1999031247 22 AVRIL 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale imposant des clauses sociales lois de la passation de marchés publics dans le cadre de la réalisation d'investissements d'intérêt public. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-09-1999 et mise à jour au 13-02-2002)

Toute demande d'accord de principe d'octroi de subside, visée à l'article 22, § 1er, alinéa 5, 2°, de l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public, relative à un marché de travaux dont le montant estimé est égal ou supérieur à (750.000 EUR), hors taxe sur la valeur ajoutée et dont la durée prévue des travaux est d'au moins soixante jours ouvrables, n'est recevable que si le marché de travaux comporte une clause imposant aux soumissionnaires d'engager des demandeurs d'emploi inscrits auprès de l'Office régional bruxellois pour l'emploi. <ARR 2001-12-20/82, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Cette clause est dénommé ci-après "clause sociale".

La clause sociale relative à chaque marché public est rédigée par le pouvoir adjudicateur, dans le respect des conditions suivantes

la clause sociale vise la mise à l'emploi de demandeurs d'emploi au cours de la période d'exécution du marché;

l'introduction d'une clause sociale dans un marché public constitue une clause contractuelle d'accès au marché et ne peut être considérée comme un critère de sélection ou d'attribution du marché;

Seul l'Office régional bruxellois de l'emploi est habilité à proposer des demandeurs d'emploi aux entreprises adjudicataires, ces dernières faisant leur choix parmi les personnes proposées.

La clause sociale est mentionnée dans l'avis du marché public.

Cet avis contient au moins les informations suivantes

1° la portée de la clause sociale;

2° le nombre minimum de journées complètes de travail que comprend la clause sociale;

3° si le marché comprend plusieurs lots, les lots pour lesquels la clause est d'application.

La clause sociale figure dans les dispositions administratives du cahier spécial des charges.

L'Office régional bruxellois pour l'emploi est chargé de présenter les demandeurs d'emploi aux adjudicataires desdits marchés publics. Les adjudicataires effectuent leur choix au départ d'une liste de demandeurs d'emploi qui répondent aux critères requis.

Le Gouvernement peut accorder une dérogation à l'imposition d'une clause sociale pour tout marché qui requiert de faire appel à du personnel hautement spécialisé et qualifié.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1999.

Le présent arrêté n'est pas applicable aux marchés de travaux dont les conditions ont été approuvées par le pouvoir adjudicateur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le Ministre ayant les Pouvoirs locaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 avril 1999.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Le Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites,

Ch. PICQUE

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public, notamment l'article 22, § 1er, alinéa 5, 2°;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 décembre 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 décembre 1998;

Vu la délibération du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 janvier 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 10 mars 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence;

Considérant que l'adoption du présent arrêté pris en exécution de l'ordonnance relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public, ne peut souffrir aucun délai au risque de retarder gravement la réalisation des investissements d'intérêt public indispensables en Région de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant les Pouvoirs locaux, l'Emploi, le Logement et les Monuments et Sites dans ses attributions,

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 20-12-2001 publié le 13-02-2002

Article modifié : 1