Legislator Jurisprudence & Législation
913.11 LAF CH-VD

Art. 98 LOI sur les améliorations foncières (LAF) - [ 6, 15, 17 ]

Titre IV, Chapitre VI
Ouvrir la source officielle Texte complet (139 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 98 LAF · [ 6, 15, 17 ]

1. Lorsque l'entreprise de grands travaux doit pouvoir disposer sans retard du terrain d'emprise, le département arrête la date d'entrée en possession anticipée. La commission de classification doit avoir préalablement procédé à l'estimation des immeubles compris dans le périmètre défini à l'article 95, alinéas 1 et 2, et fixé les bases de l'indemnité due en raison du manque à gagner et de l'aggravation des conditions d'exploitation résultant de la prise de possession anticipée. En dérogation à l'article 63, lettre d), cette estimation des immeubles peut faire l'objet d'une enquête séparée, valant également enquête sur les taxes-types (art. 63, lettre b).

2. Les règles de l'alinéa précédent s'appliquent, par analogie, pour l'occupation temporaire des terrains nécessaires aux installations de chantiers ainsi que pour le déplacement des canalisations souterraines ou des lignes aériennes imposé par les grands travaux.

← Art. 97 LAF sur les améliorations foncières (LAF) - But [ 12, 14, 20 ] Art. 98b LAF →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Décisions judiciaires appliquant cette disposition (6)

AC.2005.0118 · vd (Art. 98 al. 1 LAF)
Road Project Approval Upheld Despite Agricultural Impact Concerns
Cited as the provision for compensation concerning loss of earnings during anticipated possession of land needed for the construction site.
AC.2005.0118 · vd (Art. 98 al. 2 LAF)
Road Project Approval Upheld Despite Agricultural Impact Concerns
Cited as the provision for compensation concerning loss of earnings due to temporary occupation of land for construction facilities.
AC.2007.0202 · vd (Art. 98 LAF)
H144 Road Project Land Use Challenge Upheld
Cited in the reasoning regarding compensation for losses of earnings or aggravated operating conditions due to anticipated possession (land consolidation context).
AC.2007.0203 · vd (Art. 98 LAF)
Agricultural Owners v. Road Project Approval
Cited in the reasoning (point 10.e) in relation to the possibility for the appellant to claim compensation for lost earnings or worsening operating conditions during the construction phase through the land consolidation process.
AF.1998.0020 · vd (Art. 98 LAF)
Property Owners v. Classification Commission on Land Redistribution
Although cited in the reasoning regarding the necessity of anticipated land possession, this article is not explicitly cited in the dispositive orders I, II, III, or IV.
AF.1998.0009 · vd (art. 98 LAF)
Land Parcel Tax Reduction and Compensation Appeal
Cited in the reasoning when discussing that tax-types and land valuation occur simultaneously before anticipated possession in the case of a compulsory syndicate.