są obowiązane wskazywać dowody do stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki

prawne. Dowody na poparcie swych twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej

strony mogą przedstawić aż do zamknięcia rozprawy.

2.

Zespół arbitrów może dopuścić dowód niewskazany przez stronę.

3.

Dowodami są w szczególności dokumenty, wyjaśnienia świadków, opinie biegłych oraz

zeznania stron.

4.

Fakty powszechnie znane nie wymagają dowodu. Nie wymagają też dowodu fakty przyznane

w toku postępowania przez stronę przeciwną, jeżeli zespół arbitrów uzna, że przyznanie

nie budzi wątpliwości co do swej zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy.

5.

Zespół arbitrów odmawia przeprowadzenia wnioskowanych dowodów, jeżeli fakty będące

ich przedmiotem zostały już stwierdzone innymi dowodami lub gdy zostały powołane jedynie

dla zwłoki.

6.

Zespół arbitrów ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na

podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału.

1.

Odwołujący się może cofnąć odwołanie. W razie cofnięcia odwołania zespół arbitrów

umarza postępowanie odwoławcze.

2.

Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca

się połowę wpisu.

1.

Przewodniczący zespołu arbitrów zamyka rozprawę, jeżeli zespół arbitrów uzna, że sprawa

została dostatecznie wyjaśniona.

2.

Wydając wyrok, zespół arbitrów bierze za podstawę stan rzeczy ustalony w toku postępowania.

3.

Przewodniczący zespołu arbitrów otworzy na nowo zamknięte posiedzenie lub rozprawę,

jeżeli po ich zamknięciu ujawniły się okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia odwołania.

4.

Wyrok może być wydany jedynie przez zespół arbitrów, przed którym toczyło się postępowanie.

1.

O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu zespół arbitrów orzeka wyrokiem. W pozostałych

przypadkach zespół arbitrów wydaje postanowienie.

2.

Uwzględniając odwołanie, zespół arbitrów może nakazać dokonanie lub powtórzenie czynności

zamawiającego albo ją unieważnić.

3.

Zespół arbitrów nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w proteście.

Okoliczności skutkujące unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia zespół

arbitrów bierze pod uwagę z urzędu.

4.

Zespół arbitrów nie może nakazać zawarcia umowy.

5.

W wyroku oraz w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze zespół arbitrów rozstrzyga

o kosztach postępowania odwoławczego.

6.

Strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku.

1.

Zespół arbitrów z urzędu sporządza uzasadnienie wyroku oraz postanowienia kończącego

postępowanie odwoławcze.

2.

Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia,

w tym ustalenie faktów, które zespół arbitrów uznał za udowodnione, dowodów, na których

się oparł, i przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej,

oraz wskazanie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa.

3.

Bezpośrednio po sporządzeniu wyroku albo postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze

przewodniczący zespołu arbitrów ogłasza orzeczenie. Ogłoszenie następuje na posiedzeniu

jawnym. Nieobecność stron nie wstrzymuje ogłoszenia.

4.

W sprawie zawiłej zespół arbitrów może odroczyć ogłoszenie wyroku albo postanowienia

kończącego postępowanie odwoławcze na czas nie dłuższy niż 5 dni. W postanowieniu

o odroczeniu ogłoszenia wyroku zespół arbitrów wyznacza termin jego ogłoszenia. Jeżeli

ogłoszenie było odroczone, może go dokonać sam przewodniczący.

5.

Odpisy wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze wraz z uzasadnieniem

doręcza się niezwłocznie stronom lub ich pełnomocnikom.

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia

1)

regulamin postępowania przy rozpatrywaniu odwołań, mając na względzie zapewnienie

sprawnej organizacji posiedzenia i rozprawy, szybkiego przebiegu postępowania odwoławczego

oraz jawności rozpraw;

2)

wysokość wynagrodzenia za czynności arbitrów, mając na względzie, że podstawę do ustalania

wynagrodzenia za czynności arbitrów przy rozpoznawaniu odwołań wnoszonych w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego powinna stanowić kwota bazowa, ustalona w ustawie

budżetowej na dany rok, na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w

państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw

(Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm. dla pracowników państwowej sfery budżetowej, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. b

tej ustawy;

3)

wysokość i szczegółowe zasady pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowe zasady

rozliczania kosztów w postępowaniu odwoławczym, mając na względzie zasadność zwrotu

stronie kosztów koniecznych do celowego dochodzenia praw lub do celowej obrony.

1.

Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie

odwoławcze przysługuje skarga do sądu.

2.

W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

1.

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania

zamawiającego.

2.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia

orzeczenia zespołu arbitrów, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

3.

Prezes Urzędu przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego sądowi właściwemu

w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

4.

W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu.

Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.

1.

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać

oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie,

wskazanie dowodów, a także wniosek o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

2.

Jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych przekracza wyrażoną w złotych równowartość

kwoty 10 000 000 euro, a dla dostaw lub usług - 5 000 000 euro, zamawiający w skardze

lub w odpowiedzi na skargę może wnosić o uchylenie zakazu zawarcia umowy przed ostatecznym

rozstrzygnięciem protestu. Wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy przed ostatecznym

rozstrzygnięciem protestu sąd rozpoznaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie

7 dni od dnia jego złożenia.

3.

Sąd na posiedzeniu niejawnym może uchylić zakaz zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem

protestu, jeżeli stan postępowania o udzielenie zamówienia pozwala na to, a zamawiający

uprawdopodobni, że zaskarżone orzeczenie zespołu arbitrów w sposób rażący narusza

przepisy o postępowaniu odwoławczym.

1.

Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub niedopuszczalną

z innych przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie.

2.

Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze swojej winy, sąd

na jej wniosek przywraca termin. Postanowienie w tej sprawie może być wydane na posiedzeniu

niejawnym.

3.

Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu w terminie 7 dni od dnia

ustania przyczyny uchybienia terminowi.

1.

Sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od

dnia wpłynięcia skargi do sądu.

2.

Sąd oddala skargę, jeżeli jest ona bezzasadna. W razie uwzględnienia skargi sąd zmienia

zaskarżone orzeczenie i orzeka co do istoty sprawy.

3.

Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania,

sąd uchyla wyrok oraz odrzuca odwołanie lub umarza postępowanie.

4.

Od wyroku sądu kasacja nie przysługuje.

Przepisów niniejszego działu nie stosuje się do zamawiających, o których mowa w art.

3 ust. 1 pkt 1, 5 i 6.

Zamawiający, który

1)

udziela zamówienia

a)

z naruszeniem przepisów ustawy określających przesłanki stosowania poszczególnych

trybów udzielenia zamówienia,

b)

bez wymaganego ogłoszenia,

2)

unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia z naruszeniem przepisów ustawy określających

przesłanki unieważnienia,

3)

dokonuje czynności przewidzianych w ustawie bez wymaganej zgody Prezesa Urzędu,

4)

dokonuje zmian w zawartej umowie z naruszeniem przepisów ustawy

- podlega karze pieniężnej.

1.

Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w art. 200, ustala się w zależności od wartości

zamówienia.

2.

Jeżeli wartość zamówienia

1)

nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro - kara pieniężna

wynosi 3 000 złotych;

2)

przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro, a nie przekracza 5 000 000

euro dla dostaw lub usług oraz 10 000 000 euro dla robót budowlanych - kara pieniężna

wynosi 30 000 złotych;

3)

przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 000 000 euro dla dostaw lub usług

oraz 10 000 000 euro dla robót budowlanych - kara pieniężna wynosi 150 000 złotych.

1.

Karę pieniężną nakłada Prezes Urzędu w drodze decyzji administracyjnej.

2.

Decyzji o nałożeniu kary pieniężnej nie można nadać klauzuli natychmiastowej wykonalności.

1.

Środki z kary pieniężnej stanowią dochód budżetu państwa.

2.

Kary pieniężne podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym

w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.

W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

(Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz. 969 oraz z 2003 r. Nr 109, poz. 1029) w art. 10w ust. 3 otrzymuje brzmienie

„

3.

Wyboru organizatora kształcenia prowadzącego specjalizację finansowaną ze środków

publicznych dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia, stosując przepisy o zamówieniach

publicznych.

”

.

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z późn. zm. w art. 189 ust. 2 otrzymuje brzmienie

„

2.

Wyłonienie zarządcy lub przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 1, następuje na podstawie

przepisów o zamówieniach publicznych.

”

.

W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej

(Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, Nr 162, poz. 1568 i Nr 190, poz. 1864) wprowadza się następujące zmiany

1)

w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie

„

2.

Minister właściwy do spraw administracji publicznej sprawuje nadzór nad Prezesem Wyższego

Urzędu Górniczego oraz na podstawie kryterium zgodności z prawem nad działalnością

regionalnych izb obrachunkowych.

”

;

2)

w art. 33a w ust. 1 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w

brzmieniu

„

13)

Urząd Zamówień Publicznych.

”

.

W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

(Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

1)

w art. 64 ust. 2 otrzymuje brzmienie

„

2.

Wybór zarządzającego środkami FRD odbywa się w trybie negocjacji z ogłoszeniem lub

negocjacji bez ogłoszenia. Przepisy o zamówieniach publicznych stosuje się odpowiednio.

”

;

2)

w art. 68 ust. 2 otrzymuje brzmienie

„

2.

W ramach realizacji zadania określonego w ust. 1 pkt 1 lit. f) Zakład udziela zamówień,

których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 60 000 euro na dodatkowe

opinie lekarza konsultanta lub psychologa oraz wyniki obserwacji szpitalnej - zgodnie

z potrzebami orzecznictwa lekarskiego z wyłączeniem przepisów o zamówieniach publicznych.

”

.

W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

1)

w art. 28 ust. 4 otrzymuje brzmienie

„

4.

Jednostki sektora finansów publicznych dokonują zakupów dostaw, usług i robót budowlanych

na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

”

;

2)

art. 44 otrzymuje brzmienie

„

Art. 44.

Do zaciągania pożyczek i kredytów przez Skarb Państwa, emisji skarbowych papierów

wartościowych oraz innych operacji związanych bezpośrednio z zarządzaniem państwowym

długiem publicznym nie stosuje się przepisów, o których mowa w art. 28 ust. 4.

”

;

3)

w art. 92 pkt 5 otrzymuje brzmienie

„

5)

zlecanie zadań powinno następować na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem

przepisów o zamówieniach publicznych, a w odniesieniu do podmiotów niedziałających

w celu osiągnięcia zysku w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty w rozumieniu

przepisów o zamówieniach publicznych, z odpowiednim zastosowaniem art. 25 i art. 71;

”

;

4)

w art. 138 w ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie

„

12)

naruszeniu zasady lub trybu postępowania przy udzieleniu zamówienia publicznego ustalonych

przepisami, o których mowa w art. 28 ust. 4;

”

.

W ustawie z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych

w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

(Dz. U. Nr 80, poz. 903, z późn. zm. w art. 9 ust. 1a otrzymuje brzmienie

„

1a.

Jeżeli złożona oferta offsetowa nie spełnia wymagań określonych w ustawie lub specyfikacji

istotnych warunków zamówienia, minister właściwy do spraw gospodarki może żądać jej

uzupełnienia, określając termin i zakres tego uzupełnienia. Jeżeli oferta nie zostanie

uzupełniona w terminie, minister właściwy do spraw gospodarki zawiadamia prowadzącego

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o zaistnieniu okoliczności określonych

w art. 24 ust. 1 pkt 10 i ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) i przekazuje stosowną dokumentację.

”

.

W ustawie z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego

potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

(Dz. U. Nr 83, poz. 932, z późn. zm. w art. 16 pkt 4 otrzymuje brzmienie

„

4)

przepisu art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. Nr 19, poz. 177).

”

.

W ustawie z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem

administracji publicznej

(Dz. U. Nr 12, poz. 136, z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

1)

w art. 67 ust. 2 otrzymuje brzmienie

„

2.

Do porozumienia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 33 i 34 ustawy

o administracji rządowej w województwie oraz przepisów o zamówieniach publicznych.

”

;

2)

uchyla się art. 68.

W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

(Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116) w art. 41 ust. 6 otrzymuje brzmienie

„

6.

Przy wyborze wykonawcy prac, o których mowa w ust. 1, spółdzielnia stosuje przepisy

o zamówieniach publicznych.

”

.

W ustawie z dnia 11 stycznia 2001 r. o regulacji rynku skrobi ziemniaczanej

(Dz. U. Nr 11, poz. 83) w art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie

„

2.

Do przetargu na eksport skrobi z dopłatą nie stosuje się przepisów o zamówieniach

publicznych.

”

.

W ustawie z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu

Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006

(Dz. U. Nr 76, poz. 804, z późn. zm. w art. 5 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie

„

1)

mogą być zawierane umowy wieloletnie, do których nie stosuje się przepisu art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177) i art. 143 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Nr 19, poz. 177),

”

.

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

(Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm. w art. 213 ust. 2 otrzymuje brzmienie

„

2.

Zlecenie, o którym mowa w ust. 1, dokonywane jest w trybie przepisów o zamówieniach

publicznych, na okres od 5 do 8 lat.

”

.

W ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych

o stałej stopie procentowej

(Dz. U. Nr 230, poz. 1922) w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie

„

2.

Do wyboru banków nie mają zastosowania przepisy o zamówieniach publicznych.

”

.

W ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu

Zdrowia

(Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm. w art. 76 ust. 2 otrzymuje brzmienie

„

2.

Przy zawieraniu umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych stosuje się odpowiednio art.

29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr

19, poz. 177).

”

.

W ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

(Dz. U. Nr 139, poz. 1323) w art. 3 wprowadza się następujące zmiany

1)

pkt 3 otrzymuje brzmienie

„

3)

podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177);

”

;

2)

uchyla się pkt 4.

W ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych

(Dz. U. Nr 139, poz. 1326 i Nr 179, poz. 1750) w art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie

„

2.

Koszty realizacji zadań WSI, w zakresie których - ze względu na wyłączenie ich jawności

- nie mogą być stosowane przepisy o finansach publicznych, przepisy o rachunkowości

oraz przepisy o zamówieniach publicznych, są finansowane z utworzonego na ten cel

funduszu operacyjnego WSI.

”

.

1.

Do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy

oraz postępowań odwoławczych i kontroli, które ich dotyczą, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2.

Do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy

stosuje się przepisy dotychczasowe.

1.

W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy Prezes Rady Ministrów ogłosi

konkurs, o którym mowa w art. 153 ust. 1.

2.

Do czasu powołania Prezesa Urzędu wyłonionego w drodze konkursu obowiązki Prezesa

Urzędu pełni Prezes Urzędu powołany na dotychczasowych zasadach.

W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy Prezes Rady Ministrów powoła

Radę, o której mowa w art. 157 ust. 1.

1.

Przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy odwołania rozpoznają arbitrzy

wpisani na listę arbitrów prowadzoną przez Prezesa Urzędu przed dniem wejścia w życie

ustawy.

2.

Lista arbitrów, o której mowa w ust. 1, traci moc po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia

w życie ustawy.

Prezes Urzędu wpisuje na listę arbitrów na pierwszą kadencję osoby, o których mowa

w art. 173 ust. 2, z tym że kadencja osób, które zdały egzamin z liczbą punktów niższą

od połowy limitu osób, które zostaną wpisane na listę arbitrów, trwa 3 lata.

Traci moc ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych

(Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664, Nr 113, poz. 984 i Nr 197, poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 16, Nr 130, poz. 1188 i Nr 165, poz. 1591).

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12, art. 14a ust. 6 pkt 1, art. 22 ust. 9, art. 25 ust. 3, art. 35 ust. 3 pkt

1, art. 86a ust. 2 i art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach

publicznych zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie art. 11

ust. 6, art. 26 ust. 4, art. 33 ust. 3, art. 96 ust. 5, art. 152 ust. 4 i art. 193

ustawy, nie dłużej jednak niż przez 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem

1)

art. 13 w zakresie dotyczącym przekazywania wstępnego ogłoszenia informacyjnego Urzędowi

Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,

2)

art. 30 ust. 2 pkt 4 i ust. 4, art. 31 ust. 4, art. 34 ust. 1 pkt 1, art. 40 ust.

3, art. 43 ust. 3 i ust. 4 pkt 2, art. 49 ust. 3,

3)

art. 49 ust. 4 w zakresie dotyczącym przekazywania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi

Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,

4)

art. 52 ust. 3 pkt 2, art. 62 ust. 3, art. 90 ust. 4, art. 92 w zakresie dotyczącym

zawiadamiania o wyborze oferty Prezesa Urzędu, art. 95 ust. 2, art. 104 ust. 3, art.

108 pkt 2, art. 116 ust. 2, art. 118 ust. 4,

5)

art. 128 w zakresie dotyczącym przekazywania okresowego ogłoszenia informacyjnego

Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,

6)

art. 132 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 133, art. 134, art. 135,

7)

art. 146 ust. 1 pkt 1 w zakresie dotyczącym niedopełnienia obowiązku przekazania ogłoszenia

o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,

8)

art. 154 pkt 16 w zakresie przedstawiania Komisji Europejskiej rocznego sprawozdania

o funkcjonowaniu systemu zamówień,

9)

art. 167, art. 168, art. 169, art. 177, art. 178

- które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2004 r.